2024年消防施工合同

2024年消防施工合同（篇）

消防施工合同1

发包方：

承包方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,

遵循同等、自愿、公允?口诚恳信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。

第一条工程概况

工程名称：***围墙设置工程

工程地点：

其次条承包方式

包工包料。

第三条工程承包范围

1、甲方供应图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油

漆。附属所需的地面磴等障碍物破除及土方开挖、回填以及复原工作及预算中包含的其他子项工

作。

2、按图纸设计要求；特别要求按甲方书面通知。

3、以上工程内容包工期、包平安、包质量、包工地内外的保洁并保持与四周业主间良好的

生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料

价格风险、工程保险及意外损害保险、突发事务抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、

施工协作及水电费等一切干脆和间接费用。全部政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能

发生的一切费用已包含在总价中。

4、施工中如甲方要求增加或削减工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按

合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。

第四条合同工期

接甲方指令后开工，在年月日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺

延工期。

由于乙方的缘由导致工程延期，承包人应担当1000元/天的违约金。违约金在工程款中干

脆扣除。

质量要求

符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。

第六条工程价款及付款方式

1、本合同固定总价合计人民币**元，大写***圆整。

2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、

施工期间的材料价格风险、工程保险及意外损害保险、突发事务抢险费用、管理费、措施费及规

费、利润、税金施工协作及水电费等一切干脆和间接费用。全部政策性文件调整风险及承包人

在施工过程中可能发生的.一切费用已包含在总价中。

3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的50%,甲方向乙方支付至合同总价款的20%;工程竣工验收合格后十

五个工作日内，付至合同总价款的50%;结算完毕付至结算价的95%;剩余5%结算价作为质

保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。

乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲

方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能刚好开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，

责任由乙方自行担当，且乙方不得因此而拒绝施工。

第七条甲方职责

现场协调指挥：包括帮助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可

能影响施工的因素。

第八条乙方职责

1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。听从甲方现场指挥人员的指挥，保证平安、保

证质量和工期。乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程,依法办理

相关保险，担当一切平安措施费用；施工过程中发生的一切平安事故，所造成的一切后果及损失

由乙方担当。

2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行担当一切责任；如因乙方缘

由导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应刚好予以赔偿。必要时甲方可将乙方应担当的上述

赔偿金额从应付工程款中干脆扣除。

3、施工过程中,乙方必需文明施工，保持现场施工整齐，做到现场施工整齐，如乙方不听

从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方担当；在甲方书面通知7天内建筑垃

圾若未刚好清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用干脆从工程款中扣除，并且每次乙

方向甲方支付500元的违约金。

4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能刚好进行修理的，甲方有权另行支配其他施工

队伍修理，所需费用干脆在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必需到达相关标准要求，且材质必需得

到甲方的确认，如因材料不合格承包人应担当相关责任及损失（包括工期延误责任）。

6、乙方应负责已完成工程的爱护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥当做

好看护工作。

第九条违约责任

1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并

不再支付剩余工程款，乙方并应另行担当因此给发包人造成的全部损失。

2、乙方应根据合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，

乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失

的，还应据实赔偿损失。

3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不听从甲方支配，甲方有权单方面终止本合同，清

退乙方全部人员，并向乙方追索相应的损失。

4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方担当一切责任，还须向甲方支付

付每伤亡人次10000元的生约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任

及损失均由乙方担当。

第十条廉洁条款

承包人被发觉以任1可形式之商业贿赂予发包人员工，如"回扣"、"款待"、"消遣"、"购

房"、"就业"、"国内或国外旅游"、"馈赠"、"购物折扣"，及其他一切对本公司职工和

其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂,如发生这种状况，发包人有权单方面终止双方

之间的合同，冻结全部应付款项，如情节严峻或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处

理。

第十一条其它约定

1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任!可一方都可向工程所在地人

民法院提起诉讼。

2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

甲方代表：乙方代表：

日期：日期：

消防施工合同2

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法

规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方就本工程施工事宜协

商一样，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：__________

工融点：__________

工程规模：__________

二、工程概况

开工日期：__________

竣工日期：__________

三、质量标准

工程质量标准：

四、合同价款

金额（人民币大写）:

五、组成合同的文件

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、工程量清单

5、工程报价单及预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、合同的生效及终止

1、合同签订之日起生效。

2、除合同质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向

甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚恳信用的原则，履行通知、帮助、保密

等义务。

七、图纸

供应方及份数：

八、甲方工作：

1、供应当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生改变应刚好协调乙方及设计单位予

以解决。

2、对乙方施工现场的设备、材料等予以爱护。

3、如工程需基建方协作工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。

4、供应具备施工条件的施工场地。

5、供应施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。

6、双方约定甲方应做的其他工作：

九、乙方工作

1、必需按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

2、在施工过程中，如发觉技术要求与现场实际状况不符合《国家消防验收规范》时应向甲

方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

3、依据施工图纸和预算书范围内的：从审图、申报消防手续、施工、验收全套包干。

4、施工图纸范围外（如：外部管道、防火门等）以甲、乙双方、见证方共同确认另行计价。

乙方应按合同规定的时间完成和供应服务。

十、施工组织设计和工期

1、开工及延期开工

乙方应按合同约定的升工时间起先施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延

后开工的理由和要求.甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方.

因甲方缘由不能按合同约定的开工时间起先施工。甲方应并以书面形式通知乙方推迟开工时间，

工期顺延。

2、由于下列缘由造成的工期延误,工期相应顺延：

a）甲方不能按合同规定供应图纸及开工条件;

b）工程量变更和设计变更

c）因停水、停电、停气等缘由造成的'停工；

d）不行抗拒力；

e）因甲方无法达成约定义务造成工期延误；

。双方约定工期顺延的其他状况。

3、工程竣工

a）乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特别状况双方另议。

b）施工中甲方如需提前竣工,双方协商一样后应签订提前。

c）工程在验收中，主动协作消防检测公司对工程检测。本合同工程总价不含消防检测所产生

费用，检测费用由建设方另行支付给专业的检测中心。竣工协议，作为合同文件组成部分。提前

竣工协议应包括乙方为保证工程质量和平安实行的措施，甲方为提前竣工供应的条件以及提前竣

工追加的合同价款等内容。

十一、工期量

a）工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标

准为依据。因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准，乙方担当违约责任。

b）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损

失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。

c）乙方应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时

接受旅游业代表及其委派人员检查检验，并为检查检验供应便利条件。

d）甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的

费用由甲方担当，并相应I反延工期。除此之外严峻影响正常施工的追加合同价款由甲方担当。

e）隐藏工程和中间验收

依据国家、省、市有关规定执行。

f）重新检验

无论甲方代表是否进行过检验，当其提出对已经隐藏工程重新检验时，乙方应按要求遂行剥

露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方担当由此发生的费用，并相应顺延工期。

本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。

十二、工程设计变更

施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更

超过原设计标准或标准的建设规模时，甲方应辅规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并

由原设计单位供应变更的相应图纸和说明。因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一

部分与工程款同期调整支付。

十三、竣工验收与竣工结算

1）工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。

2）工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告有完整的结算资料。之后双方参照本

合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算。

3）甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。

十四、索赔和争议

1）违约的处理：

除不行抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生

其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限

额不超过合同总价的5%。

2）索赔

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应

接着履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面

通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。

3净议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地

人民法院起诉。

十五、合同解除

1）甲、乙双方协商一样，可以解除合同。

2）有下列状况之一的，甲、乙双方可以解除合同：

1、因不行抗力致使合司无法履行；

2、因一方违约致使合司无法履行。

3）一方依据上述约定要求解决合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出

通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议

的约定处理。

4）合同解除后，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和转移工作，按甲方要求

将知有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出供应必要条件，并按合同约定支付应支

付的工程价款。已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因

退货、解除订货合同发生的费用，由责任方担当。除此之外，有过错一方赔偿因合同解除给对方

造成的一切损失.

5）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十六、合同份数

本合同一式四分，甲乙双方、见证方各执一份。

十七、补充条款

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:

年一月一日_______年一月一日

消防施工合同3

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程详细状

况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.开工日期：年月日

5.竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防脸收合格证的时间）：

年月日

其次条工程造价、付款方式及合同价款确定

1.工程价款：¥元，大写：元整，其中预算造价万元，追加造价万元，防护涂料万元。

2.付款方式：合同签订后甲方付工程造价的％作为预付款和材料打算金，每月支付进度完

成量的%,工程完工检测合格后拨付至工程总造价的95%,剩余5%作为质保金，自甲方检验

及相关部门验收合格之日起一年后由甲方无息支付给乙方全部或扣除后的剩余部分。

3.合同价款确定：

乙方根据建审通过的施工详图和现行定额、取费标准及有关的建筑经济规定，结合本工程实

际状况，编制工程预算。在报经甲方批准后，作为本工程的合同价款。

第三条承包形式

第四条图纸

甲方负责供应整套图纸套。

第五条双方驻工地代表

1.甲方驻工地代表：

2.乙方驻工地代表：

第六条材料设备供应

1.材料设备供应范围：依据预算内容结合图纸要求供应材料及设备。

2.选购要求：根据设计和规范的要求选购工程所需的材料、设备。

第七条工程质量及验收标准

1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）

的相关标准、规范为标准共同验收。

2.乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、化验报告单，运用说明，

检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权

对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方担当），不合格的材料、设备不允许进场运用和

安装。

3.工程质量必需符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001.《火灾自动报

警系统施工及验收规范》gb50166-2007、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》gb50261-2005、

《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-2024.《建筑电气工程施工质量验收规范》

gb50303-2002、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004及其他的国

家和行业现行的相关标准、规范。

第八条进度安排

1.乙方于开工前十日内向甲方供应施工组织及进度安徘。

2.甲方应在送达后一周内予以批准或提出修改看法。逾期不批，视为有效。

3.乙方按甲方审批的进度安排进行施工，并且接受甲方及消防部门的检查和监督。

第九条工程设计变更

1.施工中甲方要对工程设计进行变更,应提前十天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方

根据工程师发出的变更通知及有关要求进行工程变更。

2.因变更导致合同价款的增减，按实际发生进行结算，工期相应延长或缩短。工程变更价

款作为追加合同价款，按工程款支付方式支付。

第十条工程调试

1.甲、乙双方约定的调试内容应与乙方承包的范围一样。

2.乙方打算调试记录，甲方依据乙方要求为调试供应必要条件。调试合格，甲方工程师在

调试记录上签字。

3.乙方工程调试周期为个工作日，在调试工作起先前，各相关协作工种应竣工。

第十一条工程质量等级

达到国家或消防专业质量检验评定部门的.验收标准及合格条件。

第十二条平安施工

1.乙方按有关规定，实行严格的平安防护措施（包括乙方自身的防火、防盗、人身、设备

等），乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、

平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。非乙方责任造成的伤亡事故,

由责任方担当有关费用及相关责任。对事故责任存在争议时，应按政府有关部门的认定处理。

2.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的相关要求。

第十三条工期延误

因乙方缘由导致的竣工日期推迟，乙方除应按甲方要求抢工并担当因抢工费用外，还应担当

因此而致甲方的一切损失/旦对以下缘由造成竣工日期推迟的延误经甲方确认工期可以顺延：

1.工程量改变和设计变更；

2.不行抗力；

3.非乙方缘由及其它工种协作不当造成工期延误；

4.甲方未能按合同规定供应图纸及形式条件；

5.甲方未能按约定日期支付预付款及进度款，致使施工不能正常进行。

工期提前：无。

第十四条工程停建或缓建

1.由于政策改变、不行抗力以及甲乙双方之外的缘由导致工程停建或缓建，致使合同不能

接着履行，乙方应妥当处理好已经完成的工程并组织人员三安撤出施工现场。

2.本合同任何一方由于台风、地震、罢工和双方认可的不行抗力事故而影响本合同执行时，

则延迟合同义务的期限应相当于事故所影响的时间。如因不行抗力事由导致本合同不能履行或部

分不能履行，则可相应免除合同相对方全部或部分合同所列义务，但当事方应在不行抗力事由发

生后10日内书面告知相对方，并提交有关部门证明的文件。

第十五条隐藏工程和中间验收

1.验收部位：隐藏工程、中间验收项目由双方商定.

2.验收方法：上述部位具备验收条件并经乙方自检合格后书面通知甲方参与验收。验收合

格甲方应在记录上签字，乙方可接着施工；验收不合格，乙方应修改并重新验收，乙方应担当以

上费用，工期不顺延。工程质量符合规范要求，验收48小时后，甲方不在验收记录上签字或在

接到乙方通知后的48小时内甲方不参与验收可视为甲方已经批准，乙方可接着施工。

第十六条竣工验收

1.乙方提交竣工资料和验收报告的时间：

2.乙方提交竣工图的时间和份数：验收后七日内供应贰套竣工图纸和资料。

第十七条质量保修

1.本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。

2.乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。

3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，

以书面记录材料为准。同行，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换

保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接,拖延推诿，甲方将视为

乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。

乙方联系电话：乙方联系人：

4.质保金运用及返还

4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在其次条规定

时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方加收

修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙方负责补足质保金。质保金

不足以支付的，由乙方另行支付。

4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，根

据上一款执行。

4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录

为准，修理项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。

4.5乙方修理人员到达现场后，必需根据甲方规定的时间、材料、工艺进行修理，对同一

问题重复修理两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，

费用由质保金中扣除。

4.6免费保修期结束后，乙方修理只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；

第十八条双方的权利和义务

1.甲方负责协调解决乙方的施工场地，并为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。

2.负责协调处理乙方同其他施工单位之间的施工协作.

3.对乙方进入工地现场的施工人员进行甲方工地有关制度的培训。

4.乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证

明。

5.乙方必需向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任1可理由隐

瞒。

6.乙方应按规定向甲方供应全部工程进度安排及相应进度统计报表。

7.乙方应保证施工现场清洁，符合甲方施工现场管理制度的有关规定。

8.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告等工作。

9.乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行

施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

10.乙方提出的变更必需经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给库方造

成经济损失的乙方应予以赔偿.

11.乙方必需遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发觉违规和缺陷要

主动刚好向甲方报告。

12.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且

要结合施工、安装、调试、睑收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通

过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消

防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程运用手册等文件资料，切实履行交接

手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

13.工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应负责工程未交付前的成品爱护工作，并应

妥当爱护甲方供应的设备，造成损坏的由乙方负责赔偿。

第十九条违约责任、索赔

1.甲方无正值理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，

应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2%。的违约金。

2.工程未通过验收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘

由造成的除外。

3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的5%o

的违约金。

4.由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在运用期间

出现的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。

5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方担当由此

给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一

天，必需向甲方支付工程总造价2%。的违约金.

其次十条争议的解决

本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

其次十一条合同的生效及终止

1、合同自双方签章之日起生效。

2、除质量保证条款及争议解决条款外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付

完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚恳信用的原则，履行通知、帮助、保密

等义务。

其次十二条其他约定

1.本合同正本两份，双方各执T分;副本四份，甲方执三份，乙方执T分。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，

与本合同具有同等的法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

税号：税号：

邮政编码：邮政编码：

消防施工合同4

发包方：__________房地产开发有限公司（以下简称甲方）

法定注册地址：

法定代表人：

联系电话：___________

承包方：___________

(以下简称乙方)

法定注册地址:

法定代表人：

联系电话：___________

根据《—》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程详细状况，甲方同意

才各衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的

权力、义务和经济责任，特签订本合同。

第一条：工程概括

1、工程名称：项目工程_______栋及地下室。

2、工程地点：

3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价_______元，总建筑面积约万

平方米，总工程造价约万元。

4、工程内容：

(1)室内消防栓系统；

(2)自动喷淋系统；

(3)自动火灾报警系统；

(4)排烟系统、消防加压系统；

(5)室外消防栓系统；

(5)乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。

5、消防报建费由乙方负责。

其次条：合同价款及承包形式

1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米______元，总造价为_______万元。

乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方担当。

2、本工程经甲、乙双方商定，同意采纳按平方米合同价款包干的承包方式。

3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方担当法

律及经济责任。

4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。

第三条：付款方式

1、本合同签订后,由乙方办理报建手续,即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款一%,

即万元。

2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方

向乙方支付该工程项目进度款一％,即______万元。

3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款一％,即万元.

4、本消防工程施工完毕,经有关部门检测验收合格并取得合格证后—日内甲方一次性付

清乙方工程余款(除留—％质保金，一年满后支付)。

第四条：施工日期

1、工程总工期为_____日历天；开工日期：年—月一日；竣工日期：年—

月_日。

2、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防

验收合格"或备案证明文件所标示的最终日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。

3、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力协作，所需费用已包含在合同

价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。

第五条：设备及材料供应方式

1、本工程所须要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

2、乙方供应的材料设备，必需符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品

质量不符合验收标准而发生的.工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

第六条：工程质量及验收交工

1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

2、隐藏工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐藏工程的相关手续。

如发生一切质量问题，乙方负责。

3、本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并刚好向乙方供应施工图纸四套。

4、工程竣工后，由乙方供应工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方

帮助办理相关手续。

5、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期____年。

第七条：双方职责

（一）甲方职责

1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐藏工程。协调中间交工及工程验收

签证。向乙方供应用水、用电，确保大型机械运用便利。负责供应材料、设备及工具存放室。

2、依据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门

惩罚的责任由甲方担当。

4、帮助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

5、因不行抗力的因素造成的工期延误，帮助乙方同监理方办理工期顺延签证。

6、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以

当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。

（二）乙方职责

1、施工前，刚好做好各项施工打算工作,办理好消防报批手续。

2、按合同规定，做好材料和设备的选购、供应及管理工作。

3、严格根据设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

4、已安装的设备，在工程未投入运用前做好保管工作。

5、刚好提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验

收合格证书，否则不予结算。

6、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防

工程进行不定期的修理工作，确保消防设备的正常运行。因甲方运用管理不当,如断电，水、油

渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方修理。

7、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，听从甲方的统一支配和指挥。

&工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜,乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人

员，使其基本驾驭系统的维护、操作和保修工作。

第八条：

因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的看法进行协商；协商不

成的，可以提起诉讼，双方同意由_____________地的人民法院管辖。

第九条:

施工过程中的一切平安事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

1、本合同一式_____份，甲、乙双方各执____份。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

甲方：__________

（盖章）

法定代表人：

（签字）

托付代理人：

（签字）

_____年一月一日

乙方：__________

（盖章）

法定代表人：

（签字）

托付代理人：

（签字）

年一月一日

消防施工合同5

甲方（发包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

依据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理方法》之规定，结合本建筑消防设

施安装的实际，经协商双方达成如下协议,共同遵守。

第一条、建筑消防设施概况：

（一）建筑名称：_______________________

（二）安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、母体灭

火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火限制系统、电气火灾报警系统、

防排烟系统（不包含防火门及防火卷帘）修理至正常。

（三）开工日期：年月一日;竣工日期：年月一日

其次条、图纸、预算交付

甲方在开工前十日向乙方供应竣工图纸壹套；乙方在合同签订前十日向甲方供应预算报告。

第三条、合同价款、拨款和结算

合同价款：_______________________

工程款支付：

（一）材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款

（二）修理结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的

（三）修理结束一年后甲方付清余款。

第四条、双方责任

（一）甲方：为乙方供应用水、用电便利和存放设备的场地；协调乙方与工程其它部门的协作

关系，刚好组织验收并付款;

（二）乙方：应刚好选购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，听从甲方的进度支配。

第五条、验收和工程质量

乙方在竣工后帮助甲方组织验收;

工程质量：要求系统达到正常运行状态。

第六条、违约责任

（一）甲方责任

1、未按合同规定供应图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、

窝工的实际损失；

2、工程中途停建、康，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、

窝工、倒运等损失和实际费用；

3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的Q3%向乙方偿付逾期的违约金。

（二）乙方责任

乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾

期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；

第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，实行（）的方式解决：

A向（）仲裁委员会申请仲裁。

B向（）人民法院提起诉讼。

第八条、如需担保，另立合同。

第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本（四）份送公安消防、工商行政管理等有关部

门.

第十一条、其他

甲方（章）：______________________乙方（章）：

法定代表人：______________________法定代表人：

托付代理人：______________________托付代理人：

合同订立时间年月一日

消防施工合同6

建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程详细

状况，双方达成如下合同条款。

第一条：工程概况

工程名称：

工程规模：平方米

工程地点：

工程内容：消防报警系统、消火栓系统

其次条：合同价款及承包形式：

本工程经甲、乙双方商定，同意采纳承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总

价款：元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方担当。施工过程中，因消防报建及相关手续未通

过而致停工或相关行政惩罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程缘由由乙方负责协调，

第三条：付款方法

本合同在签字生效之日起天内由甲方按"基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙

方工程款元，其后在乙方主要设备进场并施工后天内支付元.

2.本工程竣工验收合格后天内，甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。

第四条：施工日期

本合同签定后月日产工,预料个工作日竣工。

第五条：设备及材料供应方式

1.本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

2.乙方供应的材料设备，必需符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量

不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均曰乙方负责。

第六条：工程质量及验收交工

工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防二程验收规范。隐藏工程由乙方提前通

知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐藏工程签证手续。本合同生效后，甲方应主动组

织图纸会审、技术交底会议，并刚好向乙方供应施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应

由乙方供应的.竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，

工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。

第七条：双方职责

甲方：

派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐藏工程，办理中间交工及工程验收签证，

并与土建施工单位协调向乙方供应用水、用电、大型机械运用便利，负责供应材料、设备及工具

的存放室。依据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上

（见最终一页）。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不行抗拒的灾难等特别状况，经

甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它缘由

造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情赐予适当的?M尝。

乙方：

1.施工前，刚好做好各项施工打算工作和向甲方提交开工通知书。

2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的选购、供应和管理工作。

3.严格根据设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。

4.已安装的设备，在工程投入运用前负责保管，并清理好施工场地。时提交竣工验收姿料,

办理工程竣工结算，参与竣工验收。

在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁

布的有关工地规章制度。工程竣工交验后,乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使

其基本驾驭系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产平安事故其责任和费用

由乙方担当。

第八条：其它

1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。

2.本合同未尽事宜，双方协协商定。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.本合同一式份，甲、乙双方各执份。

甲方（盖章）：

单位地址：

单位电话：

邮编：

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：

单位地址：

单位电话：

邮编：

乙方代表（签字）

消防施工合同7

发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务

依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地

规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断

道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和

批件。

若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和;或）

延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华

人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的详细状况，甲乙双方在遵循自愿、同

等、公允、诚信的基础上，经双方协商一样，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程地点：

4、承包方式:

二、工程承包方式包工包料采纳总价包干的承包方式乙方的预算书是组成合同的一部分，

合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外

的洽商变更另行单独结算。

三、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工曰期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接

收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣

工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工

日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

1、本合同工期为一日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场

通知后一日内进场施工。

2、在施工过程中，如遇下列状况，工期相应顺延：

(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；

(2)因甲方不能按期供应施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工须要的；所

供材料、设备在验收时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度的；

(3)因甲方未具备进场条件，不能供应施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物

未能清除等，影响进场施工的；

(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；

(5)非因乙方缘由造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；

(6)隐藏工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；

(7)甲方未按约定支付工程款的。

四、工程价款

1、工程价款为：(大写)，(小写)。

2、在合同履行中出现下列状况时，应调整本工程的‘工程价款：

(1)经批准的设计变更；

(2)非乙方缘由造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。

3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，

最终工程结算为固定合同价洽商金额，不再另行结算。

4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后—日内，乙方向甲方提交本

工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在

3个月内组织第三方审计机构赐予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。风险提示：对于选购

材料和工程设备的义务与责

承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的

合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符

合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。

发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致

交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。

五、材料设备供应

1、工程所需全部材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方供应样板给甲方、

监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场（日方供应的材料设备除外）。

2、全部材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格根据国家有关部门的规定

及要求进行检验，并须符合国家规定的平安和质量标准。

3、施工中，由于甲方缘由导致工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用，甲方

赐予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

4、材料设备采纳投标文件承诺采纳的品牌或同类产品（采纳的产品品牌须经过甲方的书面

确认）。风睑提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）

延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的发包人有权要求承包人返工直至工程质

量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。

六、工程质量

1、甲方应在乙方进场前日，向乙方供应施工图纸和施工说明套，并向乙方进行技术交底。

2、乙方根据工程图纸、施工说明、组织安排、进度安排等组织施工，上述约定的事项变更

的，双方均以书面形式通知对方。

3、涉及隐藏或单项工程的，在工程隐藏或单项工程竣工前日，乙方应当通知甲方到场验

收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按

时进行验收，应在验收前日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过日。甲方未能按以

上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认

验收记录。

4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

5、本工程运用的消防产品必需符合国家规定。

七、工程验收

1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织自行验收，并

在验收后14天内赐予认可或提出修改看法。承包人按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的

费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改看

法，视为竣工验收报告已被认可。

2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。

3、甲乙双方主动协作向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

八、工程价款的支付方式

1、合同签定后，预付工程总价的％，计b:元；

2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计b:元.风险

提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用

合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规

定以及合同约定担当保修责任。

发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。

九、修理责任乙方负责保修期限为年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入运

用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方修理通知后24小时内到达现场并刚好处理。如非

乙方缘由造成的质量问题不属于乙方保修范围如需乙方修理，甲方需支付给乙方相应的费用。

风险提示：明确违约责任

在签订合同时双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，

通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有

据可依。

十、违约责任

1、由于乙方缘由逾期完工的，每逾期日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不

超过合同价款的3%。

2、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙

方后续进场施工的，甲方担当后续进场费用。

3、如甲方未按合同约定付款的，每延误日，按工程价款的1向乙方支付违约金。

4、由于乙方缘由，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙

方应返工，返工费用由乙方担当。

5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期

限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用.

十一、争议解决

1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一样，说明依次应为：

本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向地

人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：签约代表：签约时间：年月日签约地点：

乙方（公章）：签约代表：签约时间：年月日签约地点：

消防施工合同8

甲方：______________

乙方：______________

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程详细状

况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、工程承包方式：

二、合同工期

开工日期：__________

竣工日期：__________

三、工程造价、付款方式及质保金

工程造价：元整小写元（人民币）付款方式：本工程无预付款。工程完工，验收合格。经甲方

审计

完成后7天内按审计金额的90%付款。

质保金：本工程保修期为一年。保修期满，无质量问题7天内

甲方付清剩于工程款。

四、工程质量及验收标准

1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

2.工程质量必需符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-XXXX.《火灾自动报警

系统施工及验收规范》GB50166-XXXX.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》）GB50261-XXXX.

《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-XXXX.《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50303-XXXX.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-XXXX.及其他的国家

和行业现行的相关标准、规范。

五、平安施工

1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的'《建设工程

平安文明管理方法》。

2.乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、

平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失.

六、质量保修

1.本工程免费质量保修期限为1年，终身维护保养。

2.乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。

3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通