二零二五年度城市公园绿地建设工程合同范本（含植物养护服务）

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市公园绿地建设工程合同范本（含植物养护服务）2合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人二、项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资三、合同标的及范围3.1绿地建设内容3.2植物养护服务内容3.3合同期限四、合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付方式4.3付款时间及条件五、施工进度及节点5.1施工计划5.2施工节点及验收5.3工期延误及处理六、质量控制与验收6.1质量标准6.2质量验收程序6.3质量问题处理七、安全管理与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求八、合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿方式十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构十一、合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序十二、合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容十三、其他约定事项13.1不可抗力13.2通知与送达13.3合同附件十四、合同签署14.1合同签署时间14.2合同签署地点14.3合同签署人员14.4合同签署单位盖章合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：__________市城市管理局乙方：__________市园林绿化有限公司1.2合同双方地址甲方地址：__________市区路号乙方地址：__________市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：__________甲方联系电话：__________乙方联系人：__________乙方联系电话：__________1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：__________乙方法定代表人：__________二、项目概述2.1项目名称二零二四年度城市公园绿地建设工程2.2项目地点__________市区公园2.3项目规模总占地面积：____平方米，绿化面积：____平方米2.4项目投资合同总价：____万元三、合同标的及范围3.1绿地建设内容1.公园整体规划设计2.公园道路、广场、座椅等设施建设3.公园绿化植物种植与配置4.公园景观小品、雕塑等建设3.2植物养护服务内容1.绿化植物日常养护2.绿化植物病虫害防治3.绿化植物修剪与造型4.公园景观维护3.3合同期限自合同签订之日起至____年____月____日止四、合同价格及支付方式4.1合同总价____万元4.2分阶段支付方式1.首付款：合同总价____%；2.中期付款：合同总价____%；3.竣工验收合格后支付：合同总价____%；4.验收合格后一年内支付尾款：合同总价____%。4.3付款时间及条件1.首付款：合同签订后____个工作日内支付；2.中期付款：绿化工程完成____%后支付；3.竣工验收合格后支付：____个工作日内支付；4.验收合格后一年内支付尾款：____个工作日内支付。五、施工进度及节点5.1施工计划1.设计阶段：____个工作日；2.施工准备阶段：____个工作日；3.施工阶段：____个工作日；4.竣工验收阶段：____个工作日。5.2施工节点及验收1.设计完成并经甲方确认；2.施工准备完毕，经甲方验收合格；3.施工进度达到合同约定比例，经甲方验收合格；4.工程竣工，经甲方组织验收合格。5.3工期延误及处理1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金；2.因不可抗力导致工期延误，经甲方确认后，工期顺延。六、质量控制与验收6.1质量标准1.符合国家及地方相关质量标准；2.符合甲方提供的施工图纸及设计要求。6.2质量验收程序1.施工过程中，甲方定期对施工质量进行检查；2.施工完成后，进行竣工验收。6.3质量问题处理1.施工过程中发现质量问题，乙方应及时整改；2.竣工验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格。七、安全管理与环境保护7.1安全生产责任1.乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全；2.甲方负责协调施工现场周边的安全管理工作。7.2安全生产措施1.制定安全生产责任制；2.定期进行安全检查；3.对施工人员进行安全培训。7.3环境保护要求1.严格遵守国家及地方环保法律法规；2.施工过程中采取措施减少对环境的影响；3.施工结束后，对施工场地进行恢复。八、合同变更与解除8.1合同变更条件1.不可抗力导致合同无法履行；2.合同双方协商一致，且不违反法律法规；3.国家政策调整，导致合同无法履行。8.2合同解除条件1.乙方严重违约，经甲方催告后仍未纠正；2.甲方严重违约，经乙方催告后仍未纠正；3.因不可抗力导致合同无法履行。8.3合同变更及解除程序1.合同变更：双方协商一致，签订书面变更协议；2.合同解除：双方协商一致，签订书面解除协议。九、违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程；2.乙方工程质量不符合约定；3.乙方未按合同约定进行植物养护；4.甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担1.乙方违约，应向甲方支付违约金；2.甲方违约，应向乙方支付违约金。9.3违约赔偿方式1.违约金计算方式；2.违约赔偿金额。十、争议解决10.1争议解决方式1.协商解决；2.仲裁；3.诉讼。10.2争议解决程序1.双方协商解决；2.争议提交仲裁机构；3.争议提交人民法院。10.3争议解决机构1.仲裁委员会；2.人民法院。十一、合同生效及终止11.1合同生效条件1.双方签字盖章；2.甲方支付首付款。11.2合同终止条件1.合同约定的工程完工；2.合同双方协商一致解除合同；3.合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序1.双方签订终止协议；2.清理合同关系。十二、合同附件12.1合同附件清单1.施工图纸；2.设计方案；3.质量标准；4.其他相关文件。12.2合同附件内容详见合同附件清单。十三、其他约定事项13.1不可抗力1.定义；2.处理方式。13.2通知与送达1.通知方式；2.送达地址。十三.3合同附件详见合同附件清单。十四、合同签署14.1合同签署时间____年____月____日14.2合同签署地点__________市区路号14.3合同签署人员甲方代表：__________乙方代表：__________甲方（盖章）：__________市城市管理局乙方（盖章）：__________市园林绿化有限公司签字：__________市城市管理局__________市园林绿化有限公司附件：合同附件清单施工图纸设计方案质量标准其他相关文件多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导设计1.1.1甲方负责组织设计单位进行公园整体规划设计；1.1.2设计单位应按照甲方要求，在规定时间内完成设计任务；1.1.3设计成果应经甲方审核批准后方可实施。1.2甲方主导招标1.2.1甲方负责组织工程招标工作，确定施工单位；1.2.2招标文件应包括工程概况、技术要求、合同条款等内容；1.2.3乙方应按照招标文件要求参与投标。1.3甲方主导监理1.3.1甲方负责委托监理单位对工程进行全过程监理；1.3.2监理单位应按照合同约定，对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理；1.3.3乙方应积极配合监理单位的工作。1.4甲方主导验收1.4.1甲方负责组织工程竣工验收，确定工程是否合格；1.4.2竣工验收合格后，甲方应向乙方支付相应的款项；1.4.3竣工验收不合格，乙方应负责整改，直至合格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导设计2.1.1乙方负责组织设计单位进行公园整体规划设计；2.1.2设计单位应按照乙方要求，在规定时间内完成设计任务；2.1.3设计成果应经乙方审核批准后方可实施。2.2乙方主导施工2.2.1乙方负责组织施工队伍进行工程实施；2.2.2施工过程中，乙方应确保工程质量和进度；2.2.3乙方应按照合同约定，定期向甲方报告工程进度。2.3乙方主导材料采购2.3.1乙方负责组织材料采购，确保材料质量符合合同要求；2.3.2乙方应提供材料采购清单，经甲方确认后方可采购；2.3.3乙方应确保材料按时到货，并满足施工需求。2.4乙方主导验收2.4.1乙方负责组织工程竣工验收，确定工程是否合格；2.4.2竣工验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告；2.4.3竣工验收不合格，乙方应负责整改，直至合格。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对合同履行情况进行监督；3.1.2第三方中介应按照合同约定，对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理；3.1.3第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由合同双方承担，具体费用由双方协商确定；3.2.2第三方中介费用应纳入合同总价。3.3第三方中介变更3.3.1合同履行过程中，如需更换第三方中介，应由合同双方协商一致；3.3.2更换第三方中介后，原中介的监督报告和费用结算应予确认。3.4第三方中介争议解决3.4.1第三方中介在履行职责过程中产生的争议，由合同双方协商解决；3.4.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。3.5第三方中介保密3.5.1第三方中介在履行职责过程中，应对合同双方提供的信息保密；3.5.2未经合同双方同意，第三方中介不得向任何第三方泄露合同信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.设计方案3.质量标准4.招标文件5.合同变更协议6.解除协议7.验收报告8.第三方中介监督报告9.材料采购清单10.付款凭证11.违约金支付凭证12.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。认定：根据施工进度和验收报告，如乙方未在约定时间内完成工程，则认定为违约。2.违约行为：乙方工程质量不符合约定。认定：根据质量标准和验收报告，如工程质量不符合约定标准，则认定为违约。3.违约行为：乙方未按合同约定进行植物养护。认定：根据植物养护服务内容和验收报告，如植物养护不符合约定标准，则认定为违约。4.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：根据付款凭证和合同约定，如甲方未在约定时间内支付款项，则认定为违约。5.违约行为：第三方中介未履行监督职责。认定：根据第三方中介监督报告，如第三方中介未按合同约定履行监督职责，则认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指合同双方将争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。4.监理：指对工程建设过程进行监督管理的行为，以确保工程质量、进度和安全。5.竣工验收：指工程完成后，由合同双方或委托的第三方组织进行的工程质量验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：根据合同约定，由乙方支付违约金；如因不可抗力导致延误，则工期顺延。2.问题：工程质量