2024保修合同范文(35篇)_第1页
2024保修合同范文(35篇)_第2页
2024保修合同范文(35篇)_第3页
2024保修合同范文(35篇)_第4页
2024保修合同范文(35篇)_第5页
已阅读5页,还剩92页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024保修合同(35篇)

2024保修合同(通用35篇)

2024保修合同篇1

南京佳之杰数码办公设一有限公司保修合同

一、经双方友好协商(以下简称甲方)与南京佳之杰数码办公

设—有限公司(以下简称乙方)就甲方的(①复印机、②一体机、

③传真机、④其他:)保修事宜特签订本合同。

二、请完整填写复印机状况:

机器型号机器序号

主控板号计数器读数

保修期销售单位

三、保修内容:

甲方机器出现问题时,请尽早和乙方联系,并详细通报机器使

用状况及故

障现象,以便及时解决。

在甲方的复印机出现问题,乙方接到报修后,4小时(城内)

上门为甲方

服务(节假日除外)。

在保修期内,乙方根据甲方的机况,定期上门对机器进行维护

保养。

在保修期内,如果机器需要更换配件,乙方只收取材料费,不

再收维修费。

在保修期内,甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件,如由

此而发生质量问题导致机器出现故障,由乙方负责;否则由甲方负

贝。

在保修期内,乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸,

消耗材料及

零配件,并免费送货上门和安装。

7、保修期内的差旅费,保修机器在乙方所在城市的市区,由乙

方承担,在城

区以外,由甲方承担。

四、根据复印机的状况,经双方协商司意,乙方收取甲方复印

机年保修费

为人民币(大写)元(一次性付清)。

五、本合同自交费之日起生效,有效期一年,自年月日至年

月日止。

六、本合同一式贰份,双方各执行一份。

七、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

甲方:乙方:南京佳之杰数码办公设一有限公司

地址:地址:南京市龙蟠中路88-2号

电话:电话:

代表人:代表人:

年月日

2024保修合同篇2

甲方:_______________

乙方:_______________

甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

一、保修设备附表:

代码设备名称品牌型号机身

号码数量_______________

联系人:______________

电话:_______________

传真:_______________

邮编:_______________

设备使用地址:_______________

二、保修范围及服务方式:

L免费进行操作指导,技术咨询;

2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

3.机器出现故障的应急维修;

4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证

设备运作正常。

三、服务期限:从年月

0至年月

日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前

一个月重新签订。

四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质

量问题,乙方给予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围:

因电压不稳而造成的机件损坏;

因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准:

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用

_______________元;

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时

费、旅差费元。

七、违约责任:

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的,须每日句乙方交纳逾期部分

_______________%的滞纳金。

八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,

甲乙双方同意由仲裁委员会仲裁。

九、其他事项:________________

十、合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

签订日期:_______________

签订地点:_______________

2024保修合同篇3

编号:

委托单位

电话

详细地址

机型

机号

保修费(大写)

备注---------------------------------------------

保修期限:新安装保修一年或万印张(以先到为准)

签保或续约一年—月—0至—年—月—0

一、保修期内责任:

1、承保单位(甲方)责任:

4、本合同所列的机器如出现故障,委托单位(乙方)随时通知

甲方,甲方接到通知后应在八个工作小时为(节假日顺延)及时

,以确保乙方的机器正常工作。

5、甲方有义务为乙方的设备管理人员进行必要的维护保养培训。

6、合同期内,乙方所列机器需要更换零件,甲方应以优惠价格

向乙方提供原装耗材及零配件。如因甲方提供的耗材质量问题引起

机器故障,使乙方不能正常工作,由此造成的经济损失(即更换耗

材、零配件所发生的费用)由甲方负全责。

二、委托单位(乙方)责任:

1、乙方应严格按说明书正确操作机器。

2、乙方不得私自拆卸机器,不得请甲方以外人员维修机器,更

不得私自更换零配件。否则,引起机器故障,甲方不负任何责任,

由此产生的维修等费用由乙方负担。

3、乙方应使用由甲方提供的主要消耗材料,如乙方从其它渠道

购买的耗材引起机器发生故障,由乙方负全责。情况严重的,视同

乙方放弃本合同,甲方不再承担任何责任。

4、机器属正常老化或损坏,乙方应承担更换原装耗材及零配件

费用。

5、乙方的正当权益受到损害时,有权对甲方维修人员的服务态

度、质量及索赔额外不合理费用,向甲方主管领导投诉(电话:

__________)0

三、其他

本合同一式两份,甲乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各

执一份。

委托单位(盖章):承保单位:

经办人:经办人:

年月日年月日

2024保修合同篇4

为保证—工程在合理使用年限内正常使用,—建筑公司向

工程业主一有限公司,在工程质量保修期内作以下:

一工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程,主体结构工程,

屋面防水工程,外墙面的防渗漏,以及电气管线,给排水管道。

二质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,

按单项工程分别计算质量保修期。

保修期限如下:

1地基基础和主体结构工程,为设计文体规定的该工程的合理

使用50年。

2屋面防水工程,有防水要求的房间和外墙有防渗漏,为5年。

3电气系统,给排水管道,设备安装为2年。

4装修工程为2年。

三质量保修责任

1属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日

后7天内派人修理°承包人不在约定期限为派人修理,发包人可委

托其他人员修理,保修费用从质量保修金为扣除。

2发生须警急抢修事故(如上水跑水),承包人接到事故通知后,

应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢险费

用有发包人承担。

3在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工

程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造

成人生和财产损坏的,承包人应承担损坏赔偿责任。

4除地基基础,主体结构工程外,承包人对质量保修范围的项

目和内容应当履行保修义务,还应支付保修金。工程质量保修金为

支付保修金项目工程价款的3沆

5发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还

承包人。

四其它

因用户擅自改变使用功能,危害功能结构造成的质量事故承包

人不承担保修责任,由用户自行负责。

一有限公司

(盖章)

200_年_月—日

2024保修合同篇5

发包人:

承包人:

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程

质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,

对—签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规

定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工

程、有防水要求的一卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷

系统,电气管线、给排水管道设备安装和装修工程,以及双方约定

的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:—O

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程

的质量保修期如下:

L地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理

使用年限

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏为年;

3.装修工程为年;

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

5.供热与供冷系统为个采暖期、—供冷期;

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

7.其他项目保修期限约定如下:o

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之

日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人

可以委托他人修理C

2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即

到达事故现场抢修C

3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质

量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安

全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保

修方案,承包人实保修。

4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质星保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验

收前共同签署,作为施工合同附属文件其有效期限至保修期满。

发包人:承包人:

法定代表人:法定代表人:

日期:

2024保修合同篇6

鉴于乙方承包装修之甲方装修工程已于一年—月一日交付使

用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,

故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:

1、本工程保修期为年,自一年—月—日起至一年―月—

日止。

2、乙方在保修期内工作范围为:

就装修工程所涉及全部合同项目内(以一年—月—日甲、乙

双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及—年—月

一日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质

量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、

鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现

的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当、天灾、原土建质量造

成的损坏除外。

3、目前工程已存在的问题及乙方责任:

1)花岗岩地面有5块有1/3空鼓,1块4cm缺角,1块1/3断裂,

若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及

更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项

取费。

2)护墙板的板面目前变形较重,乙方应于年月份前进行更换或

整修。

3)木门现已变形,乙方应予一年—月份前进行整修。

4)壁纸卷边,乙方应于一年一月份前进行整修。

5)厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于年月份前新购反水弯

并进行更换。

6)前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由

乙方负担。

4、乙方工作方式

在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节

假日包括在内)内,乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换

工作,费用由乙方负担。

5、法律责任

乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日,不予整修或更

换的,甲方有权扣除工程尾款人民币元;若甲方因该质量问题造成其

他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措

施要求乙方给予赔偿。

6、结算

保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并

令甲方满意,保修期结束后七日内,甲方将尾款如数结算予乙方

(—年—月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,

可以结算)。

7、本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之

日起生效。

甲方:乙方:

代表:代表:

盖章:盖章:

年月日年月日

2024保修合同篇7

甲方:

乙方:

丙方:

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》

和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对甲乙双方于

20_年7月1日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、

《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》(以下简称主合同)

中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。

一、保修期限:

自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。

二、保修项目内容和范围:

1、装饰墙面、顶棚裂健、起皮脱落;

2、壁纸起包、开裂;

3、地坪瓷砖空鼓、开裂;面破松动;

4、有防水要求的地面、墙面渗漏水;

5、乳胶漆起皮、变色脱落;

6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水;

7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水;

8、卫生洁具给、排水系统管道漏水(总包单位预埋部分除外);

9、电器、电线漏电、光源;

10、厨房柜(含内置的柜体、油烟机、燃气灶)、衣帽间柜;

11、木质配饰:沙发、柜子、床、桌椅;

12、因乙方原因造成的其它质量问题;

13、因其它非乙方原因造成损坏,乙方负责维修,费用双方协

定。

三、保修责任:

1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任;

2、主合同中装修及软装工程,已由甲方委托丙方代为管理,在

保修期内,丙方与甲方共同行使本合同权利,乙方予以认可。

3、发生紧急抢修事故的,如发生漏水、漏电及因上层施工造成

顶棚渗水等,丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大,并告知甲

方和乙方,乙方在接到事故通知(包括电话、传真等)后,应当2小

时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,

所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而

发生的费用由乙方承担。

4、发生一般维修的,乙方自接到甲方或丙方通知(包括电话、

传真等)之时起,必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确

责任方,商议返修内容,属乙方责任的,乙方应立即无条件的组织

人员维修;若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时

内维修完毕,甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费

用由乙方承担。

5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失,乙方

负责承担所有赔偿责任。

6、质量保修完成后,由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写

保修金支付申请,力、理质保金。

四、保修抵押金:

保修抵押金按工程结算价款的5%计算,两年保修期满后,无息

返还全部保修抵押金;在保修期内的空置房屋,丙方要定期检查巡视,

发现问题要及时通知乙方维修解决

五、争议:

甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机

构会同有关部门调解,不愿通过协商或调解不成的,可以向主合同

约定的管辖法院起诉。

六、合同生效与终止:

1、本合同自订立之日起生效。

2、工程保修期满,甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金

后,本合同即告终止。

七、合同份数:

本合同一式肆份具有同等效力,其中甲方两份,乙方及丙方各

一份。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年一月一日年一月

—日

2024保修合同篇8

发包人:承包人:

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规

定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工

程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系

统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定

的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程

的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理

使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏为年;

3.装修工程为年;

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为

年;

5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为

_________________年;

7.其他项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之

日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人

可以委托他人修理C

2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即

到达事故现场抢修,

3.对于涉及结构安全的,质量问题,应当按照《房屋建筑工程质

量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安

全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保

修方案,承包人实施保修。

4,质量保修完成后,由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验

收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人:承包人:

法定代表人:法定代表人:

年一月_0年—月—日

2024保修合同篇9

保修服务合同篇3

甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

一、保修设备附表:

代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人:

电话:

传真:

邮编:

设备使用地址:

二、保修范围及服务方式:

1、免费进行操作指导,技术咨询;

2、修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

3、机器出现故障的应急维修:

4、定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,设备

运作正常。

三、服务期限:

从年月日至年月日、保修合同期满甲方需乙方继续保修时,

应提前一个月重新签订。

四、质量保证:

乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给

予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围:

因电压不稳而造成的机件损坏:

因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准:

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元;

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时

费、旅差费元。

七、违约责任:

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2%。

的滞纳金。

八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,

甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。

九、其他事项:

十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:乙方:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

签订日期:年月日

签订地点::

2024保修合同篇10

发包方(甲方)

承包方(乙方)

本工程在保修期内如发生施工质量问题,工程承包方应按照国

家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

一、保修期限:

自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年,

其中屋面防水工程为三年;

2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;

3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;

5•其他特殊要求的工程,其保修期限由发包单位和承包单位另

行议定。

二、保修项目内容及范围:

1.屋面漏雨;

2.烟道、排气孔道、风道不通;

3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面

漏水;

4.内外墙及顶棚抹灰、面豉、墙纸、油漆等饰面脱落,墙面浆

活起碱脱皮;

5.门窗开关不灵或健隙超过规范规定;

6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;

7.外墙板漏水,阳台积水;

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热,电器、

电线漏电,照明灯具型落;

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;

11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝

超过国家规范和设计要求;

12.因施工单位造成的其他质量问题。

三、保修责任:

施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起,

必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方,商议返修内容。

属施工单位责任的,如施工单位未能按期到达现场,建设单位应再

次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时,

建设单位有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由原施工单位

承担。

四、保修抵押金:

1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、

成品价后的金额计算,由承包方向发包方支付保修抵押金。其中:

(1)承包一般建安工程200万元以内的,按2.096计算;200万元

(不含200万元)至500万元的,按L5%计算;500万元以上(不含

500万元)的,按1.0%计算。

(2)单独承包装饰工程,按1.0%计算。

2.本工程保修抵押金为元。

金额大写:O

五、保修抵押金返还:

工程保修期满,发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

1.承包一般建安工程,保修期满一年,返还保修抵押金(含俣修

抵押金存款利息)的80%为______元。

保修期满三年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部

尾款。

2.单独承包装饰工程,保修期满一年,返还全部保修抵押金(含

保修抵押金存款利息)。

六、争议:

甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理

机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下

列一种方式解决:

第一种争议解决方式:向仲裁委员会申请仲裁;

第二种争议解决方式:向人民法院起诉。

双方约定按第一种争议解决方式解决。

七、合同生效与终止。

L本合同自订立之日起生效。

2.工程保修期满,发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金

(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告终止。

八、合同份数c

1.本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。

2.本合同副本—份,由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量

监督机构及有关部门。

九、工程质量出现永久性缺陷的,应按照国家和本市关于建设

工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。

十、属于设计原因造成的质量缺陷,应按照国家和本市关于建

设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。

十一、双方议定的其他事项:

承包方(施工保修单位):

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

联系电话:

开户银行:

帐号:

(公章)

年—月—日

发包方(用户):

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

联系电话:

开户银行:

帐号:

(公章)

_________年—月—0

2024保修合同篇11

甲方:

乙方:

双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

一、保修设备附表:

代码设备名称品牌型号机身号码数量

联系人:

电话:

传真:

邮编:

设备使用地址:

二、保修范围及服务方式:

L免费进行操作指导,技术咨询;

2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

3.机器出现故障的应急维修:

4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设

备运作正常。

三、服务期限:从年一月—日年一月—

日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量

问题,乙方给予免费更换。

五、以下情况不属乙方保修范围:

因电压不稳而造成的机件损坏:

因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

机器的消耗品知墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

六、收费标准:

1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用一元;

2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时

费、旅差费—元。

七、违约责任:

乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2%。的

滞纳金。

八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲

乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。

九、其他事项:

十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:

乙方:

委托代理人:

地址:

签订日期:_____年—月—日

签订地点:

2024保修合同篇12

发包人(全称):

承包人(全称):

为保证-外墙加装电梯代建安装工程在合理使用期限内正常使

用,发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量

保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保

修内容双方约定如下:在承包人承包范围为,属承包人责任造成的

工程质量问题,由承包人承担保修责任。

二、质量保修期

L双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工

程的质量保修期如下:

地基基础工程而主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使

用年限;

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏

为年;

装修工程为年;

电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;

景观绿化工程管养期为年;

其他项目保修期限约定如下:自本工程竣工验收合格交工证书

中写明的竣工日期年内电梯使用产生的电费、电梯检测费、电梯维

护保养费(除人为原因或自然灾害损坏)。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书

中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程,按单项工程分

别计算质量保修期C

3.其他约定:/

三、质量保修保质责任

1.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.质量保修责任

2.1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知

之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包

人可以委托他人修理,修理费用由承包人承担。

2.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立

即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由

发包人承担。

2.3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照有关的规定,立

即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位

或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

2.4质量保修完成后,由发包人组织验收。

3.保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

本工程质量保修书作为施工合同附件,本合同一式陆份,甲乙

双方各执叁份,由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人:(公章或合同专用章)

业主代表人:

(签字或盖章)

地址:

日期:年月日

承包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人:

(签字或盖章)

桂林地址:

南宁地址:

日期:年月日

2024保修合同篇13

发包人(全称):首钢—特殊钢有限责任公司

承包人(全称):—金泰建筑有限责任公司

为保证首贵谷脚农场道路改造工程(工程名称)在合理期限内正

常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质

量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任

1、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括:地基与基础、毛石挡土墙、碎路面、排

水等全部施工内容。

具体质量保修内容双方约定如下:承担所承包的全部工程内容。

2、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,

按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

1.地基基础工程为5(伍)年;

工程质量保修书范本工程质量保修书范本

2.挡土墙工程为5(伍)年;

3.就路面工程为3(叁)年;

4.路基排水泄洪工程为3(叁)年;

5.其他约定:无。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日

后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托

其他人员修理,修理费从质量保修金内扣除。

2、发生需紧急抢修的事故(如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及

车辆及行人安全等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场

抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础和

主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人

身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工

程质量保修金为该工程结算价款的5%

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为:

以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后15日内,将剩余保修金返还承包人。

返还时间和方式(贰年返还90%、剩余10%伍年返还)。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:无

本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包

人双方共同签署。

发包人(公章):承包人(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

工程质量保修书范本合同范本

年月日年月日

建设行政管理部门审查意见:

年月日

工商行政管理部门签证意见:

年月日

2024保修合同篇14

甲方(建设单位):_______________________

乙方(施工单位):_______________________

甲乙双方根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质

量保修办法》,经双方协商一致,对

(工程全称)签定工程质量合同书。

第一条、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定

和双方约定,承担本工程保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工

程、有防水要求的厨、卫房间和外墙的防渗漏,供热与供冷系统,

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其

他项目。

具体保修的内容,双方约定如下:

乙方负责施工的所有工程项目,如出现施工质量缺陷或施工质

量隐患,乙方必须履行保修义务,特别是出现以下情形(不在乙方承

包范围的项目除外)时:

1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;

2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露;

3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;

4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落,或

墙面起碱脱皮;

5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙

超过规范规定及渗漏水等;

6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面

倒坡积水;

7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;

8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;

9、强弱电系统不能正常使用,电气设备及开关、插座故障,线

路漏电、短路;

10、钢筋舲、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝;

1、施工产生的其他质量缺陷。

第二条、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保

修办法》有关规定,约定本工程的最低质量保修期如下:

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理

使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏为年;

3、装修工程为年;

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

6、其他项目保修期约定如下:

其他项目的保修期为年。

质量保修期自如下规定日期起计算:

1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档

案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依

据);

2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整

改时,则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算

(以包括甲方在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据);若乙方

书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从

乙方预留于甲方的质量保修金中支付时,则以甲方同意接受乙方委

托并代为整改、维修后,经甲方及监理单位共同签署验收合格书面

文件次日起算。

第三条、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日

起按本保修书第五条规定立即派人保修,并在本保修书第六条保修

时限要求的时间内完成保修。

乙方不在约定时限内派人保修的,甲方可以委托他人维修,维

修费用从预留于甲方的质量保修金中抵扣。

2、发生紧急抢修事故的,乙方接到事故通知后,应立即到达事

故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质

量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安

全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保

修方案,乙方实施保修。

4、在保修期限内,因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所

有人、使用人或第三方人身、财产损害的,乙方应承担相应的经济

与法律责任。

如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损

失,甲方有权向乙方追偿。

5、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成

新的人身、财产损害,乙方应承担相应的赔偿责任。

6、非乙方原因造成的质量缺陷,乙方在履行保修义务后,有权

就所发生的费用向责任方追偿。

因设计方面的原因造成的,相关责任由设计单位承担;因建筑材

料、构配件和设备质量不合格等原因造成的,如属乙方采购的,或

由甲方采购而乙方不按规定进行检验用于工程的,相关责任由乙方

自负;如属甲方采购,乙方曾提出质量异议而甲方未经鉴定合格坚持

使用的,相关责任由甲方承担。

7、在本保修书规定的各分部分项(除地基基础、主体结构外)保

修期限届满后,如因乙方未按国家有关规定、标准和设计要求施工

或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷,导致

影响该工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方应承担相应责任。

8、由于乙方原因造成的工程质量缺陷致使甲方遭受房屋消费者

退房或换房等损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。

9、若因乙方原因造成业主索赔的,甲方同意乙方其指定的工程

保修负责人作为代理人,在接到甲方电话通知后配合甲方与业主协

商解决。

因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对

乙方具有法律效力,乙方同意承担相应的法律后果。

若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方进行协

商处理的,则乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜,乙方与业主签

订的补偿协议书对乙方具有法律效力,其项下约定的补偿金由乙方

承担,并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣付。

第四条、质量保修金的支付与返还

1、本工程双方约定乙方向甲方支付工程总价款%的工

程质量保修金,质量保修金在办理竣工结算时支付,且质量保修金

预留期间不计息。

2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时,甲方

应将预留保修金余额的%返还乙方;本保修书约定的防水工

程保修期满时,甲方应将预留的保修金余额返还乙方。

3、甲方在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的俣修

金返还承包人前,甲乙双方应共同对该工程的质量进行全面回访,

在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。

4、甲方在返还保修金时,有权将应由乙方承担但已由甲方垫付

的款项从中直接予以抵扣,如保修金余额不足以抵扣,乙方须在接

到甲方书面通知后10日内偿付甲方,否则,每逾期一日,乙方应按

应付款项的万分之________向甲方支付滞纳金。

5、自本条规定的保修金返还之日起14日内,乙方应凭相关证

明文件到甲方处办理保修金返还手续,因乙方原因逾期办理的,保

修金在逾期返还期间不计利息。

第五条、保修程序

1、工程竣工前,乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系

电话以书面形式通知甲方。

如甲方在工程浚工时仍未收到乙方的通知,则乙方同意指定该

工程项目经理

(联系电话:)为保修负责

人。

2、乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通,如

保修负责人或联系电话发生变动,乙方应及时以书面形式通知甲方,

有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。

当发生质量投诉时,甲方可按乙方提供的联系电话通知乙方指

定的工程保修负责人,该保修负责人应于接到电话通知时起,24小

时内到甲方处领取《工程保修通知单》,该电话通知以甲方处留存

的电话通知记录为准。

逾期未来领取,或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接

通,为了避免各方损失扩大化,乙方同意由甲方另行委托其他施工

单位维修,所发生的费用及代办费按本条第3款规定从乙方预留于

甲方处的质量保修金中扣付。

4、乙方领取《工程保修通知单》后应妥善保管,并在完成俣修

经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回甲方。

否则,视为乙方未履行保修义务,甲方有权按照返修内容估算

返修费用及代办费,并按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金

中扣付;如乙方履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通

知单》上签名确认,乙方应及时通知甲方,经甲方签章确认后,可

认定为乙方已履行了保修义务。

5、经甲方组织验收合格,质量保修问题方视为处理妥当。

如经验收不合格,甲方有权另聘其他施工单位进行维修,有关

维修费用的承担按照本条第3款规定执行。

第六条、保修时限(自乙方领取《工程保修通知单》之日起算)

1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为天;

2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂的为天;

3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂

脱落或墙面起碱、脱皮的为天;

4、烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为________

天;

5、厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为

________天;

6、门窗变形、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗

五金配件及门锁损坏的为天;

7、室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的1天以内必须

完成,剩余的土建修复工作3天内完成;

8、强弱电系统不能正常使用,电气设备及开关、插座故障,线

路漏电、短路的为1天。

以上时限均以住(用)户配合为前提。

如住(用)户不予配合,乙方应及时告知甲方到场确认,未经甲

方确认的,均视为住户已配合。

第七条、其他

]、_______________________________________

2、_______________________________________

甲方:__________________

年月H

乙方:__________________

年月H

2024保修合同篇15

发包人(全称):________________

承包人(全称):深圳市城建工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程

质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,

对深圳小学-教学楼、风雨操场、生活服务用房、门卫室、垃圾房

(工程全称)签定工程质量保修书。

第一条工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规

定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工

程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,建筑节能工程,

供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,

以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容,双方约定如下:_为本工程合同的承包范围。

第二条质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程

的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理

使用年限;

2,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏为_5—年;

3.装修工程为_2一年;

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_2一年;

5.建筑节能工程为5年;

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_2—年;

7.其他项目保修期限约定如下:其它末列明的项目质量缺陷保

修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之

日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即

到达事故现场抢修C

3.对于涉及结沟安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质

量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安

全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保

修方案,承包人实施保修。

4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

第四条保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验

收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):承包人(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日

2024保修合同篇16

发包人:_________

承包人:_________

身份证号:_________

住址:_________

依照有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的

基础上,就发包人的场所装饰装修工程(乂下简称工程)的有关事

宜,达成如下协议:

第一条工程概况

1.1工程地

点、:_____________________

1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。

1.3工程承包方式:双方商定采取由承包人包工、包料的全包

方式。

1.4工程期限天,开工日期年—月—日,竣工

日期年_____月0O

L5合同价款:本合同工程造价为(大写):元

(详见预算报价单)。

第二条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、

承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、

承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费

元,由发包人支付(此费用不在工程价款为)O

第三条发包人义务

3.1开工前天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬

清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以

不影响施工为原则;

3.2提供施工期间的水源、电源;

3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

3.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设

备管线,负责到有关部门办理相应的.审批手续;

3.5参与工程质量和施工进度的监督,负责对材料、竣工的验

收。

第四条承包人义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范

及质量标准,按期保质完成工程;

4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

4.3保护好原场所室内的防火、消防等陈设,保证室内上、下

水管道的畅通;

4.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

4.5如在施工中产生任何安全事故及施工人员的伤亡等,皆有

承包方承担及负责,发包方不承担由此产生的任何责任及经济补偿。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变

更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目

单)。

第六条材料的提供

6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材

料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共

同验收并办理交接手续;

6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材

料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受

发包人检验。

第七条工期延误

7.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应

顺延;

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工

期顺延;

7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,

工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由

承包人承担,工期不顺延。

第八条工程款支付方式

8.1双方约定按以下第种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程

款:

支付方式支付时间支付金额

第一次开工前三日支付元

第二次工程进度过半支付元

第三次双方验收合格支付元

工程进度过半指:__________________________________________

(2)其他支付方

式:__________________________________________

8.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将

有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为

同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人

结算工程尾款。

8.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票

或者收据。

8.4本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起年

第九条违约责任

9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国

家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由

责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

9.2未办理验攻手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而

造成损失的,由发包人负责。

9.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知

另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向

对方支付违约金元。

9.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,

承包人负责修理,工期不予顺延。

9.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违

约金元。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协

商不成的,由工程所在地法院管辖。

第十一条附则

11.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

11.2本合同签订后工程不得转包。

11.3本合同一式两份,双方各执壹份。

11.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效

力。

发包人:(签字)承包人:(签

章)

委托代理人:委托代理人:

201年月日201年月日

2024保修合同篇17

合同编号:____________

工程名称(以单位工程为准):

发包方:(甲方)________________________

承包方:(乙方)________________________

施工合同编号:__________________________

交付竣工工程日期:年月日

北京市工商行政管理局

北京市城乡建设委员会监制

一九九四年十二月

发包方(用户)名称:

工程名称:_________________________

本工程在保修期内如发生施工质量问题,工程承包方应按照国

家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

一、保修期限

自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年,

其中屋面防水工程为三年;

2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月;

3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期;

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年;

5.其他特殊要求的工程,其保修期限由发包单位和承包单位另

行议定。

二、保修项目内容及范围

1.屋面漏雨;

2.烟道、排气孔道、风道不通;

3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面

漏水;

4.内外墙及顶棚抹灰、面豉、墙纸、油漆等饰面脱落,墙面浆

活起碱脱皮;

5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;

6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;

7.外墙板漏水,阳台积水;

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热,电器、

电线漏电,照明灯具坠落;

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷;

11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝

超过国家规范和设计要求;

12.因施工单位造成的其他质量问题。

三、保修责任

施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起,

必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方,商议返修内容。

属施工单位责任的,如施工单位未能按期到达现场,建设单位应再

次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时,

建设单位有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由原施工单位

承担。

四、保修抵押金

L保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、

成品价后的金额计算,由承包方向发包方支付保修抵押金。其中:

(1)承包一般建安工程200万元以内的,按2.0%计算;200万元

(不含200万元)至500万元的,按1.5%计算;500万元以上(不含

500万元)的,按50%计算。

(2)单独承包装饰工程,按1.0%计算。

2.本工程保修抵押金为元。

金额大写:O

五、保修抵押金返还

工程保修期满,发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

L承包一般建安工程,保修期满一年,返还保修抵押金(含俣修

抵押金存款利息)的80%为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论