房屋建筑施工合同履行

房屋建筑施工合同履行合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行房屋建筑施工，为确保双方的权利和义务，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同工期2.1工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。2.2施工方应按合同约定的时间节点完成工程。2.3因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延。三、质量标准3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。3.2施工方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工。3.3工程验收合格后，施工方应承担一定的保修责任。四、合同价款及支付4.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。4.2业主应按合同约定的付款节点支付合同价款。4.3支付方式：__________（银行转账、现金等）。五、合同的履行5.1施工方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。5.2业主应提供施工所需的场地、资料、设备等，并确保施工顺利进行。5.3双方应共同参与工程验收，验收合格后，业主支付剩余合同价款。六、违约责任6.1施工方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。6.2业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任。6.3双方因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.操作规程4.设计文件5.工程预算6.付款凭证7.验收报告8.保修条款9.相关法律法规10.行业标准二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程，属于违约行为。2.业主未按照合同约定支付价款，属于违约行为。3.双方因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，不视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同的一方，委托施工方进行房屋建筑施工的当事人。2.乙方（施工方）：指合同的另一方，接受业主委托进行房屋建筑施工的当事人。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程结束的时间段。4.质量标准：指工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商顺延工期，并根据实际情况调整工程预算。2.工程质量问题：解决办法：施工方负责修复，并承担相应责任。如涉及保修，按保修条款执行。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款节点支付，如发生纠纷，可协商解决或依法提起诉讼。4.合同变更：解决办法：双方协商一致，签订补充协议，作为本合同的附件。五、所有应用场景：1.适用于房屋建筑施工领域。2.适用于