文化场馆建设土方施工合同_第1页
文化场馆建设土方施工合同_第2页
文化场馆建设土方施工合同_第3页
文化场馆建设土方施工合同_第4页
文化场馆建设土方施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

文化场馆建设土方施工合同合同编号:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行文化场馆建设土方施工有关事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:文化场馆建设项目1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:包括但不限于土方开挖、运输、回填、排水、降水等土方工程施工。二、合同金额2.1本合同施工项目的总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月,自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按照甲方的要求,确保工程按时完成。如有特殊情况需延长工期,应提前向甲方提出申请,并经甲方批准后方可延期。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,保证工程质量。(1)土方开挖、回填标高、边坡坡度等应符合设计要求;(2)土方运输过程中,应确保运输路线、时间、土质等符合规定,避免对环境造成污染;(3)排水、降水措施应有效,确保施工安全;(4)施工过程中,应确保安全文明施工,遵守施工现场管理制度。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等,并按时支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定进行施工,并按照甲方要求提供相关资料、报表等。5.3甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查,并提出意见和建议。乙方应积极响应,及时整改。六、合同价款的支付6.1本合同价款采用按进度付款的方式。具体付款节点和比例如下:(1)合同签订后,支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%时,支付合同总价款的20%;(4)剩余10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。6.2甲方支付价款时,应出具相应的付款凭证。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。7.2乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款×逾期天数×0.5%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且双方权利义务履行完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.施工图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料及设备采购合同5.施工人员名单6.安全文明施工保证措施7.质量保证措施8.工期进度计划9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付价款,认定为违约行为。2.甲方未提供施工条件或施工图纸,导致乙方无法正常施工,认定为违约行为。3.乙方未按约定时间完成工程,认定为违约行为。4.乙方施工质量不符合约定标准,认定为违约行为。5.乙方施工过程中,发生安全事故或质量事故,未及时报告甲方,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.合同法:是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:是指调整建筑活动过程中各方之间权利义务关系的法律规范总称。3.违约金:是指违约方按照约定向守约方支付的金钱。4.质量保证金:是指为确保工程质量,由乙方预留的一定比例的款项。5.工期:是指合同约定的完成工程的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定时间支付价款。解决办法:及时与甲方沟通,督促甲方履行支付义务。如甲方仍不支付,可依法向法院提起诉讼。2.问题:甲方未提供施工条件或施工图纸。解决办法:及时与甲方沟通,要求甲方提供施工条件或施工图纸。如甲方仍不提供,可依法向法院提起诉讼。3.问题:乙方未按约定时间完成工程。解决办法:及时与乙方沟通,要求乙方加快施工进度。如乙方仍无法按约定时间完成工程,可依法向法院提起诉讼。4.问题:乙方施工质量不符合约定标准。解决办法:要求乙方及时整改,并按照约定标准达到质量要求。如乙方仍不整改,可依法向法院提起诉讼。五

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论