建筑玻璃膜施工合同

建筑玻璃膜施工合同合同编号：__________建筑玻璃膜施工合同第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：对________________进行建筑玻璃膜施工。第二条施工方义务2.1施工方应按照双方约定的施工标准、工艺和时间节点完成工程施工。2.2施工方应保证施工质量，确保建筑玻璃膜的性能、安全及美观。2.3施工方应按照合同约定，提供施工人员、设备及材料。2.4施工方应在施工过程中，遵守相关法律法规，确保施工安全。第三条业主义务3.1业主应按照合同约定，向施工方支付工程款。3.2业主应协助施工方开展施工工作，提供施工所需的相关资料、场地和条件。3.3业主应在施工过程中，对施工方进行监督，确保工程施工符合双方约定。第四条合同价格及支付4.1工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。4.2业主应在合同签订后七个工作日内，向施工方支付合同总价的一半作为预付款。4.3剩余款项应在工程验收合格后七个工作日内支付。4.4业主支付预付款后，施工方开始施工。第五条工程验收5.1工程验收标准：按照双方约定的施工标准、工艺进行验收。5.2工程验收时间：施工完成后，由业主组织验收。5.3验收不合格的，施工方应按照业主要求进行整改，直至验收合格。5.4验收合格的，双方签署验收合格证书。第六条违约责任6.1施工方未按照约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价的一定比例。6.2业主未按照约定支付工程款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金为应付款项的一定比例。6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据实际情况协商解决。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为。8.2双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.建筑玻璃膜施工方案2.施工标准及工艺说明3.工程量清单4.材料合格证明5.施工人员资质证明6.验收标准及方法7.违约金计算公式8.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程，包括工期延误、施工质量不达标等。2.业主未按照约定支付工程款，包括延迟支付、少付、拒付等。3.双方未遵守国家相关法律法规，从事违法行为。4.双方泄露合同中的商业秘密。5.双方未按照约定保守合同秘密，导致第三方利益受损。三、法律名词及解释：1.建筑玻璃膜：一种具有隔热、防晒、安全、美观等功能的建筑装饰材料。2.施工方：指具有相关资质和能力，负责进行建筑玻璃膜施工的单位或个人。3.业主：指拥有建筑玻璃膜施工需求的个人或单位。4.工程验收：对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合约定标准。5.违约金：一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。6.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商调整施工时间，根据实际情况顺延工期。2.施工质量问题：要求施工方及时整改，直至达到约定标准。3.工程款支付纠纷：双方核对工程量，按照实际完成情况支付工程款。4.泄露商业秘密：签订保密协议，违反者承担违约责任。5.法律法规遵守：双方均应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为。五、所有应用场景：1