二零二五年度城市轨道交通工程建设项目施工合同担保协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度城市轨道交通工程建设项目施工合同担保协议本合同目录一览1.合同订立依据及原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则2.合同当事人2.1担保人信息2.2承包人信息2.3监理单位信息3.合同标的3.1工程概况3.2工程建设内容3.3工程建设地点4.担保范围及额度4.1担保范围4.2担保额度5.担保方式及期限5.1担保方式5.2担保期限6.担保金的支付与退还6.1担保金的支付6.2担保金的退还7.担保责任及违约责任7.1担保责任7.2违约责任8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同变更及解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同履行及监督11.1合同履行11.2监督管理12.保密条款12.1保密内容12.2保密责任13.其他约定事项13.1其他条款13.2其他约定14.合同附件及补充协议14.1附件14.2补充协议第一部分：合同如下：1.合同订立依据及原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的原则本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。2.合同当事人2.1担保人信息担保人名称：________法定代表人：________注册地址：________联系电话：________2.2承包人信息承包人名称：________法定代表人：________注册地址：________联系电话：________2.3监理单位信息监理单位名称：________法定代表人：________注册地址：________联系电话：________3.合同标的3.1工程概况工程名称：________工程地点：________建设规模：________3.2工程建设内容本工程包括土建、安装、装饰装修等全部建设内容。3.3工程建设地点具体地址：________4.担保范围及额度4.1担保范围本担保范围包括但不限于工程款支付、工程质量、工期、安全生产等。4.2担保额度担保额度为人民币________元。5.担保方式及期限5.1担保方式本担保采用银行保函担保方式。5.2担保期限担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。6.担保金的支付与退还6.1担保金的支付承包人按照合同约定，向担保人支付担保金。6.2担保金的退还工程竣工验收合格并交付使用后，承包人向担保人提出退还担保金的申请，担保人应在收到申请之日起________个工作日内退还担保金。7.担保责任及违约责任7.1担保责任担保人应按照合同约定，承担相应的担保责任。7.2违约责任若因承包人原因导致工程出现质量问题、工期延误、安全生产事故等情况，担保人应承担相应的违约责任。8.争议解决方式8.1争议解决原则本合同的争议解决遵循友好协商、公平合理、合法合规的原则。8.2争议解决方式如合同当事人之间发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自合同当事人双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同终止条件1.工程竣工验收合格并交付使用；2.合同约定的其他终止条件；3.合同当事人协商一致解除合同；4.由于不可抗力导致合同无法履行。10.合同变更及解除10.1合同变更本合同在履行过程中，如需变更，应由合同当事人双方协商一致，并以书面形式作出变更。10.2合同解除1.合同当事人一方违约，另一方有权解除合同；2.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；3.合同当事人协商一致解除合同。11.合同履行及监督11.1合同履行合同当事人应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2监督管理监理单位负责对工程建设的全过程进行监督管理，确保工程质量和安全。12.保密条款12.1保密内容本合同的订立、履行和终止过程中的商业秘密、技术秘密等信息均属保密范围。12.2保密责任合同当事人双方应对保密内容承担保密责任，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.其他约定事项13.1其他条款本合同未尽事宜，可由合同当事人另行协商补充。13.2其他约定合同当事人对本合同条款的任何解释和补充均应以书面形式作出，并作为本合同的附件。14.合同附件及补充协议14.1附件1.银行保函2.合同当事人身份证复印件3.工程施工图纸及设计文件14.2补充协议合同当事人可根据实际情况，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义本合同中的第三方指除合同当事人双方（甲方：________，乙方：________）以外的，在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入的范围1.工程监理；2.工程造价咨询；3.工程设计；4.施工安全监督；5.其他经合同当事人双方同意的第三方服务。2.第三方介入的程序2.1第三方的选定合同当事人双方应共同选定第三方，并签订相应的服务协议。2.2第三方的资质要求第三方应具备相应的资质证书，具备完成合同约定服务的能力。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任1.第三方应按照合同约定和行业标准，提供高质量的服务。2.第三方应对其提供的服务结果负责，若因第三方原因导致服务结果不符合约定，第三方应承担相应的责任。3.第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规，尊重合同当事人的合法权益。3.2第三方的权利1.第三方有权根据合同约定和行业标准，提出合理的服务建议。2.第三方有权获得合同当事人支付的报酬。3.第三方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整服务方案。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方提供相应的服务，并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方的关系第三方应向乙方提供相应的服务，并接受乙方的监督和管理。4.3第三方与监理单位的关系若第三方提供的服务涉及工程监理，则第三方应与监理单位保持沟通，共同确保工程质量和安全。5.第三方的责任限额5.1责任限额的设定本合同中，第三方因提供服务而产生的责任限额为人民币________元。5.2责任限额的适用1.若第三方因提供服务而产生的责任超过责任限额，超出部分由合同当事人双方按比例分担。2.第三方责任限额的适用，不免除其根据法律法规应承担的责任。6.第三方介入的合同变更6.1合同变更的必要性若合同当事人双方认为有必要引入第三方介入，应协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。6.2合同变更的程序1.合同当事人双方就第三方介入事宜达成一致后，应以书面形式通知对方。2.双方应重新签订或补充合同，明确第三方的介入事宜。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决原则第三方介入产生的争议，应遵循本合同约定的争议解决原则。7.2争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.第三方介入的合同解除8.1合同解除的条件若第三方违反合同约定，导致合同无法履行，合同当事人有权解除合同。8.2合同解除的程序1.合同当事人一方发现第三方违约，应书面通知对方。2.对方收到通知后，应在________个工作日内采取必要措施纠正违约行为。3.若对方未能在规定时间内纠正违约行为，合同当事人有权解除合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.银行保函要求：银行保函须由担保人出具，格式符合相关银行规定，担保额度与合同约定的担保额度一致。说明：银行保函作为担保方式之一，用于保证承包人在合同履行过程中承担相应的责任。2.合同当事人身份证复印件要求：合同当事人身份证复印件须为原件彩色扫描件，确保身份信息清晰可辨。说明：身份证复印件用于证明合同当事人的身份，确保合同有效。3.工程施工图纸及设计文件要求：图纸及设计文件须为原件或经设计单位盖章的复印件，确保图纸及设计文件的真实性。说明：图纸及设计文件是工程建设的依据，确保工程按照设计要求进行施工。4.第三方服务协议要求：第三方服务协议须明确第三方服务的内容、期限、费用及违约责任等。说明：第三方服务协议是第三方介入的依据，确保第三方服务符合合同要求。5.工程验收报告要求：验收报告须由监理单位出具，明确工程是否达到验收标准。说明：验收报告是工程竣工验收的依据，确保工程质量。6.工程变更单要求：工程变更单须由合同当事人双方签字（或盖章）确认，明确变更内容、原因及费用。说明：工程变更单是工程变更的记录，确保变更的合法性和有效性。7.工程结算报告要求：结算报告须由合同当事人双方签字（或盖章）确认，明确工程款支付金额及支付时间。说明：结算报告是工程款支付依据，确保工程款的合理分配。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为承包人未按合同约定的时间完成工程；承包人施工过程中出现重大质量问题；承包人未按照设计图纸及规范进行施工；承包人未按合同约定支付工程款；第三方未按服务协议提供服务质量。2.责任认定标准违约行为发生时，合同当事人应及时通知对方；对方应在收到通知后________个工作日内采取必要措施纠正违约行为；若对方未能在规定时间内纠正违约行为，违约方应承担相应的责任。3.违约责任示例说明承包人未按合同约定时间完成工程，导致工期延误。根据合同约定，承包人应支付违约金，违约金为每日工程款总额的________%。全文完。二零二四年度城市轨道交通工程建设项目施工合同担保协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.担保方基本信息1.2.施工方基本信息2.合同签订背景及依据3.担保金额及担保期限3.1.担保金额3.2.担保期限4.担保责任范围及义务4.1.担保责任范围4.2.担保方义务5.担保方式及执行5.1.担保方式5.2.担保执行6.担保费用及支付6.1.担保费用6.2.担保费用支付方式7.合同变更及解除7.1.合同变更7.2.合同解除8.违约责任及处理8.1.违约责任8.2.违约处理9.争议解决方式9.1.争议解决途径9.2.争议解决机构10.合同生效及终止10.1.合同生效10.2.合同终止11.合同附件及补充协议11.1.合同附件11.2.补充协议12.合同签署及备案12.1.合同签署12.2.合同备案13.合同解除及终止13.1.合同解除13.2.合同终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.担保方基本信息1.1.1.担保方名称：_________________1.1.2.担保方法定代表人：_________________1.1.3.担保方注册地址：_________________1.1.4.担保方联系电话：_________________1.1.5.担保方开户银行及账号：_________________1.2.施工方基本信息1.2.1.施工方名称：_________________1.2.2.施工方法定代表人：_________________1.2.3.施工方注册地址：_________________1.2.4.施工方联系电话：_________________1.2.5.施工方开户银行及账号：_________________2.合同签订背景及依据2.1.合同签订背景2.1.1.依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规；2.1.2.依据《城市轨道交通工程建设项目施工合同》的相关规定；2.1.3.为保障城市轨道交通工程建设的顺利进行，确保施工方履行合同义务。3.担保金额及担保期限3.1.担保金额3.1.1.本合同担保金额为人民币____________元；3.1.2.担保金额用于支付施工方在合同履行过程中可能产生的违约金、赔偿金等。3.2.担保期限3.2.1.本合同担保期限自合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工日期止；3.2.2.如施工合同约定的工程竣工日期因特殊情况延期，担保期限相应顺延。4.担保责任范围及义务4.1.担保责任范围4.1.1.担保方对施工方在合同履行过程中可能产生的违约行为承担连带责任；4.1.2.担保责任范围包括但不限于：工程延期、质量不合格、安全责任事故等。4.2.担保方义务4.2.1.担保方应按照合同约定，及时履行担保义务；4.2.2.担保方应在接到施工方或业主方通知后，在规定时间内处理违约事项；4.2.3.担保方不得擅自改变担保方式，未经双方同意不得免除担保责任。5.担保方式及执行5.1.担保方式5.1.1.本合同采用银行保函担保方式；5.1.2.担保方应在合同签订后及时向施工方提供银行保函。5.2.担保执行5.2.1.担保方应确保银行保函的真实性、有效性；5.2.2.银行保函的担保金额、担保期限等应符合合同约定。6.担保费用及支付6.1.担保费用6.1.1.担保费用为人民币____________元；6.1.2.担保费用由施工方在合同签订后支付给担保方。6.2.担保费用支付方式6.2.1.担保费用支付方式为人民币转账；6.2.2.支付账户为担保方提供的指定账户。7.合同变更及解除7.1.合同变更7.1.1.合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容；7.1.2.如需变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。7.2.合同解除7.2.1.合同签订后，任何一方不得擅自解除合同；7.2.2.如出现下列情况之一，任何一方有权解除合同：7.2.2.1施工方严重违约，经担保方催告后仍未纠正；7.2.2.2担保方严重违约，施工方催告后仍未纠正；7.2.2.3因不可抗力导致合同无法履行。8.违约责任及处理8.1.违约责任8.1.1.施工方在合同履行过程中，如因自身原因导致工程延期、质量不合格、安全责任事故等违约行为，应承担违约责任。8.1.2.担保方在合同履行过程中，如未履行担保义务，应承担相应的违约责任。8.2.违约处理8.2.1.施工方违约，由施工方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2.2.担保方违约，由担保方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2.3.违约责任的具体处理方式，双方可根据实际情况协商确定。9.争议解决方式9.1.争议解决途径9.1.1.双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；9.1.2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决机构9.2.1.如双方同意，也可选择仲裁机构解决争议；9.2.2.仲裁机构的选择及仲裁规则由双方协商确定。10.合同生效及终止10.1.合同生效10.1.1.本合同自双方签字盖章之日起生效；10.1.2.合同生效前，双方应履行合同约定的各项义务。10.2.合同终止10.2.1.合同履行完毕或合同约定的其他终止条件成就时，合同终止；10.2.2.合同解除或被依法宣布无效时，合同终止。11.合同附件及补充协议11.1.合同附件11.1.1.本合同附件包括但不限于：11.1.1.1.银行保函11.1.1.2.施工合同11.1.1.3.其他双方认为必要的文件。11.2.补充协议11.2.1.双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行补充或修改，应签订书面补充协议，作为本合同的有效组成部分。12.合同签署及备案12.1.合同签署12.1.1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；12.1.2.双方签字盖章后，本合同生效。12.2.合同备案12.2.1.合同签订后，双方应按相关规定办理合同备案手续；12.2.2.合同备案手续的办理责任由双方协商确定。13.合同解除及终止13.1.合同解除13.1.1.如出现合同解除的情形，双方应按照本合同约定及法律规定办理合同解除手续。13.2.合同终止13.2.1.合同终止后，双方应按照本合同约定及法律规定处理合同终止后的相关事宜。14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；14.2.本合同如有未尽事宜或与法律规定相抵触之处，以法律规定为准；14.3.本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，按本合同约定执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.本合同约定，在特定情况下，可引入第三方参与合同的履行和管理。15.2.第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。16.第三方介入的条件及程序16.1.第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。16.2.1.具备相应的资质和能力；16.2.2.能够提供专业的服务；16.2.3.不得与甲乙双方存在利益冲突。17.第三方责任限额17.1.第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。17.2.责任限额包括但不限于：17.2.1.第三方因提供的服务导致合同履行延误或质量不合格的责任；17.2.2.第三方在合同履行过程中发生的侵权行为或违约行为；17.2.3.第三方因自身原因导致合同无法继续履行。18.第三方权利和义务18.1.第三方权利：18.1.1.根据合同约定，收取相应的服务费用；18.1.2.要求甲乙双方提供必要的资料和信息；18.1.3.在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和指导。18.2.第三方义务：18.2.1.按照合同约定，提供专业、高效的服务；18.2.2.保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密；18.2.3.对合同履行过程中的问题及时提出建议和解决方案。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.第三方与甲乙双方的关系：19.1.1.第三方与甲乙双方之间是委托服务关系；19.1.2.第三方不得直接与甲乙双方以外的第三方进行交易。19.2.第三方与合同履行相关方的划分说明：19.2.1.第三方对施工方、监理单位、检测机构等合同履行相关方的监督和指导，不改变各方的合同责任和义务；19.2.2.第三方对合同履行相关方的监督和指导，应遵循合同约定和相关法律法规。20.第三方介入后的合同变更20.1.第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。20.2.变更协议作为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。21.第三方介入后的争议解决21.1.第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决；21.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或选择仲裁机构解决争议。22.第三方介入后的合同终止22.1.第三方介入后，如合同约定的终止条件成就，合同终止；22.2.合同终止后，第三方应按照合同约定和相关规定，处理合同终止后的相关事宜。23.第三方介入后的费用承担23.1.第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合同约定和第三方介入协议进行分担；23.2.第三方介入费用的支付方式、时间等，由甲乙双方与第三方在第三方介入协议中约定。24.第三方介入后的保密义务24.1.第三方在合同履行过程中，对甲乙双方的商业秘密和技术秘密负有保密义务；24.2.第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.银行保函详细要求：银行保函应由具有相应资质的银行出具，格式应符合银行业务规范，担保金额、担保期限、担保责任等内容应与本合同约定一致。说明：银行保函是担保方对施工方履行合同义务的担保，具有法律效力。2.施工合同详细要求：施工合同应详细列明工程范围、施工期限、质量标准、付款方式等内容，并由甲乙双方签字盖章。说明：施工合同是甲乙双方就工程建设项目达成的具体协议，是合同履行的基础。3.第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任限额、费用承担等内容，并由甲乙双方与第三方签字盖章。说明：第三方介入协议是甲乙双方与第三方就第三方介入合同履行达成的一致意见。4.合同变更协议详细要求：合同变更协议应详细列明变更的内容、变更的原因、变更后的合同条款等，并由甲乙双方签字盖章。说明：合同变更协议是对合同内容进行修改的正式文件，具有法律效力。5.争议解决协议详细要求：争议解决协议应明确争议解决的方式、机构、程序等，并由甲乙双方签字盖章。说明：争议解决协议是双方就争议解决达成的一致意见，有助于快速、有效地解决争议。6.其他相关文件详细要求：其他相关文件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等，应根据实际情况提供。说明：其他相关文件是合同履行过程中产生的文件，对合同履行具有重要意义。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方违约行为及责任认定违约行为：工程延期、质量不合格、安全责任事故等。责任认定标准：根据合同约定和法律规定，施工方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若施工方未按合同约定时间完成工程，导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因延期造成的损失。2.担保方违约行为及责任认定违约行为：未履行担保义务、擅自改变担保方式、免除担保责任等。责任认定标准：根据合同约定和法律规定，担保方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若担保方未按合同约定提供银行保函，导致施工方无法获得担保，担保方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿施工方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定提供服务、泄露商业秘密、违反保密义务等。责任认定标准：根据合同约定和法律规定，第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若第三方在提供服务过程中泄露了甲乙双方的商业秘密，第三方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度城市轨道交通工程建设项目施工合同担保协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议范围1.4协议期限1.5协议双方2.担保责任2.1担保范围2.2担保额度2.3担保期限2.4担保方式2.5担保责任承担3.担保费用3.1费用计算方法3.2费用支付方式3.3费用调整机制4.担保金的缴纳与退还4.1缴纳条件4.2缴纳时间4.3退还条件4.4退还时间4.5退还程序5.施工合同的履行5.1施工进度要求5.2质量标准5.3安全生产要求5.4环境保护要求5.5验收标准6.违约责任6.1违约行为定义6.2违约责任承担6.3违约金计算6.4损害赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决地点8.保密条款8.1保密信息定义8.2保密义务8.3违约责任9.法律适用9.1适用法律9.2争议解决法律适用10.合同生效与终止10.1生效条件10.2生效时间10.3终止条件10.4终止程序11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除程序12.其他条款12.1通知方式12.2不可抗力12.3协议附件12.4本协议份数13.协议附件清单13.1附件一：施工合同13.2附件二：担保协议13.3附件三：相关资质证明文件14.协议签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议名称本协议名称为“二零二四年度城市轨道交通工程建设项目施工合同担保协议”。1.2协议目的本协议的目的是明确施工合同担保双方的权利和义务，确保施工合同的履行，保障各方合法权益。1.3协议范围本协议适用于二零二四年度城市轨道交通工程建设项目施工合同的全部内容。1.4协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至施工合同履行完毕或协议约定的其他条件成就之日终止。1.5协议双方第二条担保责任2.1担保范围担保方对本协议约定的施工合同履行过程中的下列事项承担担保责任：（1）被担保方未能按照施工合同约定的时间、质量、安全标准完成工程。（2）被担保方违反施工合同约定，导致工程进度延误、质量不合格或安全事故。（3）被担保方未按照施工合同约定支付相关费用。2.2担保额度本协议担保额度为人民币[具体金额]元。2.3担保期限本协议担保期限自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格之日止。2.4担保方式本协议采用银行保函、保证书或其他双方认可的担保方式。2.5担保责任承担担保方在担保期限内，如被担保方发生本协议第二条所列违约事项，应按照协议约定承担相应的担保责任。第三条担保费用3.1费用计算方法担保费用按担保额度的[具体比例]%计算。3.2费用支付方式担保费用在协议签订后[具体时间]内一次性支付。3.3费用调整机制如遇国家政策调整或其他不可抗力因素导致担保费用发生变化，双方应协商调整。第四条担保金的缴纳与退还4.1缴纳条件在施工合同签订后，被担保方应按照本协议约定向担保方缴纳担保金。4.2缴纳时间被担保方应在施工合同签订后[具体时间]内缴纳担保金。4.3退还条件在施工合同履行完毕，被担保方无违约行为的情况下，担保方应按照本协议约定退还担保金。4.4退还时间被担保方在施工合同履行完毕后[具体时间]内，向担保方提出退还担保金的申请。4.5退还程序被担保方在退还担保金前，应向担保方提交相关证明材料，经担保方审核无误后，办理退还手续。第五条施工合同的履行5.1施工进度要求被担保方应按照施工合同约定的施工进度要求，按时完成工程。5.2质量标准被担保方应按照施工合同约定的质量标准，确保工程质量。5.3安全生产要求被担保方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保安全生产。5.4环境保护要求被担保方应遵守国家环境保护法律法规，做好环境保护工作。5.5验收标准被担保方应按照施工合同约定的验收标准，完成工程验收。第六条违约责任6.1违约行为定义本协议所称违约行为，是指被担保方未履行施工合同约定的义务，或者违反本协议约定的义务。6.2违约责任承担被担保方发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3违约金计算违约金按照施工合同约定的比例计算。6.4损害赔偿被担保方因违约行为给他人造成损失的，应承担相应的损害赔偿责任。第八条争议解决8.1争议解决方式本协议项下发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]仲裁。8.2争议解决程序提交仲裁的争议，应按照[具体仲裁机构名称]的仲裁规则进行。8.3争议解决地点仲裁地点为[具体仲裁机构所在地]。第九条保密条款9.1保密信息定义本协议项下的保密信息是指任何一方在协议履行过程中知悉的涉及对方商业秘密、技术秘密、财务信息等非公开信息。9.2保密义务双方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3违约责任任何一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。第十条法律适用10.1适用法律本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决法律适用本协议项下发生的争议，适用中华人民共和国法律解决。第十一条合同生效与终止11.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2生效时间本协议自签字盖章之日起[具体时间]后生效。11.3终止条件（1）施工合同履行完毕或协议约定的其他条件成就。（2）双方协商一致解除本协议。（3）本协议约定的其他终止条件成就。11.4终止程序本协议终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见后，签署终止协议。第十二条合同变更与解除12.1变更条件本协议的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。12.2解除条件（1）施工合同解除。（2）本协议约定的解除条件成就。（3）双方协商一致解除本协议。12.3变更与解除程序本协议的变更或解除，需按照本协议约定的程序进行，包括通知、协商、签署书面文件等。第十三条其他条款13.1通知方式（1）专人递送。（2）挂号邮寄。（3）传真。（4）电子邮件。13.2不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行，双方均不承担责任。但应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。13.3协议附件本协议附件与本协议具有同等法律效力。第十四条协议签署与生效日期14.1签署本协议一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.2生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在施工合同担保协议履行过程中，为协助协议履行或提供特定服务而介入的任何自然人或法人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、评估机构等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额本协议项下，第三方因提供专业服务或协助协议履行而产生的责任，其责任限额由双方协商确定，并在协议中明确。2.2责任限额的调整如第三方责任限额需要调整，双方应协商一致，并以书面形式修改协议。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责（1）提供专业意见、建议和咨询。（2）进行必要的检测、评估和监督。（3）协助双方解决施工过程中的问题。（4）遵守国家法律法规和行业规范。3.2第三方权利（1）要求被担保方提供必要的资料和信息。（2）根据协议约定和实际情况，调整服务内容和方式。（3）在履行职责过程中，享有必要的独立判断权。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方应按照协议约定支付服务费用。4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为协助履行协议关系，乙方应配合第三方履行职责。4.3第三方与担保方的划分第三方与担保方的关系为协助履行担保协议关系，担保方应确保第三方在履行职责过程中享有必要的配合和支持。第五条第三方介入程序5.1介入申请甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，并说明介入原因、第三方资质及预期效果。5.2介入审批对方收到介入申请后，应在[具体时间]内审批，并通知申请人。5.3介入实施第三方介入后，应按照协议约定和双方要求，独立、公正地履行职责。第六条第三方责任承担6.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的责任。6.2甲方责任甲方因提供虚假信息或未履行配合义务导致第三方损失的，应承担相应的责任。6.3乙方责任乙方因违反施工合同约定或未配合第三方履行职责导致损失的，应承担相应的责任。6.4担保方责任担保方在第三方介入过程中，应确保第三方享有必要的配合和支持，并对第三方因履行职责产生的合理费用承担支付责任。第七条第三方退出机制7.1退出条件（1）协议约定的服务期限届满。（2）协议约定的解除条件成就。（3）第三方因自身原因无法继续履行职责。7.2退出程序第三方退出本协议，应提前[具体时间]通知甲方和乙方，并按照协议约定办理相关手续。第八条第三方变更与解除8.1变更条件第三方变更或解除本协议，需满足协议约定的条件，并经甲方和乙方同意。8.2解除条件（1）协议约定的解除条件成就。（2）第三方因不可抗力无法履行职责。8.3变更与解除程序第三方变更或解除本协议，应按照协议约定和双方协商一致的原则进行。第九条第三方保密条款9.1保密信息第三方在履行职责过程中知悉的保密信息，应遵守本协议的保密条款。9.2保密义务第三方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。第十条第三方