二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建筑工程法规及相关知识》押题密卷4140

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建筑工程法规及相关知识》押题密卷4140单选题（共60题，共60分）(1.)关于表见代理的说法，正确的是()。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B（江南博哥）.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理正确答案：C参考解析：本题考查的是表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。(2.)关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业正确答案：B参考解析：本题考查的是建造师的基本权利和义务。选项A错误，修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。选项C错误，注册建造师不得超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动。选项D错误，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。(3.)关于注册商标有效期的说法，正确的是()。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算正确答案：B参考解析：本题考查的是商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。(4.)按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权正确答案：A参考解析：本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。(5.)可撤销合同被撤销后，其法律后果是()。A.自始无法律约束力B.自撤销后无效C.申请撤销时无效D.合同有效正确答案：A参考解析：本题考查的是可撤销合同。《民法典》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。(6.)商标专用权的内容包括()两个方面。A.发明权和禁止权B.使用权和专利权C.使用权和禁止权D.专利权和发现权正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。商标专用权的内容包括使用权和禁止权两个方面。(7.)下列各项不属于安装工程一切险保险范围的是()。A.地震造成的设备损害B.大气放电造成的电气设备损害C.火灾造成的设备损失D.设备安装时的意外事故正确答案：B参考解析：本题考查的是安装工程一切险。因大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失不属于保险范围。(8.)《安全生产法》规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员()的权利。A.请求赔偿B.拒绝违章指挥和强令冒险作业C.紧急避险D.批评和检举、控告正确答案：A参考解析：2023教材P217；2022教材P214《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。(9.)关于担任人民调解员的基本条件，正确的是()。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历正确答案：C参考解析：本题考查的是调解的规定。人民调解员应当具备的基本条件是：公道正派；热心人民调解工作；具有一定文化水平；有一定的法律知识和政策水平；成年公民。(10.)下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼正确答案：C参考解析：本题考查的是仲裁协议和仲裁受理。仲裁协议的内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。(11.)在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。A.招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B.投标报价可以低于工程成本C.投标报价不得低于最低投标限价总价D.投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标正确答案：D参考解析：2023教材P86；2022教材P85投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。(12.)关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关正确答案：C参考解析：2023教材P21；2022教材P21知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭。该智力成果就成为整个社会的共同财富，为全人类共同所有。(13.)下列主体中，具有保证人资格的是（）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构正确答案：D参考解析：2023教材P30；2022教材P30具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：1．国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3．企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(14.)关于定金的说法，正确的是()。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保正确答案：D参考解析：2023教材P33；2022教材P32本题考查的是定金。选项A，正确的表述应为“债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回”；选项B，正确的表述应为“定金是具有法律效力，订金不具有法律效力”；选项C，正确的表述应为“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分抵作价款”。(15.)甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是()。A.丙应对此承担全部责任B.应由乙承担全部责任C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失正确答案：B参考解析：本题考查的是多式联运合同。多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运合同经营人对全程运输承担的义务。所以，应该有多式联运经营人乙就运输材料的损坏对甲承担违约责任。(16.)关于知识产权的说法，正确的是()。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权仅具有财产性这一单一属性C.知识产权有专有性、地域性和永久性特点D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果正确答案：A参考解析：本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征：人身权和财产权的双重属性；专有性；地域性；期限性。我国知识产权包括著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。(17.)某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。A.工程重大事故罪B.重大责任事故罪C.串通投标罪D.玩忽职守罪正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，属于串通投标罪。(18.)在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，()必须在工程开工()日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。A.建设单位，15B.施工单位，15C.规划部门，15D.建设单位，30正确答案：B参考解析：本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程在地的相关部门申报相关情况。(19.)国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材正确答案：C参考解析：本题考查的是施工节约能源制度。《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。(20.)()是具有最高法律效力的根本大法。A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章正确答案：A参考解析：本题考查的是法的形式。宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。(21.)在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证正确答案：D参考解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。(22.)投标有效期应从()之日起计算。A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果正确答案：A参考解析：本题考查的是招标基本程序。根据《招标投标法》规定，投标有效期自招标文件要求提交投标文件的截止时间后算起。(23.)劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()未提出异议的，集体合同即行生效。A.10日内B.30日内C.15日内D.20日内正确答案：C参考解析：本题考查的是集体合同。劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。(24.)标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为()。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付正确答案：C参考解析：本题考查的是买卖合同。标的物交付的方式共计五种：现实交付，直接交付标的物；简易交付，标的物合同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成交付；占有改定，合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人；指示交付，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权；拟制交付，交付标的物的权利凭证（仓单、提前）给买受人。(25.)()不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。A.施工单位B.勘察设计单位C.项目经理部D.监理单位正确答案：C参考解析：本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。(26.)根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自()生效。A.签订B.不动产交付时C.不动产登记时D.合同成立时正确答案：D参考解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。(27.)关于刑事责任的说法，错误的是()。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。罚款是行政处罚的一种，罚金是刑事责任中附加刑的一种。(28.)在城市市区内，可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()天，向生态环境主管部门申报。A.3B.7C.15D.28正确答案：C参考解析：本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工15日以前向所在地县级以上生态环境主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。(29.)关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度正确答案：B参考解析：本题考查的是施工节约能源制度。用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。二、建筑节能的规定（一）采用太阳能、地热能等可再生资源国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热等可再生能源。（二）新建建筑节能的规定建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工（三）既有节能的规定既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的维护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造活动。三、施工节能的规定（一）节材与材料资源利用国家鼓励使用散装水泥、推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖，在国务院和省级政府规定的期限和区域内，禁止生产、销售和使用黏土砖；图纸会审时，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%；施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。(30.)珍贵文物分为()个等级。A.2B.3C.4D.5正确答案：B参考解析：本题考查的是受法律保护的文物范围。珍贵文物分为一级文物、二级文物和三级文物。(31.)关于表见代理须满足的条件，下列不包括的是()。A.须行为人告知被代理人B.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由C.须本人存在过失D.须相对人为善意正确答案：A参考解析：本题考查的是表见代理。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件：（1）须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由；（2）须本人存在过失；（3）须相对人为善意。(32.)根据《刑法》，下列刑事责任中属于主刑的是()。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括，管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。(33.)根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A.20%B.40%C.50%D.30%正确答案：D参考解析：本题考查的是施工节能的规定。《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。（二）节水与水资源利用国家鼓励和支持使用再生水。企业应当发展串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率；力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。（三）节能与能源利用照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。（四）节地与施工用地保护临时设施占地面积有效利用率大于90%。(34.)下列事项中，属于专利权保护对象的是()。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术正确答案：D参考解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权保护对象如下：客体（保护对象）发明创造性实用性实用新型外观设计(35.)关于二级注册建造师执业的说法，正确的是()。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业正确答案：B参考解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师既可以在施工担任项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位执业，但不能同时，选项C错误。(36.)招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员正确答案：A参考解析：本题考查的是招标基本程序。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。(37.)建设工程合同应当采用的形式是()。A.书面形式B.口头形式C.口头形式为原则，书面形式为例外D.书面形式为原则，口头形式为例外正确答案：A参考解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。建设工程合同应当采用书面形式。(38.)根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月正确答案：B参考解析：本题考查的是劳动合同的基本条款和订立劳动合同应当注意的事项。劳动合同自用工之日起建立，无论是否签订合同。(39.)表见代理的法律后果应该由()承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程代理法律关系。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。(40.)某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日正确答案：B参考解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。(41.)关于施工中节能措施的说法，正确的是()。A.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标正确答案：A参考解析：本题考查的是施工节能的规定。节能措施：（1）制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。（2）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。（3）施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。（4）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。（5）根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源。四、节能技术进步国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。(42.)在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建()外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.必要的基础设施和公共服务设施C.自然保护区D.历史建筑正确答案：B参考解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动，但是新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。(43.)投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在()提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.评标报告提交之前正确答案：A参考解析：本题考查的是招标基本程序。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。(44.)关于建设工程总分包责任说法正确的是()。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任正确答案：A参考解析：本题考查的是建设工程总承包的规定。《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。(45.)根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为()。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年正确答案：C参考解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖励机制。不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。(46.)试用期过后，劳动者单方解除合同的，劳动者提前()以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3日B.7日C.15日D.30日正确答案：D参考解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。(47.)融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括()。A.出租人身份的二重性B.买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同D.出卖人权利与义务相对人的差异性正确答案：B参考解析：本题考查的是融资租赁的法律特征。融资租赁合同具有以下法律特征：（1）出租人身份的二重性；（2）出卖人权利与义务相对人的差异性；（3）融资租赁合同是要式合同。(48.)民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参与人的有()。A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师正确答案：D参考解析：本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。(49.)下列争议中，属于侵权纠纷的是()。A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议B.承发包双方因转包工程引起的争议C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议正确答案：A参考解析：本题考查的是侵权。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由责任人承担侵权责任。(50.)甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通，以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。A.甲公司自己B.乙公司C.丙公司D.乙丙公司连带正确答案：D参考解析：本题考查的是代理法律关系。代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任。(51.)某施工企业建造师甲，在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了一项技术改造，并准备发表论文，该项著作权()。A.不属于职务作品，甲享有著作权B.属于职务作品，著作权属于施工企业C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故论文不属于职务作品D.由于甲利用了单位的物质条件，著作权的归属可以与单位协商确定正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。只要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，作者有署名权，著作权归属法人或其他组织。(52.)某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为()。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程工期。开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（三）工期顺延当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。（四）竣工日期『注意1』施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。『注意2』如对竣工日期有争议的，如下处理：1）经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。(53.)甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是()。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息正确答案：A参考解析：本题考查的是借款合同。自然人之间借款合同为实践合同。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。(54.)某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日正确答案：C参考解析：本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。(55.)建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A.10B.15C.30D.60正确答案：C参考解析：本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的1个月内办理资质证书变更手续。(56.)关于租赁合同说法正确的是()。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式正确答案：D参考解析：本题考查的是租赁合同。选项A错误，租赁物可以是动产，也可以是不动产；选项B错误，租赁期限不得超过二十年；选项C错误，当事人可以随对解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。(57.)关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是()。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.女职工生育享受98天产假C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查正确答案：B参考解析：本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。选项A禁止女职工从事矿山井下、四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动；选项C、D应该是对未成年工才对。(58.)在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年正确答案：D参考解析：本题考查的是可撤销合同。当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权。(59.)下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。A.涉及国家安全、国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目正确答案：B参考解析：本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。各级财政预算资金的项目属于用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。(60.)关于投标文件修改的说法，正确的是()。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件正确答案：A参考解析：本题考查的是投标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。多选题（共20题，共20分）(61.)关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期E.安全生产许可证有效期延期3年正确答案：A、B、E参考解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年。选项C，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。选项D，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。(62.)无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()。A.申请提起诉讼B.申请参加诉讼C.提起反诉D.由法院通知参加诉讼E.申请提起公益诉讼正确答案：B、D参考解析：本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果与其有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。(63.)房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服一审判决，提起上诉，二审法院经审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力()。A.双方的购销合同解除B.二审法院的判决即是终审的判决C.二审法院的判决具有强制执行力D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查的是民事诉讼的审判程序。本题中，对于双方的购销合同依然是有效的，并不因执行过程中产生纷争而无效。选项A错误。(64.)关于仲裁庭组成的说法正确的有()。A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁员会主任指定B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员D.仲裁庭可以有三名仲裁员组成E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成正确答案：A、D、E参考解析：本题考查的是仲裁审理的法定程序。选项B、C错误，根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。(65.)下列建设工程施工合同中，应当被认定为无效的有()A.某劳务分包企业借用某建筑施工企业的施工总承包一级资质承揽工程订立的合同B.某使用世界银行援助资金的项目，发包人未经招标与承包人订立的合同C.某建设工程项目，施工总承包单位将主体结构的劳务分包给具有劳务资质的企业订立的合同D.某建筑施工企业，未取得施工总承包资质证书，承揽施工总承包工程订立的合同E.某建设工程项目，发包人未取得建设工程规划许可证与承包人订立的合同，但发包人在一审法院辩论终结前取得了建设工程规划许可证正确答案：A、B、D、E参考解析：本题考查的是无效合同。根据相关司法解释，如下合同认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。选项E超纲，当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。(66.)下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。A.约定内部承包违约金B.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立E.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立正确答案：B、C、E参考解析：2023教材P133；2022教材P132本题考查的是订立劳动合同应注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。(67.)关于劳动合同订立的说法，正确的有()。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同正确答案：A、E参考解析：本题考查的是劳动合同订立的规定。选项B错误，固定期限劳动合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更长时间。选项C错误，劳动合同的可备条款，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。选项D错误，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。目录2履行、变更、解除和终止一、合同的履行和变更（一）用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务劳动报酬由货币工资、实物报酬和社会保险三部分组成。具体规定：1.工资不得低于当地的最低工资标准；2.工资应当以货币形式按月支付，不得以实物或有价证券等形式代替货币支付；3.应支付加班费；4.劳动者在假期或非因劳动者原因停工期间，用人单位应支付工资。(68.)取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内不得有下列选项中的()情形。A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的B.将承包的工程转包或违法分包的C.发生过较大生产安全事故的D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的E.企业发生合并、分立、改制的正确答案：A、B、C、D参考解析：本题考查的是企业资质的法定条件和等级。选项E，属于正常的企业变更。(69.)根据《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括()。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年提任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人正确答案：A、C、D、E参考解析：本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。选项B非执业活动引起的刑事处罚，自处罚决定之日起到申请日超过3年即可申请。因执业活动引起的刑事处罚，自刑事处罚执行完毕到申请日超过5年才可申请。注意两者的区别。(70.)评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有()。A.甲的投标文件开标后，想要修改其中的报价，被评标委员会拒绝B.乙的投标文件中非关键字迹模糊，乙要求澄清说明，被评标委员会拒绝C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊是以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理正确答案：A、C、D、E参考解析：本题考查的是招标基本程序。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。选项B非关键内容澄清是允许的。(71.)建筑市场施工单位承揽业务不良行为认定标准包括()。A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.将承包的工程转包或违法分包的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的E.利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的正确答案：A、B、C、E参考解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。选项D为工程安全不良行为。(72.)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有()。A.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的B.工程造价管理机构发布价格调整信息的C.国家有关政策变化影响合同价款的D.经批准变更设计的E.市场价格发生变化的正确答案：B、C、D参考解析：本题考查的是工程价款的支付。《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：（1）法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的；（2）工程造价管理机构发布价格调整信息的；（3）经批准变更设计的；（4）发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的；（5）双方约定的其他因素。《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：（1）法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的；（2）工程造价管理机构发布价格调整信息的；（3）经批准变更设计的；（4）发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的；（5）双方约定的其他因素。（三）工程价款争议的解决1.视为发包人认可承包人的单方结算价发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为发包人认可承包人的单方结算价的情况。2.对工程量有争议的工程款结算当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。3.欠付工程款的利息支付（新变化）（1）当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。（2）利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：已实际交付没有交付的工程未交付，工程价款也未结算的4.工程垫资的处理（新变化）政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持(73.)根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建设单位直接与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同正确答案：A、D、E参考解析：本题考查的是无效合同。选项B违反了部门规章，非法律或行政法规，所以违法但不是无效合同。选项C是允许的。(74.)根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的正确答案：A、B参考解析：本题考查的是劳动者的工资。用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”：（1）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；（2）因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。三、劳动安全卫生制度新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（三同时制度）。从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。四、女职工和未成年工的特殊保护（一）女职工的特殊保护1.禁止从事矿山井下、四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动。2.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和三级体力劳动强度的劳动