2025年度水电工程安全防护劳务分包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电工程安全防护劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.安全防护责任划分3.1分包方安全责任3.2总包方安全责任3.3监理方安全责任4.安全防护措施4.1安全防护方案4.2安全防护设施4.3安全防护培训5.安全防护费用5.1费用构成5.2费用支付方式5.3费用结算6.安全防护检查与验收6.1检查内容6.2验收标准6.3验收程序7.事故处理7.1事故报告7.2事故调查7.3事故处理8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3监理方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：安全防护方案11.2附件二：安全防护设施清单11.3附件三：安全防护培训记录12.其他约定12.1法律适用12.2合同变更12.3合同解除12.4合同解除后的处理13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：_________________1.1.2分包方法定代表人：_________________1.1.3分包方住所：_________________1.1.4分包方联系方式：电话_________________，邮箱_________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：_________________1.2.2总包方法定代表人：_________________1.2.3总包方住所：_________________1.2.4总包方联系方式：电话_________________，邮箱_________________1.3监理方信息1.3.1监理方名称：_________________1.3.2监理方法定代表人：_________________1.3.3监理方住所：_________________1.3.4监理方联系方式：电话_________________，邮箱_________________第二条工程概况2.1工程名称：_________________2.2工程地点：_________________2.3工程规模：_________________2.4工程工期：自____年____月____日至____年____月____日第三条安全防护责任划分3.1分包方安全责任3.1.1负责施工过程中的安全防护措施的实施和监督检查。3.1.2确保施工人员的安全教育和培训。3.1.3及时报告安全事故，配合事故调查和处理。3.2总包方安全责任3.2.1负责提供必要的安全防护设施和设备。3.2.2对分包方的安全防护工作进行指导和监督。3.2.3负责协调解决施工过程中的安全问题。3.3监理方安全责任3.3.1对施工现场的安全防护进行监督检查。3.3.2对分包方和总包方的安全防护工作进行评估和验收。3.3.3对发现的安全隐患提出整改意见。第四条安全防护措施4.1安全防护方案4.1.1制定详细的安全防护方案，包括施工安全、消防安全、交通安全等。4.1.2方案应包括安全防护设施、安全操作规程、应急处理措施等内容。4.2安全防护设施4.2.1设置必要的安全防护设施，如安全网、防护栏、警示标志等。4.2.2确保设施的质量和可靠性，定期进行检查和维护。4.3安全防护培训4.3.1对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。4.3.2培训内容包括安全操作规程、事故预防措施、应急处理等。第五条安全防护费用5.1费用构成5.1.1安全防护设施购置费用。5.1.2安全防护设施维护费用。5.1.3安全防护培训费用。5.2费用支付方式5.2.1总包方按月支付安全防护费用。5.2.2分包方提供费用支付凭证。5.3费用结算5.3.1每月结算一次，结算期为前一个月的1日至月底。5.3.2结算后15日内支付，逾期按日计收滞纳金。第六条安全防护检查与验收6.1检查内容6.1.1安全防护设施是否齐全、完好。6.1.2施工人员是否按照安全操作规程作业。6.1.3安全教育和培训是否到位。6.2验收标准6.2.1安全防护设施符合国家相关标准和规范。6.2.2施工人员具备相应的安全知识和技能。6.2.3安全教育和培训记录完整。6.3验收程序6.3.1分包方进行自查，并向总包方和监理方报告。6.3.2总包方和监理方进行联合验收，提出整改意见。第七条事故处理7.1事故报告7.1.1发生安全事故时，立即停止作业，并立即报告总包方和监理方。7.1.2报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。7.2事故调查7.2.1总包方和监理方组织事故调查组。7.2.2调查组进行现场勘查、收集证据、询问相关人员等。7.3事故处理7.3.1依据事故调查结果，对责任人进行责任追究。7.3.2对事故原因进行整改，防止类似事故再次发生。第八条违约责任8.1分包方违约责任8.1.1未按合同约定履行安全防护责任，导致安全事故发生的，应承担全部责任。8.1.2未按合同约定提供安全防护设施，导致安全事故发生的，应承担赔偿责任。8.1.3未按合同约定进行安全教育和培训，导致安全事故发生的，应承担相应责任。8.2总包方违约责任8.2.1未提供必要的安全防护设施和设备，导致安全事故发生的，应承担赔偿责任。8.2.2未对分包方的安全防护工作进行指导和监督，导致安全事故发生的，应承担相应责任。8.2.3未及时处理分包方报告的安全隐患，导致安全事故发生的，应承担相应责任。8.3监理方违约责任8.3.1未对施工现场的安全防护进行有效监督检查，导致安全事故发生的，应承担相应责任。8.3.2未对分包方和总包方的安全防护工作进行评估和验收，导致安全事故发生的，应承担相应责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方可约定仲裁机构解决争议。9.2.2仲裁机构应具有独立性和公正性。9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内提出争议解决申请。9.3.2争议解决机构应在收到申请后60日内作出裁决。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同文本。10.1.2合同经双方盖章或签字确认。10.2合同终止条件10.2.1工程完工且验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除条件10.3.1一方严重违约，另一方有权解除合同。10.3.2出现合同约定的解除情形。第十一条合同附件11.1附件一：安全防护方案11.1.1安全防护方案应详细列明安全防护措施、设施、培训等内容。11.1.2方案应由分包方、总包方和监理方共同审核签字。11.2附件二：安全防护设施清单11.2.1清单应列明所有安全防护设施的名称、规格、数量等。11.2.2清单应由分包方、总包方和监理方共同确认。11.3附件三：安全防护培训记录11.3.1记录应包括培训时间、内容、参加人员、培训效果等。11.3.2记录应由分包方、总包方和监理方共同保存。第十二条其他约定12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同变更12.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。12.3合同解除后的处理12.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程。12.3.2双方应互相配合，确保工程安全、有序地完成。第十三条合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同签署地为_________________。13.3签署人员13.3.1分包方代表：_________________（签字）13.3.2总包方代表：_________________（签字）13.3.3监理方代表：_________________（签字）第十四条合同份数与保管14.1合同份数14.1.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.2合同保管14.2.1双方应妥善保管合同文本。14.2.2合同文本如有遗失，应立即通知对方，并共同协商处理。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，因特定业务需求，经甲乙双方同意，参与本合同相关业务的独立法人、自然人或其他组织。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于：工程监理、质量检测、安全评估、设计变更、材料采购、设备租赁、技术支持等。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方与第三方另行协商确定，并在合同附件中明确。第四条第三方责任划分4.1第三方应遵守本合同的相关规定，按照甲乙双方的要求履行职责。4.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。4.3第三方与甲方或乙方的责任划分，依据双方签订的协议或合同约定执行。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的事项达成一致意见，并签订相关协议。5.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方介入的相关信息通知对方，并共同监督第三方履行职责。5.3第三方介入过程中，如出现争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可按照第九条争议解决方式处理。第六条第三方权利与义务6.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。6.2第三方应按照约定的时间和标准完成工作，并及时向甲乙双方报告工作进展情况。6.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。第七条第三方变更与退出7.1第三方如需变更，应提前通知甲乙双方，并经双方同意后方可进行变更。7.2第三方退出本合同，应提前30日通知甲乙双方，并妥善处理相关事宜。7.3第三方退出后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行合同义务。第八条第三方费用与支付8.1第三方费用包括但不限于：服务费、材料费、设备租赁费等。8.2第三方费用由甲乙双方按约定支付，支付方式为____。8.3第三方费用结算周期为____，结算后____日内支付。第九条第三方违约责任9.1第三方在履行本合同过程中，如违反合同约定，导致甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。9.2第三方违约责任的具体赔偿标准，由甲乙双方与第三方另行协商确定，并在合同附件中明确。第十条第三方保密条款10.1第三方在履行本合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.2第三方违反保密义务，导致甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。第十一条第三方资质要求11.1第三方应具备相应的资质条件，包括但不限于：营业执照、专业资格证书等。11.2第三方资质证明文件应提交甲乙双方审核，审核通过后方可介入本合同。第十二条第三方合同履行监督12.1甲乙双方应共同监督第三方在本合同履行过程中的工作。12.2甲乙双方有权要求第三方提供工作进展报告，并对第三方工作进行评估。第十三条第三方变更通知13.1第三方如需变更，应在变更前通知甲乙双方，并取得双方同意。13.2第三方变更通知应以书面形式发送至甲乙双方指定的联系方式。第十四条第三方介入合同附件14.1本合同附件中应包括第三方介入的相关协议或合同。14.2第三方介入协议或合同与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全防护方案详细要求和说明：安全防护方案应详细列明安全防护措施、设施、培训等内容，包括但不限于施工安全、消防安全、交通安全等，并由分包方、总包方和监理方共同审核签字。2.附件二：安全防护设施清单详细要求和说明：清单应列明所有安全防护设施的名称、规格、数量等，并由分包方、总包方和监理方共同确认。3.附件三：安全防护培训记录详细要求和说明：记录应包括培训时间、内容、参加人员、培训效果等，并由分包方、总包方和监理方共同保存。4.附件四：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应明确第三方的介入范围、权利义务、费用支付、责任限额等内容，并由甲乙双方与第三方共同签署。5.附件五：第三方资质证明文件详细要求和说明：第三方资质证明文件应包括营业执照、专业资格证书等，并由第三方提交给甲乙双方审核。6.附件六：第三方变更通知详细要求和说明：第三方变更通知应以书面形式发送至甲乙双方指定的联系方式，并包含变更的具体内容。7.附件七：违约责任认定书详细要求和说明：违约责任认定书应详细列明违约行为、责任认定标准、赔偿金额等内容，并由甲乙双方共同签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定履行安全防护责任，导致安全事故发生。责任认定标准：根据事故调查结果，确定分包方的责任比例。示例说明：若事故调查结果显示分包方未履行安全防护责任，导致事故发生，则分包方需承担主要责任，并赔偿由此产生的损失。2.违约行为：总包方未提供必要的安全防护设施和设备，导致安全事故发生。责任认定标准：根据事故调查结果，确定总包方的责任比例。示例说明：若事故调查结果显示总包方未提供必要的安全防护设施和设备，导致事故发生，则总包方需承担次要责任，并赔偿由此产生的损失。3.违约行为：第三方未按约定履行职责，导致安全事故发生。责任认定标准：根据第三方介入协议和事故调查结果，确定第三方的责任比例。示例说明：若事故调查结果显示第三方未按约定履行职责，导致事故发生，则第三方需承担相应责任，并赔偿由此产生的损失。4.违约行为：甲乙双方未按合同约定支付第三方费用。责任认定标准：根据合同约定和第三方介入协议，确定甲乙双方的责任比例。示例说明：若甲乙双方未按合同约定支付第三方费用，则需按照约定支付滞纳金或赔偿第三方因此遭受的损失。5.违约行为：第三方泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定标准：根据合同约定和法律法规，确定第三方的责任。示例说明：若第三方泄露甲乙双方的商业秘密，则第三方需承担赔偿责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024年度水电工程安全防护劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3监理方基本信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.安全防护责任3.1安全防护责任主体3.2安全防护责任范围3.3安全防护责任措施3.4安全防护责任追究4.安全防护措施4.1施工现场安全防护措施4.2人员安全防护措施4.3设备安全防护措施4.4施工材料安全防护措施4.5环境安全防护措施5.安全培训与教育5.1安全培训内容5.2安全教育培训计划5.3安全教育培训记录5.4安全教育培训效果评估6.安全检查与验收6.1安全检查内容6.2安全检查频率6.3安全检查记录6.4安全验收标准6.5安全验收程序7.事故报告与处理7.1事故报告要求7.2事故报告程序7.3事故调查与处理7.4事故责任追究8.风险评估与应急预案8.1风险评估内容8.2风险评估方法8.3风险评估结果8.4应急预案制定8.5应急预案演练9.费用及支付9.1安全防护费用组成9.2安全防护费用预算9.3费用支付方式9.4费用支付时间9.5费用支付违约责任10.合同履行与变更10.1合同履行期限10.2合同履行方式10.3合同变更程序10.4合同解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：__________1.1.2分包方法定代表人：__________1.1.3分包方住所：__________1.1.4分包方联系电话：__________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：__________1.2.2总包方法定代表人：__________1.2.3总包方住所：__________1.2.4总包方联系电话：__________1.3监理方基本信息1.3.1监理方名称：__________1.3.2监理方法定代表人：__________1.3.3监理方住所：__________1.3.4监理方联系电话：__________2.项目概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程工期：自____年____月____日至____年____月____日2.5工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准3.安全防护责任3.1安全防护责任主体：分包方为安全防护责任主体3.2安全防护责任范围：涵盖整个施工过程中的安全防护工作3.3安全防护责任措施：3.3.1严格执行国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准3.3.2制定安全防护方案，并报监理方批准3.3.3配备必要的安全防护设备、器材和劳保用品3.3.4定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患3.4安全防护责任追究：因分包方责任导致安全事故，分包方承担相应责任4.安全防护措施4.1施工现场安全防护措施：4.1.1设置安全警示标志，明确安全防护区域4.1.2设置安全通道，确保人员通行安全4.1.3设置临时设施，如防护栏杆、安全网等4.2人员安全防护措施：4.2.1严格执行安全操作规程，穿戴必要的安全防护用品4.2.2定期对施工人员进行安全教育培训4.2.3对新进场人员进行岗前安全培训4.3设备安全防护措施：4.3.1定期对施工设备进行维护保养，确保设备安全运行4.3.2对存在安全隐患的设备进行及时更换或维修4.4施工材料安全防护措施：4.4.1严格按照材料验收标准进行验收4.4.2对易燃、易爆、有毒等危险材料进行妥善保管4.4.3设置材料堆放区域，确保材料堆放安全5.安全培训与教育5.1安全培训内容：5.1.1国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准5.1.2安全操作规程和事故应急处理措施5.1.3安全防护设备、器材的使用方法5.2安全教育培训计划：5.2.1每月至少组织一次安全教育培训5.2.2对新进场人员进行岗前安全培训5.2.3对特殊工种人员进行专项安全培训5.3安全教育培训记录：5.3.1建立安全教育培训档案5.3.2记录培训时间、内容、参加人员等信息5.4安全教育培训效果评估：5.4.1定期对培训效果进行评估5.4.2根据评估结果改进培训内容和方法6.安全检查与验收6.1安全检查内容：6.1.1施工现场安全防护设施6.1.2人员安全防护措施6.1.3设备安全运行状况6.1.4施工材料安全存放6.2安全检查频率：6.2.1每日进行现场安全巡查6.2.2每周进行一次全面安全检查6.3安全检查记录：6.3.1建立安全检查档案6.3.2记录检查时间、内容、发现的问题及整改措施等信息6.4安全验收标准：6.4.1符合国家及行业相关安全标准6.4.2施工现场安全防护设施完善6.4.3人员安全防护措施到位6.5安全验收程序：6.5.1施工单位自检6.5.2监理方验收6.5.3总包方审批8.事故报告与处理8.1事故报告要求：8.1.1事故发生后，立即向监理方和总包方报告8.1.2报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等8.1.3报告方式为电话、短信或书面报告8.2事故报告程序：8.2.1分包方接到事故报告后，应在第一时间向监理方和总包方报告8.2.2监理方接到报告后，应立即组织人员进行现场调查8.2.3总包方接到报告后，应组织相关部门进行事故调查8.3事故调查与处理：8.3.1事故调查组应在接到报告后24小时内成立8.3.2事故调查组应全面调查事故原因，分析事故责任8.3.3根据事故调查结果，提出处理意见8.3.4对事故责任者进行责任追究8.4事故责任追究：8.4.1事故责任者应根据事故原因和损失承担相应责任8.4.2事故责任追究包括经济赔偿、行政处分、刑事责任等9.风险评估与应急预案9.1风险评估内容：9.1.1工程施工过程中可能出现的各种风险因素9.1.2风险发生的可能性和潜在后果9.1.3风险控制措施和应急预案9.2风险评估方法：9.2.1采用定性分析和定量分析相结合的方法9.2.2通过专家咨询、现场调查、数据分析等方式进行风险评估9.3风险评估结果：9.3.1形成风险评估报告，明确风险等级和应对措施9.3.2将风险评估报告报监理方和总包方备案9.4应急预案制定：9.4.1针对风险评估结果，制定相应的应急预案9.4.2应急预案应包括应急组织、应急程序、应急措施等内容9.5应急预案演练：9.5.1定期组织应急预案演练，检验应急预案的有效性10.费用及支付10.1安全防护费用组成：10.1.1安全防护设备、器材购置费用10.1.2安全防护人员工资及福利10.1.3安全防护培训费用10.1.4安全防护检查费用10.2安全防护费用预算：10.2.1根据工程规模和工期，制定安全防护费用预算10.2.2费用预算应详细列出各项费用及金额10.3费用支付方式：10.3.1分包方每月向监理方提交费用报销申请10.3.2监理方审核后，报总包方审批10.3.3总包方审批后，支付费用给分包方10.4费用支付时间：10.4.1每月支付一次费用10.4.2支付时间为每月的____日10.5费用支付违约责任：10.5.1总包方未按时支付费用，应向分包方支付违约金10.5.2分包方未按时提交费用报销申请，应承担相应责任11.合同履行与变更11.1合同履行期限：11.1.1自合同签订之日起至工程竣工之日止11.2合同履行方式：11.2.1分包方按照合同约定，完成安全防护工作11.2.2总包方和监理方对分包方的工作进行监督和检查11.3合同变更程序：11.3.1任何一方提出合同变更，应书面通知对方11.3.2双方协商一致后，签订补充协议11.4合同解除条件：11.4.1分包方严重违反合同约定11.4.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行11.5合同解除程序：11.5.1一方提出合同解除，应书面通知对方11.5.2双方协商一致后，签订解除协议12.违约责任12.1违约情形：12.1.1分包方未按合同约定履行安全防护责任12.1.2总包方未按合同约定支付费用12.1.3双方协商一致解除合同12.2违约责任承担：12.2.1违约方应承担相应的违约责任12.2.2违约责任包括赔偿损失、支付违约金等12.3违约责任追究：12.3.1受害方有权要求违约方承担违约责任12.3.2违约责任追究可通过协商、仲裁或诉讼等方式进行13.争议解决13.1争议解决方式：13.1.1通过协商解决争议13.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁13.1.3仲裁不成的，依法向人民法院提起诉讼13.2争议解决程序：13.2.1争议发生后，双方应尽快协商解决13.2.2协商不成的，提交仲裁委员会或人民法院13.3争议解决费用：13.3.1争议解决费用由败诉方承担13.3.2仲裁或诉讼费用按照相关规定支付14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.4本合同未尽事宜，以国家相关法律法规为准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：15.1.1第三方是指本合同当事人（甲乙方）以外的，为合同履行提供专业服务或参与合同监督的独立第三方。15.1.2第三方可以是但不限于监理机构、检测机构、认证机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方介入原因：15.2.1提高工程质量与安全标准15.2.2保证工程进度与成本控制15.2.3提供专业咨询与技术服务15.2.4协助解决合同争议15.3第三方介入程序：15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项15.3.2双方共同与第三方签订服务协议15.3.3第三方按照协议约定履行职责16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义：16.1.1第三方责任限额是指第三方因履行服务协议过程中产生的责任，所承担的最高赔偿额度。16.2第三方责任限额的确定：16.2.1根据第三方服务协议的具体内容，由甲乙双方与第三方协商确定。16.2.2责任限额应充分考虑工程规模、风险程度及第三方服务范围等因素。16.3第三方责任限额的调整：16.3.1如有特殊情况需要调整责任限额，需经甲乙双方与第三方协商一致，并签订补充协议。17.第三方责任划分17.1第三方责任范围：17.1.1第三方应在服务协议约定的范围内履行职责。17.1.2第三方的责任限于其提供服务的内容，不包括合同主体责任。17.2第三方与其他各方的关系：17.2.1第三方与甲乙方之间的关系基于服务协议，甲乙方对第三方提供服务的行为承担责任。17.2.2第三方与监理方、总包方等的关系由各自服务协议或合同约定。17.3第三方责任的免除：17.3.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的，免除其责任。17.3.2第三方在履行职责过程中，因甲乙双方提供的信息不准确或不完整，导致第三方产生责任的，甲乙双方应承担相应责任。18.第三方介入后的合同履行18.1甲乙双方应积极配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行服务协议。18.2第三方在履行职责过程中，如发现甲乙方违反合同约定的行为，应向甲乙双方提出。18.3甲乙双方应及时整改第三方提出的问题，确保工程质量和安全。19.第三方介入后的费用承担19.1第三方服务费用按服务协议约定由甲乙双方支付。19.2如因第三方责任导致额外费用产生的，由第三方承担。19.3第三方介入后的其他费用，按照国家相关规定或合同约定承担。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成的，提交争议解决机构进行仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安全防护方案详细要求：包括安全防护措施、设备清单、人员安排、培训计划等。说明：安全防护方案应经监理方审核批准，并在施工过程中严格执行。2.安全培训记录详细要求：记录每次安全培训的时间、内容、参与人员、培训效果等。说明：安全培训记录应完整保存，以备查验。3.安全检查记录详细要求：记录每次安全检查的时间、地点、内容、发现的问题及整改措施等。说明：安全检查记录应详细、准确，反映安全状况。4.事故报告及处理记录详细要求：记录事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况、处理过程等。说明：事故报告及处理记录应详细、客观，便于事故原因分析。5.风险评估报告详细要求：包括风险评估内容、方法、结果、控制措施等。说明：风险评估报告应经监理方审核批准，并在施工过程中持续关注风险变化。6.应急预案详细要求：包括应急组织、应急程序、应急措施等。说明：应急预案应定期演练，确保应对突发事件的及时性。7.费用支付凭证详细要求：包括费用支付申请、审批、支付凭证等。说明：费用支付凭证应妥善保管，以备查验。8.合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等。说明：合同变更协议应经双方签字（或盖章）后生效。9.争议解决协议详细要求：记录争议解决的方式、程序、结果等。说明：争议解决协议应明确争议解决的具体安排。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定履行安全防护责任责任认定：分包方承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：分包方未按规定设置安全防护设施，导致安全事故，应承担相应责任。2.总包方未按合同约定支付费用责任认定：总包方承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：总包方未按时支付分包方安全防护费用，应承担相应责任。3.第三方未按服务协议履行职责责任认定：第三方承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：第三方未按约定进行安全检查，导致安全隐患未被发现，应承担相应责任。4.甲乙双方未按合同约定履行义务责任认定：甲乙双方各自承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：甲乙双方未按合同约定进行沟通协调，导致工程进度延误，应承担相应责任。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定：不可抗力事件导致合同无法履行的，各方互不承担违约责任。示例：地震、洪水等自然灾害导致工程无法继续施工，各方互不承担违约责任。全文完。2024年度水电工程安全防护劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3第三方基本信息（如有）3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.安全防护劳务内容4.1安全防护项目4.2安全防护措施4.3安全防护人员配置4.4安全防护设备5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量责任6.工程进度6.1进度计划6.2进度调整6.3进度验收7.工程款项7.1工程款支付方式7.2工程款支付时间7.3工程款支付条件7.4工程款结算8.保险责任8.1保险种类8.2保险期限8.3保险费用8.4保险理赔9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件14.4合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同订立时间：本合同于2024年1月1日订立。1.2合同生效条件：双方签订本合同，并经双方法定代表人或授权代表签字盖章，自合同签订之日起生效。1.3合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条双方基本信息2.1分包方基本信息：分包方名称：安全防护公司；法定代表人：；地址：省市区路号。2.2总包方基本信息：总包方名称：水电工程公司；法定代表人：；地址：省市区路号。2.3第三方基本信息（如有）：监理公司；法定代表人：；地址：省市区路号。第三条工程概况3.1工程名称：水电工程安全防护工程。3.2工程地点：省市区河段。3.3工程规模：本工程涉及河道长度公里，施工范围包括河道两侧安全防护设施建设。3.4工程工期：自合同生效之日起，总工期为12个月。第四条安全防护劳务内容4.1安全防护项目：包括河道两侧边坡防护、警示标志设置、安全巡查等。4.2安全防护措施：根据工程实际情况，采取相应的安全防护措施，确保施工安全和工程质量。4.3安全防护人员配置：配备安全防护工程师、安全巡查员、施工员等岗位人员。4.4安全防护设备：包括安全防护设施、警示标志、安全防护用具等。第五条工程质量要求5.1质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求。5.2质量检测：定期进行质量检测，确保工程质量符合要求。5.3质量责任：分包方对工程质量负全部责任，如有质量问题，由分包方承担相应责任。第六条工程进度6.1进度计划：根据工程实际情况，制定详细的工程进度计划，并经总包方审核同意。6.2进度调整：如遇特殊情况导致进度延误，双方应协商调整进度计划。6.3进度验收：按照工程进度计划，进行阶段性验收，确保工程按期完成。第七条工程款项7.1工程款支付方式：采用按月进度支付的方式，每月支付上月已完成工程量的80%。7.2工程款支付时间：每月5日前，由分包方向总包方提交上月工程量及付款申请，总包方应在收到申请后的5个工作日内支付工程款。7.3工程款支付条件：工程量经双方确认，且无质量、安全等问题。7.4工程款结算：工程竣工后，双方进行最终结算，结算款支付时间及方式另行协商。第八条保险责任8.1保险种类：分包方需为施工人员购买意外伤害保险，总包方需为工程购买建筑工程一切险。8.2保险期限：保险期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。8.3保险费用：保险费用由双方各自承担，具体费用根据保险条款计算。8.4保险理赔：发生保险事故时，双方应立即通知保险公司，并按照保险条款进行理赔。第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、安全责任事故等。9.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约处理：发生违约情况时，双方应协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十条争议解决10.1争议解决方式：发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构：仲裁委员会。10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一条合同解除11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力导致合同无法履行等。11.2合同解除程序：解除合同需提前通知对方，并书面确认解除事宜。11.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程、款项结算等问题。第十二条合同变更12.1合同变更条件：包括但不限于工程变更、法律法规变更等。12.2合同变更程序：变更合同需经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同变更内容：变更内容应包括变更事项、变更原因、变更后的合同条款等。第十三条合同终止13.1合同终止条件：包括但不限于工程竣工、合同解除、双方协商一致等。13.2合同终止程序：合同终止需书面通知对方，并办理相关手续。13.3合同终止后果：合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程、款项结算等问题。第十四条其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同附件：合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等。14.4合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行合同目的而介入合同关系的独立第三方，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险代理等。第十六条第三方介入方式16.1监理方介入：总包方或分包方可聘请监理方对工程进行监督管理，监理方应具备相应的资质和经验。16.2检测机构介入：为确保工程质量，双方可共同委托具有资质的检测机构进行定期或不定期的质量检测。16.3咨询顾问介入：双方可聘请咨询顾问提供专业意见，协助解决合同履行过程中的问题。16.4保险代理介入：双方可委托保险代理办理保险相关事宜，确保