版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度彩钢瓦屋面光伏发电与储能系统安装合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目周期3.产品与服务3.1光伏发电系统产品规格3.2储能系统产品规格3.3安装服务内容3.4技术支持服务4.项目费用4.1光伏发电系统费用4.2储能系统费用4.3安装费用4.4技术支持费用4.5其他费用5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3付款条件6.项目实施6.1项目进度安排6.2施工方案6.3质量控制要求6.4安全生产要求7.验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3交付条件7.4交付时间8.返修与质保8.1返修条件8.2返修程序8.3质保期限8.4质保范围9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1光伏发电系统设计图纸12.2储能系统设计图纸12.3安装工程图纸12.4其他附件13.其他约定13.1法律适用13.2合同份数13.3合同修改13.4合同补充协议14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签字第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:___________乙方:___________1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:___________乙方法定代表人:___________1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话:___________,邮箱:___________乙方联系方式:电话:___________,邮箱:___________第二条项目概况2.1项目名称二零二四年度彩钢瓦屋面光伏发电与储能系统安装项目2.2项目地点___________2.3项目规模光伏发电系统装机容量:___________千瓦储能系统容量:___________千瓦时2.4项目类型屋顶分布式光伏发电项目2.5项目周期自合同签订之日起至___________年___________月___________日止第三条产品与服务3.1光伏发电系统产品规格光伏组件品牌:___________光伏组件型号:___________光伏组件数量:___________块逆变器品牌:___________逆变器型号:___________逆变器数量:___________台3.2储能系统产品规格储能电池品牌:___________储能电池型号:___________储能电池数量:___________块储能系统控制器品牌:___________储能系统控制器型号:___________3.3安装服务内容提供光伏发电系统和储能系统的现场安装、调试、验收等服务3.4技术支持服务提供光伏发电系统和储能系统的技术咨询服务,确保系统稳定运行第四条项目费用4.1光伏发电系统费用光伏组件费用:___________元逆变器费用:___________元4.2储能系统费用储能电池费用:___________元储能系统控制器费用:___________元4.3安装费用安装费用:___________元4.4技术支持费用技术支持费用:___________元4.5其他费用其他费用:___________元第五条付款方式及期限5.1付款方式分期付款,具体付款方式如下:首付款:合同签订后___________日内支付总额的___________%进度款:项目每个阶段完成后___________日内支付相应阶段的费用尾款:项目验收合格后___________日内支付剩余费用5.2付款期限首付款:合同签订后___________日内支付进度款:项目每个阶段完成后___________日内支付尾款:项目验收合格后___________日内支付5.3付款条件付款条件:按照合同约定的进度和验收标准进行付款第六条项目实施6.1项目进度安排设计阶段:___________采购阶段:___________安装阶段:___________调试阶段:___________验收阶段:___________6.2施工方案施工方案将根据实际情况制定,包括但不限于施工人员安排、施工材料准备、施工安全措施等6.3质量控制要求光伏发电系统和储能系统应符合国家标准和行业标准,确保工程质量6.4安全生产要求施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全第七条验收与交付7.1验收标准验收标准应符合国家标准和行业标准,以及合同约定的技术要求7.2验收程序验收程序如下:甲方组织验收小组,对光伏发电系统和储能系统进行验收验收合格后,双方签署验收合格证明7.3交付条件交付条件:光伏发电系统和储能系统验收合格,符合合同约定的交付条件7.4交付时间交付时间:验收合格后___________日内完成交付第八条返修与质保8.1返修条件在质保期内,因产品本身质量原因导致的故障,乙方应提供免费返修服务。8.2返修程序甲方发现产品故障后,应在24小时内通知乙方,乙方应在接到通知后48小时内响应,并在7个工作日内安排技术人员上门进行故障诊断和返修。8.3质保期限光伏发电系统和储能系统的质保期限为___________年。8.4质保范围质保范围内包括但不限于光伏组件、逆变器、储能电池和储能系统控制器等主要部件的维修或更换。第九条违约责任9.1违约情形甲方未按约定支付款项;乙方未按约定时间完成项目实施;乙方提供的材料或服务不符合合同要求;任何一方未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金;赔偿对方因此遭受的损失;恢复原状或采取补救措施;终止合同,并退还已支付款项。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方根据实际情况协商确定,但不得低于合同金额的___________%。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同约定的项目完成;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;合同约定的其他终止条件。11.3合同解除条件一方违约,另一方给予合理期限后仍未纠正;发生不可抗力事件,经双方协商一致;法律、法规规定的其他解除条件。第十二条合同附件12.1光伏发电系统设计图纸12.2储能系统设计图纸12.3安装工程图纸12.4其他附件合同附件包括但不限于:项目可行性研究报告、项目实施计划、验收标准、付款计划等。第十三条其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数本合同一式___________份,甲乙双方各执___________份,具有同等法律效力。13.3合同修改本合同的修改必须以书面形式进行,并由双方签字盖章后方可生效。13.4合同补充协议本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1合同签署日期本合同签订日期为___________年___________月___________日。14.2合同签署地点本合同签订地点为___________。14.3合同签署人签字甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________甲方代表签字:___________乙方代表签字:___________第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、金融机构、咨询机构等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于但不限于项目设计、施工、监理、材料供应、设备供应、资金筹措、咨询服务等。2.第三方责任限额2.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲方或乙方损失的赔偿最高限额。2.2责任限额计算(1)以合同总价为基础,按照第三方介入内容的不同,设定不同的责任限额比例;(2)责任限额比例应在合同中明确约定,如未约定,则按合同总价的___________%计算。2.3责任限额承担第三方在履行合同过程中因自身原因造成甲方或乙方损失的,应按照责任限额承担相应的赔偿责任。3.第三方责权利划分3.1第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,独立完成其所承担的工作内容;(2)第三方有权在合同约定范围内,自主选择材料、设备、技术等;(3)第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付款项。3.2第三方义务(1)第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作;(2)第三方应遵守国家法律法规和行业标准;(3)第三方应配合甲方或乙方进行项目实施、验收等工作。3.3第三方与其他各方关系(1)第三方与甲方、乙方之间为合同关系,双方应按照合同约定履行各自的义务;(2)第三方在履行合同过程中,应接受甲方或乙方的监督管理;(3)第三方与其他第三方之间的关系由各自合同约定,本合同不涉及。4.第三方介入后的额外条款及说明4.1第三方介入程序(1)甲方或乙方需在合同签订前或合同履行过程中,征得对方同意后引入第三方;(2)引入第三方前,甲方或乙方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务;(3)引入第三方后,甲方或乙方应将第三方协议及相关信息通知对方。4.2第三方介入后的责任承担(1)第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,由第三方承担赔偿责任;(2)若因甲方或乙方原因导致第三方损失,由甲方或乙方承担赔偿责任;(3)若因不可抗力导致第三方损失,各方根据实际情况协商解决。4.3第三方介入后的合同变更(1)第三方介入后,如需变更合同内容,应由甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式确认;(2)合同变更后,各方应按照变更后的合同履行各自义务。4.4第三方介入后的争议解决(1)第三方介入后的争议,仍适用本合同约定的争议解决方式;(2)若第三方与甲方、乙方之间发生争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.光伏发电系统设计图纸要求:图纸应包含系统布局、设备选型、电气连接等详细信息。图纸应符合国家相关标准和规范。图纸应经甲方、乙方和设计单位共同确认。2.储能系统设计图纸要求:图纸应包含系统布局、设备选型、电气连接等详细信息。图纸应符合国家相关标准和规范。图纸应经甲方、乙方和设计单位共同确认。3.安装工程图纸要求:图纸应包含安装位置、施工工艺、材料规格等详细信息。图纸应符合国家相关标准和规范。图纸应经甲方、乙方和施工单位共同确认。4.项目可行性研究报告要求:报告应包含项目背景、市场分析、技术方案、经济效益等。报告应符合国家相关标准和规范。报告应经甲方、乙方和相关部门共同审核。5.项目实施计划要求:计划应包含项目实施的时间节点、工作内容、人员安排等。计划应符合国家相关标准和规范。计划应经甲方、乙方和施工单位共同确认。6.验收标准要求:标准应包含光伏发电系统和储能系统的技术指标、质量要求等。标准应符合国家相关标准和规范。标准应经甲方、乙方和监理单位共同确认。7.付款计划要求:计划应包含各阶段付款金额、付款时间等。计划应符合国家相关法律法规。计划应经甲方、乙方和财务部门共同确认。8.合同补充协议要求:协议应包含合同未明确的其他条款或对原有条款的补充。协议应经甲方、乙方和第三方共同确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按约定支付款项。未按约定时间完成项目实施。提供的材料或服务不符合合同要求。乙方违约行为:未按约定时间完成项目实施。提供的材料或服务不符合合同要求。未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的___________%计算。甲方未按约定时间完成项目实施的,应向乙方支付违约金,违约金按延误天数乘以合同总价的___________%计算。甲方提供材料或服务不符合合同要求的,应承担修复或更换责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方违约责任认定:乙方未按约定时间完成项目实施的,应向甲方支付违约金,违约金按延误天数乘以合同总价的___________%计算。乙方提供材料或服务不符合合同要求的,应承担修复或更换责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未履行合同约定的其他义务的,应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明:示例一:甲方应于合同签订后30日内支付首付款,但甲方逾期支付10日,则应向乙方支付逾期付款金额的___________%作为违约金。示例二:乙方应在合同约定的项目完工日期前30日完成项目实施,但乙方实际完成时间为项目完工日期后15日,则应向甲方支付延误天数乘以合同总价的___________%作为违约金。全文完。二零二四年度彩钢瓦屋面光伏发电与储能系统安装合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.工程范围3.1安装工程3.2配套设施3.3系统调试4.设计要求4.1设计标准4.2设计内容4.3设计图纸5.材料供应5.1材料品牌5.2材料规格5.3材料质量5.4材料交付6.施工要求6.1施工进度6.2施工质量6.3施工安全6.4施工协调7.验收标准7.1验收流程7.2验收标准7.3验收报告8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款方式9.合同期限9.1合同生效时间9.2合同终止时间9.3合同延期10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.其他约定13.1法律适用13.2合同附件13.3合同变更14.合同签订与生效14.1合同签订14.2合同生效14.3合同备案第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:新能源科技有限公司乙方:建筑安装有限公司1.2双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称市区小区彩钢瓦屋面光伏发电与储能系统安装项目2.2项目地点市区小区2.3项目规模装机容量:100kWp2.4项目类型光伏发电与储能系统安装工程3.工程范围3.1安装工程包括但不限于光伏组件、逆变器、储能系统、配电箱、支架等设备的安装。3.2配套设施包括但不限于电缆、接地线、配电箱等配套设施的安装。3.3系统调试对光伏发电与储能系统进行调试,确保系统正常运行。4.设计要求4.1设计标准按照《光伏发电系统设计规范》(GB507972012)等相关标准执行。4.2设计内容包括但不限于光伏组件选型、逆变器选型、储能系统选型、配电系统设计等。4.3设计图纸提供完整的施工图纸,包括但不限于系统布置图、设备连接图、电气原理图等。5.材料供应5.1材料品牌光伏组件:品牌逆变器:品牌储能系统:品牌5.2材料规格光伏组件:单晶硅,功率20W逆变器:3kW储能系统:10kWh5.3材料质量所有材料均符合国家标准,并具有合格证明。5.4材料交付材料在合同签订后30日内交付至施工现场。6.施工要求6.1施工进度按照合同约定的时间节点完成施工,确保项目按期投入使用。6.2施工质量施工质量必须符合国家标准和行业规范,确保工程安全、可靠、高效。6.3施工安全严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全。6.4施工协调甲方负责协调施工现场的各类资源,确保施工顺利进行。8.付款方式8.1付款比例合同总价100%,分为三个阶段支付:1)合同签订后5个工作日内,支付合同总额的30%作为预付款;2)工程进度达到50%,支付合同总额的40%;3)工程竣工验收合格并交付使用后15个工作日内,支付合同总额的30%。8.2付款时间预付款:合同签订后5个工作日内;第一阶段付款:工程进度达到50%后15个工作日内;第二阶段付款:竣工验收合格并交付使用后15个工作日内。8.3付款方式采用银行转账方式支付,双方需在合同中明确开户行、账户名称及账号。9.合同期限9.1合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止时间合同工期自合同生效之日起至竣工验收合格并交付使用之日止。9.3合同延期如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致后签订书面延期协议,并按照协议调整工期和付款时间。10.违约责任10.1违约情形1)甲方未按时支付款项;2)乙方未按时完成工程;3)乙方提供的材料不符合约定;4)工程验收不合格。10.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约处理双方应友好协商解决违约问题,协商不成可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为仲裁,仲裁机构为仲裁委员会。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决期限自争议发生之日起,双方应在60日内提交仲裁申请。12.合同解除12.1合同解除条件1)一方违约,另一方提出解除合同;2)不可抗力导致合同无法履行;3)双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序合同解除需双方签订书面解除协议,并按照协议规定处理相关事宜。12.3合同解除后果合同解除后,双方应按照协议约定处理剩余款项、工程交付等事宜。13.其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件合同附件包括但不限于设计图纸、技术参数表、工程量清单等。13.3合同变更合同变更需双方协商一致,并以书面形式进行修改和补充。14.合同签订与生效14.1合同签订本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同备案本合同需在合同签订之日起30日内向相关主管部门备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义1)监理方:负责对工程进度、质量、安全等进行监督;2)咨询方:提供专业咨询意见,如设计咨询、技术咨询等;3)检测方:对工程材料、设备进行检测,确保符合质量要求;4)其他第三方:根据合同需要,可能涉及的评估、仲裁、调解等机构。15.2第三方选择甲方有权自行选择第三方,并通知乙方。乙方应积极配合第三方的各项工作。15.3第三方职责1)监理方:监督工程进度、质量、安全,确保工程按期、优质、安全完成;2)咨询方:根据甲方需求,提供专业咨询意见,协助解决工程中的技术问题;3)检测方:对工程材料、设备进行检测,确保其符合国家标准和合同要求;4)其他第三方:根据合同约定,提供相应的专业服务。15.4第三方权利1)查阅、复制与工作相关的工程资料;2)要求甲方、乙方提供必要的协助;3)在必要时,向甲方、乙方提出整改意见或要求。15.5第三方与其他各方的关系1)第三方与甲方、乙方的关系为委托代理关系,第三方应独立履行职责,不代表任何一方;2)第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正,不受任何一方影响;3)第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过友好协商解决,协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。16.甲乙方额外条款16.1第三方介入时的合同变更1)合同期限;2)付款方式;3)工程范围;4)其他需变更的事项。16.2第三方责任限额1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方、乙方损失的,应承担相应的赔偿责任;2)第三方责任限额由双方在合同中约定,最高不超过合同总价的%;3)如第三方责任超过合同约定的限额,超出部分由甲方、乙方按照合同约定的比例分担。16.3第三方费用承担1)第三方费用包括但不限于咨询费、检测费、监理费等;2)第三方费用由甲方承担,具体费用在合同中明确;3)如第三方费用因甲乙方原因发生变化,双方应协商一致调整费用。16.4第三方介入后的合同履行1)第三方介入后,甲乙方应按照合同约定,继续履行各自义务;2)第三方介入期间,如出现合同履行问题,甲乙方应与第三方共同协商解决;3)第三方介入不影响合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:详细的光伏发电与储能系统设计图纸,包括系统布置图、设备连接图、电气原理图等。说明:设计图纸需符合国家标准和合同约定,由甲方提供或委托设计方提供。2.工程量清单要求:详细列出工程量,包括光伏组件、逆变器、储能系统、支架等设备的数量和规格。说明:工程量清单作为工程结算的依据,由乙方提供。3.材料清单要求:详细列出所有材料的品牌、规格、数量和质量要求。说明:材料清单作为材料采购和验收的依据,由乙方提供。4.施工方案要求:详细说明施工方法、施工步骤、安全措施等。说明:施工方案需确保工程质量和安全,由乙方提供。5.验收报告要求:详细记录工程验收结果,包括质量、安全、功能等方面。说明:验收报告作为工程验收的依据,由第三方或甲方提供。6.付款凭证要求:详细记录每次付款的金额、时间、收款人等信息。说明:付款凭证作为付款证明,由双方财务部门提供。7.合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、时间、双方签字盖章等。说明:合同变更协议作为合同变更的依据,由双方签订。8.第三方资质证明要求:第三方提供其资质证书、专业能力证明等。说明:第三方资质证明作为第三方能力的确认,由第三方提供。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付款项。责任认定:甲方应支付违约金,违约金比例为未付款项的%。示例:若甲方应支付100万元,未按时支付,则应支付违约金10万元。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若工程工期延误,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方在履行职责过程中造成甲方、乙方损失。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿损失。示例:若监理方在监理过程中,因自身原因导致工程质量问题,应赔偿损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:提供虚假材料、数据等。责任认定:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等。示例:若乙方提供虚假材料,导致工程验收不合格,应承担相应法律责任。全文完。二零二四年度彩钢瓦屋面光伏发电与储能系统安装合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名1.3合同双方联系方式2.项目背景与目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围与内容3.1项目范围3.2项目内容4.项目工期与进度安排4.1项目工期4.2进度安排5.项目费用与支付方式5.1项目费用5.2支付方式6.技术标准与要求6.1技术标准6.2技术要求7.材料供应与质量保证7.1材料供应7.2质量保证8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全9.项目验收与保修9.1项目验收9.2保修期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:有限公司乙方:安装工程公司1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目背景与目的2.1项目背景鉴于甲方拥有位于市区的彩钢瓦屋面,乙方具备光伏发电与储能系统安装的相关资质和技术能力,双方经友好协商,决定共同合作,在甲方彩钢瓦屋面上安装光伏发电与储能系统。2.2项目目的本项目旨在通过安装光伏发电与储能系统,实现甲方屋顶资源的充分利用,降低甲方电力成本,提高能源利用效率,促进绿色环保。3.项目范围与内容3.1项目范围本项目涉及甲方位于市区的彩钢瓦屋面,安装光伏发电与储能系统。3.2项目内容(1)光伏组件的选型、采购、运输、安装;(2)储能系统的选型、采购、运输、安装;(3)光伏发电与储能系统的并网调试;(4)相关辅材的采购与安装;(5)项目验收与交付。4.项目工期与进度安排4.1项目工期本合同项目工期为自合同签订之日起60日历天内完成。4.2进度安排(1)第110日:完成项目设计、材料采购;(2)第1120日:完成光伏组件与储能系统的运输、安装;(3)第2130日:完成并网调试;(4)第3140日:完成项目验收;(5)第4150日:完成合同尾款支付;(6)第5160日:完成合同终止手续。5.项目费用与支付方式5.1项目费用本项目总费用为人民币万元整。5.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款;(2)项目完工并验收合格后,甲方支付乙方合同总金额的60%作为进度款;(3)项目验收合格并投入使用后,甲方支付乙方合同总金额的10%作为质保金;(4)质保期满后,甲方支付乙方剩余的质保金。6.技术标准与要求6.1技术标准本项目遵循国家相关光伏发电与储能系统的设计、安装、验收标准。6.2技术要求(1)光伏组件:品牌、型号、功率、效率等符合国家标准;(2)储能系统:品牌、型号、容量、充放电效率等符合国家标准;(3)并网设备:品牌、型号、参数等符合国家标准;(4)辅材:品牌、型号、规格等符合国家标准。8.施工现场管理8.1施工现场布置乙方在施工现场应合理布置施工区域,确保施工区域与生活区域的分离,并按照甲方要求设置安全警示标志。施工材料应按种类、型号分类堆放,保持现场整洁有序。8.2施工现场安全(1)乙方应严格遵守国家有关施工现场安全管理的法律法规,确保施工安全。(2)乙方应配备必要的安全防护设施,如安全帽、安全带、防护网等,并定期检查维护。(3)乙方应制定施工现场安全管理制度,明确各级人员的安全责任,定期进行安全教育培训。9.项目验收与保修9.1项目验收(1)项目完工后,乙方应组织相关人员对项目进行自检,确保符合合同约定和设计要求。(2)甲方应在收到乙方验收通知后5个工作日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。9.2保修期限(1)光伏组件和储能系统自验收合格之日起保修期为5年。(2)并网设备自验收合格之日起保修期为2年。(3)因乙方原因导致的项目质量问题,乙方应承担相应的维修和赔偿责任。10.违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定时间完成项目施工;(2)乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准;(3)乙方未按合同约定进行项目验收;(4)乙方违反施工现场安全管理规定,造成安全事故。10.2违约责任(1)乙方未按合同约定时间完成项目施工,每延迟一日,应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金;(2)乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准,甲方有权要求乙方更换或退货,并承担由此产生的费用;(3)乙方未按合同约定进行项目验收,甲方有权拒绝验收,并要求乙方承担由此产生的费用;(4)乙方违反施工现场安全管理规定,造成安全事故,乙方应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构无12.合同解除与终止12.1合同解除情形(1)甲方违约,乙方有权解除合同;(2)乙方违约,甲方有权解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同。12.2合同终止情形合同履行完毕或因合同解除导致合同终止。13.合同生效与变更13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的附件。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件(1)项目设计方案;(2)材料清单;(3)施工进度计划;(4)验收标准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的其他法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的情形(1)项目设计、技术咨询服务;(2)材料或设备的采购代理;(3)工程监理、质量检测;(4)项目融资、保险等金融服务;(5)其他经甲乙双方协商一致的情形。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额(1)第三方在履行本合同过程中,因其自身原因导致合同无法履行或造成损失的,第三方应承担相应的法律责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的直接损失。(2)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,未约定或约定不明的,按国家相关法律规定执行。15.3.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,收取甲乙双方支付的服务费用。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助,包括但不限于提供项目信息、技术资料等。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方(1)第三方应向甲方提供符合合同约定和质量标准的服务。(2)甲方有权监督第三方的服务过程,并提出改进意见。15.4.2第三方与乙方(1)第三方应按照乙方的指示进行工作,确保项目进度和质量。(2)乙方有权对第三方的服务进行监督和评估,并提出改进意见。15.4.3第三方与其他第三方(1)第三方与其他第三方之间应保持独立,各自承担相应的责任。(2)第三方之间应相互配合,共同完成合同约定的任务。16.第三方变更与退出16.1第三方变更(1)甲乙双方认为有必要变更第三方时,应提前30日书面通知对方,并经对方同意后方可变更。(2)第三方变更后,原合同中与第三方相关的条款自动失效,双方应重新签订相关协议。16.2第三方退出(1)第三方在合同履行过程中,因自身原因无法继续履行合同义务时,应提前30日书面通知甲乙双方。(2)第三方退出后,甲乙双方应协商确定替代第三方或自行履行合同义务。17.第三方责任承担17.1第三方责任承担原则(1)直接损失:第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。(2)间接损失:第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的间接经济损失,包括但不限于商机损失、信誉损失等。17.2第三方责任追偿(1)甲乙双方有权就第三方责任向第三方追偿。(2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国按摩腰枕数据监测研究报告
- 2024年中国高档电镀衣架市场调查研究报告
- 2024年中国西装面料市场调查研究报告
- 2024年中国汽热吸油管市场调查研究报告
- 2024年中国振动棒滚锥市场调查研究报告
- 广州工商学院《信息系统项目管理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 环境监测行业智能化环境监测与预警方案
- 2024年公务员考试临汾市《行政职业能力测验》临考冲刺试卷含解析
- 世界名画欣赏解读观后感
- 企业级人工智能平台合作协议
- 热控专业施工质量验收范围划分表
- 水文气象报告
- 2022年sppb简易体能状况量表
- 锚杆、锚索框架梁施工方案
- 各类传染病个案调查表集
- 全口义齿PPT课件
- 室内装饰装修工程施工组织设计方案(完整版)
- 浅析当前烟花爆竹安全监管中存在的问题与对策
- 消防系统检测方案(完整版)
- 关于童话故事的题目
- 工程竣工验收备案申请表1
评论
0/150
提交评论