二零二五年度市政基础设施建设工程施工合同gf3篇_第1页
二零二五年度市政基础设施建设工程施工合同gf3篇_第2页
二零二五年度市政基础设施建设工程施工合同gf3篇_第3页
二零二五年度市政基础设施建设工程施工合同gf3篇_第4页
二零二五年度市政基础设施建设工程施工合同gf3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度市政基础设施建设工程施工合同gf本合同目录一览1.合同当事人信息1.1项目名称1.2建设单位名称及地址1.3施工单位名称及地址1.4监理单位名称及地址1.5设计单位名称及地址2.合同签订依据及依据文件2.1国家及地方相关政策法规2.2市政基础设施建设工程相关标准2.3项目可行性研究报告2.4设计文件2.5监理合同2.6设计合同3.项目概况3.1项目地点3.2项目规模3.3项目工期3.4项目投资3.5项目资金来源4.工程范围及施工内容4.1工程范围4.2施工内容4.3施工标准5.工程量清单及计价方式5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3计价方式6.工程进度及节点6.1工程进度计划6.2工程节点时间安排6.3进度调整及变更7.工程质量及验收标准7.1质量标准7.2验收程序7.3质量保证措施8.工程安全及文明施工8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3付款进度安排10.合同工期及延误责任10.1合同工期10.2工期延误责任11.合同变更及解除11.1变更条件11.2变更程序11.3合同解除条件11.4解除程序12.争议解决方式12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除后的处理14.其他约定事项14.1违约责任14.2不可抗力14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1项目名称:市区市政基础设施建设工程1.2建设单位名称及地址:市区住房和城乡建设局,地址:市区路号1.3施工单位名称及地址:建设集团有限公司,地址:市区路号1.4监理单位名称及地址:工程监理有限公司,地址:市区路号1.5设计单位名称及地址:建筑设计研究院,地址:市区路号2.合同签订依据及依据文件2.1国家及地方相关政策法规:《中华人民共和国建筑法》、《市政公用工程施工及质量验收规范》等2.2市政基础设施建设工程相关标准:《城市道路工程设计规范》、《城市给水工程规划规范》等2.3项目可行性研究报告:《市区市政基础设施建设工程可行性研究报告》2.4设计文件:《市区市政基础设施建设工程设计文件》2.5监理合同:《市区市政基础设施建设工程监理合同》2.6设计合同:《市区市政基础设施建设工程设计合同》3.项目概况3.1项目地点:市区街道3.2项目规模:全长公里,宽米,总投资约万元3.3项目工期:自合同签订之日起个月3.4项目投资:万元3.5项目资金来源:政府投资4.工程范围及施工内容4.1工程范围:道路、排水、照明、绿化等市政基础设施建设工程4.2施工内容:道路路基、路面、排水管道、路灯安装、绿化种植等4.3施工标准:按照《市政公用工程施工及质量验收规范》等相关标准执行5.工程量清单及计价方式5.1工程量清单编制依据:《市政公用工程施工及质量验收规范》5.2工程量清单内容:道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等5.3计价方式:采用综合单价法,以工程量清单为基础,按照合同约定的计价方式计算6.工程进度及节点6.1工程进度计划:根据项目实际情况制定,包括各阶段施工内容和时间节点6.2工程节点时间安排:路基施工完成时间、路面施工完成时间、排水管道施工完成时间等6.3进度调整及变更:因不可抗力、设计变更等原因导致进度延误,经双方协商一致后可进行调整7.工程质量及验收标准7.1质量标准:按照《市政公用工程施工及质量验收规范》等相关标准执行,确保工程质量符合设计要求7.2验收程序:按照国家及地方相关政策法规和施工合同约定,进行分阶段验收和竣工验收7.3质量保证措施:施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合合同要求8.工程安全及文明施工8.1安全生产责任制:施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责8.2安全生产措施:包括但不限于施工现场安全防护、消防设施、安全培训、应急预案等8.3文明施工要求:施工现场应保持整洁,不得乱堆乱放,施工噪音和扬尘控制在规定范围内9.合同价款及支付方式9.1合同价款:根据工程量清单及计价方式计算,总合同价款为万元9.2支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款、竣工结算款等9.3付款进度安排:预付款万元,开工后天内支付;进度款根据工程进度分阶段支付;竣工结算后天内支付剩余款项10.合同工期及延误责任10.1合同工期:自合同签订之日起个月10.2工期延误责任:因施工单位原因造成工期延误,每延误一天按合同价款的‰支付违约金;因不可抗力等原因造成工期延误,经双方协商一致后可顺延工期11.合同变更及解除11.1变更条件:因设计变更、工程量增减、政策调整等原因需变更合同内容11.2变更程序:由建设单位提出变更申请,经双方协商一致后,签订变更协议11.3合同解除条件:因一方违约、不可抗力等原因导致合同无法履行11.4解除程序:违约方应承担相应责任,合同解除后,双方应按照约定处理善后事宜12.争议解决方式12.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章,合同自生效之日起具有法律效力13.2合同终止条件:合同履行完毕或因双方协商一致解除合同13.3合同解除后的处理:双方应按照约定处理善后事宜,包括但不限于工程移交、质量保证等14.其他约定事项14.1违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等14.2不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方14.3合同附件:包括但不限于工程量清单、设计文件、监理合同等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方概念:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,根据合同约定或双方同意,介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。15.2.1甲方或乙方邀请的专家、顾问或咨询机构;15.2.2合同履行的监管机构或政府部门;15.2.3仲裁机构或法院;15.2.4保险机构或其他金融服务提供商;15.2.5其他经双方同意的第三方。15.3第三方责任限额:15.3.1第三方的责任限额应根据其介入合同履行的性质和范围确定。15.3.2甲方和乙方应共同确定第三方的责任限额,并在合同中明确。15.3.3第三方的责任限额不得超过合同总价款的%。15.4第三方责权利:15.4.1责任:第三方应根据合同约定或双方的要求,履行其在合同履行过程中的责任。15.4.2权利:第三方有权根据合同约定或双方的要求,享有相应的权利,包括但不限于:15.4.2.1获取合同履行相关的信息;15.4.2.2对合同履行过程进行监督和检查;15.4.2.3享有合同履行过程中产生的合理费用补偿。15.5第三方与其他各方的关系:15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系是基于合同约定,各方应遵守合同规定。15.5.2第三方不得泄露合同履行过程中的商业秘密或个人信息。15.5.3第三方在合同履行过程中,如发现甲方或乙方违约,应立即通知双方,并协助双方采取补救措施。15.6第三方介入程序:15.6.1甲方或乙方需第三方介入时,应提前向对方通知,并说明介入原因和预期效果。15.6.2双方应共同确定第三方介入的具体方式和时间。15.6.3第三方介入后,甲方、乙方和第三方应保持沟通,确保合同履行的顺利进行。16.第三方变更条款16.1第三方变更:在合同履行过程中,如需更换第三方,应经甲方、乙方和原第三方同意,并签订变更协议。16.2.1原第三方提出更换申请;16.2.2双方协商一致,确定新的第三方;16.2.3签订变更协议,明确新的第三方责任和义务。17.第三方退出条款17.1第三方退出:在合同履行过程中,如第三方因故退出,应提前通知甲方、乙方,并说明退出原因。17.2.1第三方提出退出申请;17.2.2双方协商一致,确定退出方案;17.2.3确保合同履行的连续性和完整性,必要时可更换第三方或调整合同内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目的背景、目标、投资估算、经济效益分析等。说明:作为项目决策依据,需经相关部门审核批准。2.设计文件要求:包括施工图纸、设计说明书、材料设备清单等。说明:设计文件是施工的依据,需满足国家及地方相关标准。3.工程量清单要求:详细列出工程项目、工程量、计价依据等。说明:工程量清单是合同计价的基础,需双方确认无误。4.监理合同要求:明确监理单位的职责、权利和义务。说明:监理合同是确保工程质量的重要保障。5.设计合同要求:明确设计单位的职责、权利和义务。说明:设计合同是确保设计质量的重要依据。6.施工单位资质证书要求:提供施工单位的企业法人营业执照、资质证书等。说明:施工单位需具备相应的施工资质。7.甲方提供的场地及设施清单要求:详细列出甲方提供的施工场地、设施等情况。说明:场地及设施清单是施工的基础条件。8.乙方施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。9.安全生产措施及应急预案要求:包括安全生产责任制、安全防护措施、应急预案等。说明:安全生产措施及应急预案是确保施工安全的重要保障。10.合同变更协议要求:明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要文件。11.竣工验收报告要求:包括工程质量、工程量、验收意见等。说明:竣工验收报告是工程验收的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:要求:明确违约行为的类型、表现及认定标准。说明:违约行为包括但不限于工期延误、工程质量不合格、安全责任事故等。2.违约责任认定标准:要求:根据违约行为的性质和严重程度,确定违约责任。说明:违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例:工期延误:违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定:每延误一天,按合同价款的‰支付违约金。工程质量不合格:违约行为:工程质量不符合设计要求和国家标准。责任认定:由乙方负责修复,直至符合要求;造成损失的,乙方应赔偿损失。安全责任事故:违约行为:发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。责任认定:根据事故原因和责任划分,由责任方承担相应责任。全文完。二零二四年度市政基础设施建设工程施工合同gf1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同背景及目的二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求三、合同双方权利与义务3.1发包方权利与义务3.2承包方权利与义务四、合同工期及进度安排4.1工期计划4.2进度控制措施4.3工期延误责任五、合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式5.2工程进度款支付5.3结算与支付5.4预付款及进度款比例六、材料设备供应与管理6.1材料设备供应6.2材料设备质量要求6.3材料设备管理七、工程验收与移交7.1验收标准7.2验收程序7.3验收不合格处理7.4工程移交八、质量保证与保修8.1质量保证措施8.2质量责任8.3保修期限与内容九、安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护措施十、合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序十一、违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算十二、争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序十三、合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序十四、其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数及保管合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:二零二四年度市政基础设施建设工程施工合同1.2合同编号:GF2024MH0011.3合同签订日期:2024年2月1日1.4合同双方信息1.4.1发包方:市政基础设施建设有限公司1.4.2承包方:建筑工程有限公司1.5合同背景及目的1.5.1背景说明:为满足城市基础设施建设的需要,提高城市品质,发包方决定对区域进行市政基础设施建设工程。1.5.2目的:明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。二、工程概况2.1工程名称:区域市政基础设施建设工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:约万平方米2.4工程内容:包括道路、桥梁、排水、照明、绿化等市政基础设施的建设。2.5工程质量要求:符合国家及地方相关质量标准,达到合格工程等级。三、合同双方权利与义务3.1发包方权利与义务3.1.1权利:对工程进度、质量、安全进行监督管理;有权要求承包方按照合同约定履行义务。3.1.2义务:提供施工图纸、技术资料;按照合同约定支付工程款;确保施工现场的公共安全。3.2承包方权利与义务3.2.1权利:按照合同约定进行施工;获得工程款;享有工程验收后的使用和维护权。3.2.2义务:按照施工图纸、技术规范进行施工;保证工程质量、安全;按时完成工程。四、合同工期及进度安排4.1工期计划:合同工期为个月,自合同签订之日起计算。4.2进度控制措施:双方应共同制定进度控制计划,确保工程按期完成。4.3工期延误责任:因发包方原因导致的工期延误,由发包方承担;因承包方原因导致的工期延误,由承包方承担。五、合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式:按实际完成工程量计算,合同总价为人民币万元。5.2工程进度款支付:按月进度支付,每月支付合同价款的%。5.3结算与支付:工程完工后,双方进行工程结算,结算合格后支付剩余工程款。5.4预付款及进度款比例:合同签订后,承包方需提交预付款,预付款比例为合同价款的%。六、材料设备供应与管理6.1材料设备供应:材料设备由承包方负责采购,发包方提供必要的设备设施。6.2材料设备质量要求:材料设备应符合国家及地方相关质量标准。6.3材料设备管理:承包方应妥善保管材料设备,确保其质量。七、工程验收与移交7.1验收标准:按照国家及地方相关质量标准进行验收。7.2验收程序:双方共同组成验收小组,对工程进行验收。7.3验收不合格处理:验收不合格的工程,承包方应在规定时间内进行整改,直至合格。7.4工程移交:工程验收合格后,承包方将工程移交给发包方。八、质量保证与保修8.1质量保证措施8.1.1承包方应按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。8.1.2承包方应建立完善的质量管理体系,定期进行内部质量检查。8.2质量责任8.2.1承包方对工程的质量承担全部责任。8.2.2发包方有权对工程质量进行监督和检查。8.3保修期限与内容8.3.1工程保修期为自工程验收合格之日起年。8.3.2保修期内,因承包方施工原因造成的质量问题,由承包方负责修复或赔偿。九、安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1承包方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。9.1.2发包方对施工现场的安全生产负有监管责任。9.2安全生产措施9.2.1承包方应制定安全生产规章制度,加强安全教育。9.2.2施工现场应配备必要的安全防护设施。9.3环境保护措施9.3.1承包方应遵守国家环境保护法律法规,减少施工对环境的影响。9.3.2施工现场应采取有效措施,防止污染和噪音。十、合同变更与解除10.1变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。10.2解除条件10.2.1发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。10.3解除程序10.3.1发生解除合同情形时,双方应及时通知对方,并采取必要措施处理善后事宜。十一、违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程;11.1.2发包方未按合同约定支付工程款;11.1.3双方违反合同其他约定的行为。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算11.3.1违约金的计算方式按合同约定执行。十二、争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.2争议解决程序12.2.1如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十三、合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期届满;13.2.2双方协商一致解除合同;13.2.3合同因法定事由而终止。13.3合同终止程序13.3.1合同终止时,双方应进行工程结算,并办理工程移交手续。十四、其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。14.3合同份数及保管14.3.1本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。____________________(发包方代表签字)(日期)____________________(承包方代表签字)(日期)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目管理权1.1.1甲方在工程实施过程中拥有项目管理权,包括但不限于施工方案、进度安排、质量监督等。1.1.2甲方应指定项目经理,负责项目的日常管理和协调工作。1.2技术规范变更1.2.1甲方有权根据工程实际情况对技术规范进行合理变更,并提前通知乙方。1.2.2乙方应按照甲方提出的技术规范变更进行施工调整。1.3施工图纸修改1.3.1甲方有权根据工程进度需要对施工图纸进行修改,并确保修改后的图纸符合设计要求。1.3.2乙方应按照修改后的图纸进行施工,并在施工过程中及时反馈问题。1.4工程进度款支付条件1.4.1工程进度款支付需满足甲方审核通过的工程量清单、进度报告和质量验收报告。1.4.2甲方有权根据实际情况调整进度款支付比例。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1工程设计变更权2.1.1乙方在施工过程中有权根据实际情况提出工程设计变更建议。2.1.2甲方应在收到乙方的设计变更建议后天内给予答复。2.2施工组织设计2.2.1乙方应编制详细的施工组织设计,并报甲方审批。2.2.2甲方应在收到乙方施工组织设计后天内提出修改意见。2.3材料采购权2.3.1乙方有权自行采购施工所需的材料、设备,但应符合国家及地方相关标准。2.3.2乙方应确保采购的材料、设备质量符合工程要求。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责对工程项目的施工过程进行监督、检查和验收。3.1.2中介机构应独立、客观、公正地履行职责。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲方承担,费用标准按照中介机构收费标准执行。3.2.2乙方应积极配合中介机构开展工作,提供必要的资料和协助。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应定期向甲方提交工程进度报告、质量检查报告等。3.3.2甲方应认真审查中介机构的报告,并提出整改意见。3.4中介机构变更3.4.1如需更换中介机构,双方应协商一致,并签订补充协议。3.4.2新的中介机构应具备相应的资质和经验,能够胜任相关工作。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.材料设备清单5.合同双方营业执照及资质证书复印件6.中介机构资质证书复印件7.合同签订双方代表身份证明文件8.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成工程;1.2乙方施工质量不符合合同约定;1.3甲方未按合同约定支付工程款;1.4双方违反合同其他约定的行为。2.违约行为认定:2.2施工质量不符合合同约定,经甲方验收不合格,乙方未在规定时间内整改的,视为违约;2.3甲方未按合同约定支付工程款,经乙方催告后天内仍未支付的,视为违约;2.4其他违约行为的认定,按照合同约定及法律法规执行。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.合同生效:指合同双方在达成合意后,按照法律规定完成签字盖章等手续,合同开始产生法律效力。3.违约责任:指违约方应当承担的法律后果,包括支付违约金、赔偿损失等。4.争议解决:指合同双方在发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到设计变更,影响工程进度。解决办法:及时沟通,调整施工计划,确保工程进度不受影响。2.问题:材料设备供应不及时,影响施工进度。解决办法:与供应商协商,确保材料设备按时到货,或采用替代材料。3.问题:工程质量问题,导致工程验收不合格。解决办法:立即整改,确保工程质量符合合同约定。五、所有应用场景:1.市政基础设施建设工程;2.公共工程项目;3.政府投资建设项目;4.大型基础设施工程;5.施工总承包合同。全文完。二零二四年度市政基础设施建设工程施工合同gf2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景本合同是根据我国《市政基础设施工程施工及质量监督管理条例》等相关法律法规,结合甲方实际需求,经甲乙双方友好协商一致,签订的市政基础设施建设工程施工合同。2.2目的本合同的签订旨在明确甲乙双方在市政基础设施建设工程施工过程中的权利、义务和责任,确保工程质量和安全,按时完成工程建设任务。三、定义与解释3.1专业术语(1)市政基础设施:指城市供水、排水、供电、燃气、供热、通信、公共交通、园林绿化、环境卫生等基础设施。(2)施工图设计:指乙方根据甲方提供的工程地质、水文、气象等资料,编制的施工图纸及设计文件。(3)施工组织设计:指乙方根据施工图纸及现场实际情况,编制的施工组织设计文件。3.2关键词解释(1)工期:指本合同约定的施工期限,自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。(2)质量:指本合同约定的工程质量标准,应符合国家有关标准和规范要求。(3)安全:指本合同约定的施工安全标准,应符合国家有关安全生产法律法规和标准要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全完成工程建设任务。(2)甲方有权监督乙方施工过程中的质量、安全和进度。(3)甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。(4)甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料等。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全完成工程建设任务。(2)乙方应按照合同约定,编制施工组织设计和施工图设计。(3)乙方应按照合同约定,配合甲方进行工程质量、安全和进度监督。(4)乙方应按照合同约定,及时向甲方报告施工过程中的重大事项。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的工期为______天,自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为:____________________5.3合同履行方式(1)乙方应按照施工图纸及设计文件进行施工。(2)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全完成工程建设任务。(3)乙方应按照合同约定,及时向甲方报告施工过程中的重大事项。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)工程竣工验收合格;(2)合同约定的工期届满;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)甲乙双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方应签署终止协议;(3)终止协议生效后,甲乙双方应按照协议约定办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照协议约定进行工程结算;(2)合同终止后,甲乙双方应按照协议约定处理相关债权债务。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。(2)设计费用:包括但不限于设计图纸费、设计咨询费等。(3)其他费用:包括但不限于检验费、试验费、监理费、保险费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应在5个工作日内向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。(2)进度款:乙方按月提交工程进度报告及相应的付款申请,甲方应在收到报告及申请后15个工作日内支付当月已完成的工程款。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方应在15个工作日内提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后30个工作日内支付竣工结算款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)进度款:每月一个工作日支付前一个月的工程款。(3)竣工结算款:竣工验收合格后15个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方应按照合同约定的支付方式、时间和金额支付费用。(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)甲方未能按约定提供施工图纸、技术资料等,导致工期延误的,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按约定的时间、质量、安全完成工程建设任务的,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)乙方未能按约定提供合格工程,导致甲方遭受损失的,应赔偿甲方实际损失。8.3赔偿金额和方式违约责任的具体赔偿金额和方式由甲乙双方在合同中约定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下的保密内容包括但不限于:(1)甲乙双方的商业秘密;(2)工程的技术资料、设计图纸等;(3)合同签订过程中的商业谈判内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后______年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律变更等;(3)社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应立即通知对方;(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,甲乙双方应协商解决;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例如地震、洪水、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成时,甲乙双方可向有关部门申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,甲乙双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同约定的保密内容;(2)合同约定的特定权利和义务;(3)合同约定的特殊技术要求。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程的质量、进度、安全等方面的监督权。(2)乙方保留对甲方提供的设计图纸、技术资料等保密权的行使。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,甲方保留对乙方施工过程中违反合同约定行为的纠正权。(2)在合同履行期间,乙方保留对甲方提供的设计图纸、技术资料等不符合要求时的修改权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)甲乙双方对本合同的修改和补充,应以书面形式进行。(2)修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应就工程进度、质量、安全等方面进行协作。(2)甲乙双方应相互提供必要的协助和便利,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开工程协调会,解决施工过程中遇到的问题。(2)甲乙双方应相互通报施工过程中的重大事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方就市政基础设施建设工程施工事宜达成的完整协议,具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及设计文件2.施工组织设计文件3.工程量清单4.预付款支付凭证5.进度款支付申请及凭证6.竣工结算报告8.争议解决相关文件9.不可抗力事件证明文件10.协商、调解、仲裁或诉讼相关文件11.合同修改和补充协议12.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付费用的,认定为违约行为。未能按约定提供施工图纸、技术资料等,导致工期延误,认定为违约行为。2.乙方违约:未按约定的时间、质量、安全完成工程建设任务,认定为违约行为。未能按约定提供合格工程,导致甲方遭受损失,认定为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论