二零二五年度海洋科技园区房屋联建合同2篇_第1页
二零二五年度海洋科技园区房屋联建合同2篇_第2页
二零二五年度海洋科技园区房屋联建合同2篇_第3页
二零二五年度海洋科技园区房屋联建合同2篇_第4页
二零二五年度海洋科技园区房屋联建合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度海洋科技园区房屋联建合同合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:___________地址:___________联系人:___________联系电话:___________2.乙方:名称:___________地址:___________联系人:___________联系电话:___________3.其他相关方:名称:___________地址:___________联系人:___________联系电话:___________二、合同前言2.1背景为贯彻落实国家关于海洋科技园区建设的相关政策,加快海洋科技创新,推动海洋经济发展,甲方与乙方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,就共同建设海洋科技园区房屋联建项目达成如下协议。2.2目的本合同的目的是明确甲方与乙方在海洋科技园区房屋联建项目中的权利、义务和责任,确保项目的顺利实施,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语,均按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。3.2关键词解释(1)海洋科技园区:指在国家政策指导下,以海洋科技创新为核心,集研发、孵化、转化、服务等功能于一体的综合性园区。(2)房屋联建:指甲方与乙方共同出资建设、共同使用、共同受益的房屋项目。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权对项目进行监督、检查,确保项目按照合同约定进行。(2)甲方负责提供项目所需的相关资料,配合乙方进行项目设计、施工等工作。(3)甲方按照合同约定,按时、足额支付乙方工程款。(4)甲方承担因自身原因导致的项目延误、质量不达标等责任。4.2乙方的权利和义务(1)乙方负责项目的设计、施工、验收等工作。(2)乙方按照甲方要求,确保项目按时、按质、按量完成。(3)乙方对项目施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等,按照国家环保要求进行处理。(4)乙方承担因自身原因导致的项目延误、质量不达标等责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的项目地点为:___________5.3合同履行方式(1)甲方与乙方应按照合同约定,共同出资建设房屋项目。(2)甲方与乙方应按照合同约定,共同使用、共同受益。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的期限届满。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)一方违约,另一方提出终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方。(2)终止合同后,双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规,处理合同终止后的债权债务关系。(3)合同终止后,双方不得因终止合同而追究对方责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费用:乙方根据甲方要求进行项目设计所发生的费用。(2)施工费用:包括材料费、人工费、机械使用费等,由乙方根据工程实际情况合理计算。(3)管理费用:甲方和乙方在项目实施过程中产生的管理费用。(4)税费:根据国家税收政策,项目实施过程中应缴纳的各项税费。7.2支付方式(1)甲方按照合同约定,分阶段支付乙方工程款。(2)乙方应向甲方提供发票、结算单等相关凭证。7.3支付时间(1)设计费用:在乙方提交设计方案并经甲方确认后,甲方应在____个工作日内支付设计费用。(2)施工费用:按照工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,对乙方提交的发票、结算单等进行审核。(2)甲方应在审核无误后,按照合同约定的支付时间支付款项。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方因自身原因导致项目延误的,应承担相应的责任,并支付乙方相应的赔偿金。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程项目的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方在施工过程中,因自身原因导致工程质量不达标的,应承担相应的责任,并支付甲方相应的赔偿金。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金的计算方法由双方协商确定。(2)违约金和赔偿金应按照合同约定的支付方式进行支付。九、保密条款9.1保密内容(1)项目的技术资料、设计方案等。(2)双方在项目实施过程中获得的商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年。9.3保密履行方式(1)双方应严格保守本合同约定的保密内容。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致项目停工。(2)政府政策调整导致项目无法继续实施。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:由双方共同选定的调解机构进行调解。(2)仲裁:将争议提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。(3)诉讼:将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、机密的项目。(2)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,双方均保留对项目相关知识产权的独立使用权。(2)未经对方同意,任何一方不得擅自转让或许可他人使用本合同约定的权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对项目整体规划、设计方案的最终决定权。(2)乙方保留对项目施工过程中的技术改进和创新的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的信息和数据,确保项目顺利实施。(2)双方应共同解决项目实施过程中出现的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开项目协调会议,讨论项目进展和问题解决。(2)双方应通过书面或口头方式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款本合同任何条款的增减均应以书面形式进行,否则无效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的项目相关资料,包括但不限于项目背景、需求、规划等。2.乙方提供的设计方案、施工图纸等相关文件。3.项目实施过程中的各类验收报告、进度报告、质量报告等。4.乙方提交的工程款结算单、发票等相关凭证。5.双方签订的补充协议及修改协议。6.争议解决过程中产生的相关文件。7.不可抗力事件的相关证明材料。8.争议解决机构出具的调解书、仲裁裁决书或法院判决书。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方未按合同约定支付工程款。(2)乙方未按合同约定完成工程项目。(3)任何一方未按合同约定履行保密义务。(4)任何一方未按合同约定履行协助与配合义务。2.违约行为的认定:(1)违约行为的发生,应以事实为依据,双方应提供相关证据。(2)违约行为的认定,由争议解决机构根据合同约定及事实情况进行。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。2.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.调解:指由第三方居中调解,协助双方达成和解协议。4.仲裁:指将争议提交至仲裁机构进行裁决。5.诉讼:指将争议提交至人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:(1)甲方未能按时支付工程款。解决办法:双方协商确定付款时间,必要时可签订分期付款协议。(2)乙方未能按期完成工程项目。解决办法:双方协商确定工期延误的原因,并采取措施加快工程进度。(3)保密信息泄露。解决办法:加强保密意识,制定保密措施,对泄露保密信息的行为追究责任。(4)争议解决过程中双方意见分歧。解决办法:双方应保持沟通,积极协商,寻求双方都能接受的解决方案。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:(1)第三方应按照合同约定,提供项目所需的技术支持和服务。(2)第三方应保证其提供的技术和服务符合国家相关标准和规定。(3)第三方应承担因其技术或服务问题导致的合同违约责任。2.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付其技术和服务费用。(2)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持,以确保其技术和服务能够顺利实施。(3)第三方有权要求甲方和乙方对其技术和服务保密。3.第三方义务:(1)第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。(2)第三方应按时完成其技术和服务工作,确保项目进度不受影响。(3)第三方应接受甲方和乙方的监督和检查。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、设施等。(3)乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调和解决。2.乙方利益条款:(1)乙方有权获得项目完成后的一定比例的利润分成。(2)乙方有权要求甲方在项目完成后提供一定期限的售后服务。(3)乙方有权要求甲方在合同期满后,对乙方在项目中的贡献给予认可。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金。(2)甲方未提供必要施工条件的,应承担相应的责任。(3)甲方不得擅自改变乙方施工方案,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程项目。(2)甲方有权要求乙方提供工程进度报告和质量报告。(3)甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。2.甲方的利益条款:(1)甲方有权在项目完成后获得房屋的所有权。(2)甲方有权要求乙方在项目完成后提供一定期限的售后服务。(3)甲方有权要求乙方在合同期满后,对甲方在项目中的贡献给予认可。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按合同约定完成工程项目的,应向甲方支付违约金。(2)乙方未提供合格工程质量的,应承担相应的责任。(3)乙方不得擅自变更施工方案,如需变更,应经甲方同意。全文完。二零二五年度海洋科技园区房屋联建合同1合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的1.3合同双方基本信息1.4合同签订日期1.5合同生效日期1.6合同期限1.7合同履行地点第二章房屋联建项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目投资估算2.6项目审批手续第三章房屋联建双方权利与义务3.1投资方权利与义务3.2施工方权利与义务3.3监理方权利与义务3.4设计方权利与义务第四章房屋联建项目设计4.1设计要求4.2设计标准4.3设计进度4.4设计费用4.5设计变更及审批第五章房屋联建项目施工5.1施工组织设计5.2施工进度安排5.3施工质量要求5.4施工安全措施5.5施工合同价款5.6施工合同变更第六章监理与验收6.1监理单位及人员6.2监理职责6.3验收标准6.4验收程序6.5验收报告第七章房屋联建项目资金管理7.1资金来源7.2资金使用计划7.3资金支付方式7.4资金结算第八章房屋联建项目争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序第十一章合同附件11.1设计图纸11.2施工合同11.3监理合同11.4资金使用计划11.5争议解决协议第十二章合同签署12.1签署主体12.2签署日期12.3签署地点第十三章合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期第十四章合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同终止条件14.4合同终止程序合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,本合同双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下协议。1.2合同目的为共同投资建设海洋科技园区房屋联建项目,实现资源共享,提高经济效益,特订立本合同。1.3合同双方基本信息甲方(投资方):名称:__________________地址:__________________法定代表人:__________________乙方(施工方):名称:__________________地址:__________________法定代表人:__________________1.4合同签订日期____年____月____日1.5合同生效日期自合同双方签字盖章之日起生效。1.6合同期限自合同生效之日起至房屋联建项目竣工验收合格之日止。1.7合同履行地点海洋科技园区房屋联建项目所在地。第二章房屋联建项目概况2.1项目名称海洋科技园区房屋联建项目2.2项目地点海洋科技园区2.3项目规模建筑面积:____平方米占地面积:____平方米2.4项目性质住宅、商业、办公综合楼2.5项目投资估算总投资:____万元2.6项目审批手续甲方已办理完毕项目所需全部审批手续。第三章房屋联建双方权利与义务3.1投资方权利与义务3.1.1甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全进行监督检查。3.1.2甲方应按时足额支付乙方工程款。3.1.3甲方应配合乙方办理项目相关手续。3.2施工方权利与义务3.2.1乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成房屋联建项目。3.2.2乙方应遵守国家有关施工规范和标准,确保施工安全。3.2.3乙方应配合甲方办理项目相关手续。3.3监理方权利与义务3.3.1监理方有权对房屋联建项目进行监督检查。3.3.2监理方应按照国家有关监理规范和标准,对施工过程进行监理。3.3.3监理方应协助甲方、乙方解决施工过程中出现的问题。3.4设计方权利与义务3.4.1设计方应按照甲方要求,完成房屋联建项目的设计工作。3.4.2设计方应确保设计方案的合理性和可行性。3.4.3设计方应配合甲方、乙方解决设计过程中出现的问题。第四章房屋联建项目设计4.1设计要求设计方应根据甲方要求,完成房屋联建项目的建筑设计、结构设计、设备设计等。4.2设计标准设计标准应符合国家现行相关设计规范和标准。4.3设计进度设计进度安排如下:设计方案完成时间:____年____月____日施工图设计完成时间:____年____月____日4.4设计费用设计费用为____万元,由甲方支付。4.5设计变更及审批设计变更需经甲方、乙方、设计方三方协商一致后,由设计方进行修改,并经甲方审批。第五章房屋联建项目施工5.1施工组织设计乙方应编制施工组织设计,经甲方、监理方审核批准后执行。5.2施工进度安排施工进度安排如下:基础工程完成时间:____年____月____日结构工程完成时间:____年____月____日装饰工程完成时间:____年____月____日5.3施工质量要求施工质量应符合国家现行有关建筑工程质量标准。5.4施工安全措施乙方应制定施工安全措施,确保施工安全。5.5施工合同价款施工合同价款为____万元,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。5.6施工合同变更施工合同变更需经甲方、乙方协商一致后,由乙方进行修改,并经甲方审批。第六章监理与验收6.1监理单位及人员监理单位:__________________监理人员:__________________6.2监理职责监理职责包括但不限于:监督施工质量、进度、安全,审核施工方案,处理施工过程中的问题等。6.3验收标准验收标准应符合国家现行有关建筑工程质量标准。6.4验收程序验收程序如下:乙方提交验收申请监理方组织验收甲方、乙方、监理方共同签署验收报告6.5验收报告验收报告应由甲方、乙方、监理方共同签署,作为房屋联建项目竣工验收的依据。第七章房屋联建项目资金管理7.1资金来源资金来源包括但不限于:甲方自筹资金、银行贷款等。7.2资金使用计划资金使用计划如下:设计费用:____万元施工费用:____万元其他费用:____万元7.3资金支付方式资金支付方式如下:设计费用:合同签订后支付50%,设计方案完成后支付30%,施工图设计完成后支付20%。施工费用:按工程进度分期支付,具体支付比例由双方协商确定。7.4资金结算资金结算应按合同约定进行,双方应定期核对资金使用情况。第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1甲方或乙方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正。8.1.2因不可抗力导致合同无法履行。8.1.3合同约定的其他解除条件。8.2合同解除程序8.2.1任何一方要求解除合同时,应提前30日书面通知另一方。8.2.2双方应就解除合同的事宜进行协商,达成一致意见后签署解除合同协议。8.3合同终止条件8.3.1房屋联建项目竣工验收合格。8.3.2合同约定的其他终止条件。8.4合同终止程序8.4.1合同终止后,双方应进行财务结算,结清所有款项。8.4.2双方应就房屋联建项目的后续事宜进行协商,达成一致意见。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起____个月内。第十章违约责任10.1违约情形10.1.1甲方未按时足额支付工程款。10.1.2乙方未按合同约定完成工程。10.1.3监理方未履行监理职责。10.1.4设计方未按约定完成设计工作。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿标准10.3.1违约金按合同总额的____%计算。10.3.2损失赔偿按实际损失计算。第十一章合同附件11.1设计图纸11.2施工合同11.3监理合同11.4资金使用计划11.5争议解决协议第十二章合同签署12.1签署主体本合同由甲方、乙方、监理方、设计方授权代表签字。12.2签署日期____年____月____日12.3签署地点海洋科技园区第十三章合同生效13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期____年____月____日第十四章合同解除与终止14.1合同解除条件同第八章8.114.2合同解除程序同第八章8.214.3合同终止条件同第八章8.314.4合同终止程序同第八章8.4甲方(投资方):__________________乙方(施工方):__________________监理方:__________________设计方:__________________甲方(投资方)代表签字:____________乙方(施工方)代表签字:____________监理方代表签字:____________设计方代表签字:____________日期:____年____月____日日期:____年____月____日日期:____年____月____日日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款1:项目决策权说明:甲方作为投资方,对房屋联建项目的决策权予以明确,包括但不限于设计方案、施工方案、合同价款调整等重大决策事项。条款内容:1.1甲方享有对房屋联建项目的最终决策权。1.2重大决策事项需经甲方同意后方可实施。1.3乙方、监理方、设计方应尊重甲方的决策权,积极配合甲方的工作。附加条款2:进度款支付条件说明:甲方根据项目进度和质量情况,对乙方的工程款支付条件进行明确,确保工程质量。条款内容:2.1甲方按工程进度和质量验收后支付工程款。2.2每完成一定比例的工程量,甲方根据乙方提交的验收报告和付款申请支付相应款项。2.3甲方有权对工程进度和质量进行监督,对不符合要求的工程不予支付款项。附加条款3:项目变更管理说明:甲方有权对项目进行必要的变更,乙方应予以配合,并确保变更不影响项目进度和质量。条款内容:3.1甲方提出的项目变更需经乙方、监理方、设计方协商一致。3.2变更内容应形成书面文件,并由甲方、乙方、监理方、设计方共同签署。3.3变更后的工程量、合同价款及工期等事项由甲方、乙方协商确定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款1:施工主导权说明:乙方作为施工方,对施工过程中的主导权予以明确,确保施工质量和进度。条款内容:4.1乙方负责组织实施房屋联建项目的施工工作。4.2乙方有权根据施工情况对施工方案进行调整。4.3甲方、监理方、设计方应尊重乙方的施工主导权,不得干涉乙方的正常施工。附加条款2:材料采购权说明:乙方根据项目需要,享有材料采购权,确保材料质量。条款内容:5.1乙方负责房屋联建项目的材料采购。5.2乙方有权选择符合国家质量标准的材料供应商。5.3甲方、监理方、设计方对乙方采购的材料有权进行抽样检验。附加条款3:工期延误责任说明:乙方对施工过程中可能出现的工期延误承担责任,确保项目按时完成。条款内容:6.1乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。6.2因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的违约责任。6.3甲方有权要求乙方支付因工期延误造成的损失。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明附加条款1:中介机构职责说明:第三方中介机构在合同中承担一定的职责,确保合同履行和项目顺利进行。条款内容:7.1第三方中介机构负责监督合同履行情况,协调解决合同履行过程中出现的问题。7.2第三方中介机构有权对甲方、乙方、监理方、设计方的履约情况进行评估。7.3第三方中介机构应保持独立、公正、客观的态度,为合同双方提供优质服务。附加条款2:中介机构费用说明:第三方中介机构的服务费用由合同双方共同承担。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论