2024版标准勘察与设计服务分包协议样本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版标准勘察与设计服务分包协议样本一本合同目录一览1.一般规定1.1定义与解释1.2分包商的责任与义务1.3总包商的权力与义务2.工作范围与内容2.1分包工作范围2.2分包工作内容2.3工作量与进度安排3.技术要求与标准3.1技术文件要求3.2设计标准与规范3.3质量控制与验收4.分包价格与支付4.1分包价格4.2支付方式与时间4.3价格调整与变更5.工期与进度5.1合同工期5.2进度计划与报告5.3工期延误与赔偿6.保密与知识产权6.1保密义务6.2知识产权归属与保护7.违约责任与赔偿7.1分包商违约7.2总包商违约7.3赔偿方式与限额8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼8.3法律适用9.合同的生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的义务与责任10.其他条款10.1不可抗力10.2合同的修改与补充10.3合同解除11.附件11.1分包工作清单11.2技术文件11.3设计图纸12.签字盖章页12.1分包商签字盖章12.2总包商签字盖章13.合同日期13.1签订日期13.2生效日期14.合同正本与副本14.1正本份数与保管14.2副本份数与分发14.3合同副本的法律效力第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1定义与解释1.1.2本协议中的“项目”是指甲方在合同中指定的，乙方负责勘察与设计的工程。1.1.3本协议中的“勘察”是指乙方根据甲方的要求，对项目所进行的地质调查、勘探、测试及编制相关报告等工作。1.1.4本协议中的“设计”是指乙方根据甲方的要求，对项目所进行的设计方案制定、施工图绘制及相关的设计服务等。1.2分包商的责任与义务1.2.1乙方应按照本协议约定的工作范围和内容，完成项目的勘察与设计工作。1.2.2乙方应按照本协议约定的技术要求与标准，进行勘察与设计工作，并保证勘察与设计的质量。1.2.3乙方应按照本协议约定的工期与进度，完成勘察与设计工作。1.2.4乙方应对勘察与设计工作中产生的所有知识产权进行保护，并按照本协议约定处理相关的知识产权问题。1.3总包商的权力与义务1.3.1甲方应按照本协议约定的支付方式与时间，支付乙方勘察与设计的费用。1.3.2甲方应按照本协议约定的保密与知识产权条款，保护乙方的商业秘密和技术秘密，并尊重乙方的知识产权。1.3.3甲方应对乙方在勘察与设计过程中出现的违约行为进行合理的协调和解决，确保项目的顺利进行。第二条工作范围与内容2.1分包工作范围2.1.1乙方负责对项目进行勘察，包括但不限于地质调查、勘探、测试及编制相关报告等工作。2.1.2乙方负责对项目进行设计，包括但不限于设计方案制定、施工图绘制及相关的设计服务等。2.2分包工作内容2.2.1乙方应根据甲方的要求，制定勘察计划，并提交给甲方审批。2.2.2乙方应根据甲方的要求，完成勘察工作，并提交勘察报告给甲方。2.2.3乙方应根据甲方的要求，制定设计方案，并提交给甲方审批。2.2.4乙方应根据甲方的要求，完成施工图的绘制，并提交给甲方。2.2.5乙方应根据甲方的要求，提供设计相关的咨询服务。第三条技术要求与标准3.1技术文件要求3.1.1乙方应按照甲方提供的设计任务书和技术要求，编制勘察与设计的文件。3.1.2乙方应保证勘察与设计的文件符合国家及行业的相关标准与规范。3.2设计标准与规范3.2.1乙方在进行设计工作时，应遵循国家及行业的相关设计标准与规范。3.2.2乙方在进行设计工作时，应保证设计方案的科学性、合理性和可行性。3.3质量控制与验收3.3.1乙方应建立质量控制体系，对勘察与设计的质量进行控制。3.3.2甲方应对乙方提交的勘察与设计文件进行验收，并对验收结果负责。第四条分包价格与支付4.1分包价格4.1.1乙方向甲方提供的勘察与设计服务的总费用为人民币【】元（大写：【】元整）。4.1.2乙方应按照本协议约定的支付方式与时间，向甲方支付勘察与设计费用。4.2支付方式与时间4.2.1甲方应按照本协议约定的支付方式，向乙方支付勘察与设计费用。4.2.2甲方应在本协议签订后的【】天内，向乙方支付勘察与设计费用的【】%。4.2.3甲方应在乙方完成勘察与设计工作后的【】天内，向乙方支付剩余的勘察与设计费用。4.3价格调整与变更4.3.1在本协议有效期内，如因市场行情变化等原因导致勘察与设计费用发生变动，双方可协商调整价格。4.3.2任何价格调整与变更，均应以书面形式签订补充协议，并经双方盖章确认。第八条工期与进度8.1合同工期8.1.1本协议约定的合同工期为【】天。8.1.2乙方应按照本协议约定的进度计划与报告，完成勘察与设计工作。8.2进度计划与报告8.2.1乙方应制定详细的勘察与设计工作计划，并于合同签订后的【】天内提交给甲方。8.2.2乙方应按照工作计划，定期向甲方报告勘察与设计工作的进度，以确保工程按计划进行。8.2.3乙方应在本协议约定的合同工期结束后【】天内，向甲方提交完整的勘察与设计文件。8.3工期延误与赔偿8.3.1如乙方未按照本协议约定的工期完成勘察与设计工作，应按照违约程度向甲方支付违约金。8.3.2违约金的计算方式为：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的【】%作为违约金。8.3.3本协议约定的工期延误违约金最高不超过合同总价款的【】%。第九条保密与知识产权9.1保密义务9.1.1乙方应对在勘察与设计过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密。9.1.2保密期限自本协议签订之日起计算，至本协议终止或履行完毕之日止。9.2知识产权归属与保护9.2.1乙方在进行勘察与设计工作时产生的知识产权归甲方所有。9.2.2乙方应协助甲方维护相关的知识产权，包括但不限于申请专利、著作权登记等。9.2.3乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权，包括但不限于复制、传播、发表等。第十条违约责任与赔偿10.1分包商违约10.1.1如乙方未按照本协议约定完成勘察与设计工作，应承担相应的违约责任。10.1.2如乙方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。10.2总包商违约10.2.1如甲方未按照本协议约定支付勘察与设计费用，应承担相应的违约责任。10.2.2如甲方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。10.3赔偿方式与限额10.3.1双方同意，违约赔偿的最高限额为本协议总价款的【】%。10.3.2违约赔偿的具体数额，由双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至本协议约定的仲裁委员会仲裁。11.1.3双方也可以选择将争议提交至本协议约定的人民法院诉讼。11.2仲裁或诉讼11.2.1双方同意选择【】仲裁委员会进行仲裁。11.2.2双方同意选择【】人民法院进行诉讼。11.3法律适用11.3.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二条其他条款12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致乙方无法履行或部分履行本协议，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。12.1.2因不可抗力导致甲方无法履行或部分履行本协议，甲方应立即通知乙方，并提供相关证明文件。12.2合同的修改与补充12.2.1本协议的修改与补充，应以书面形式签订，并由双方盖章确认。12.2.2本协议的修改与补充，与本协议具有同等法律效力。12.3合同解除12.3.1如一方违约导致合同无法履行，对方有权解除本协议。12.3.2双方同意，解除本协议的，应当书面通知对方，并按照本协议约定处理后续事项。第十三条合同的生效与终止13.1合同生效条件13.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本协议的生效，以第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工作清单：详细列出乙方应完成的勘察与设计工作内容，包括勘察项目、设计项目、工作量等。2.技术文件：包括甲方提供的设计任务书、技术要求、标准规范等，用于指导乙方的勘察与设计工作。3.设计图纸：包括项目的设计方案、施工图等，用于指导施工过程。4.勘察报告：乙方完成勘察工作后提交的勘察结果报告，包括地质条件、施工条件等信息。5.设计方案：乙方完成设计工作后提交的设计方案，包括设计理念、设计效果等。6.施工图：乙方完成设计工作后提交的施工图，包括详细的施工步骤、材料要求等。7.知识产权文件：包括与勘察与设计工作相关的专利证书、著作权登记证书等。8.保密协议：乙方与甲方签订的保密协议，约定保密义务及保密期限等。9.支付凭证：记录甲方支付乙方勘察与设计费用的凭证，包括支付时间、金额等。10.违约金计算公式：约定工期延误违约金的计算方式。11.争议解决文件：包括仲裁协议、诉讼文件等。12.合同修改与补充协议：对本合同的修改与补充协议，包括修改内容、补充条款等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成勘察与设计工作，甲方有权按照违约金计算公式要求乙方支付违约金。2.乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密或技术秘密，应承担相应的违约责任。3.乙方侵犯甲方知识产权，应承担相应的违约责任。4.甲方未按照约定支付勘察与设计费用，应承担相应的违约责任。5.甲方未按照约定提供设计任务书、技术要求等，导致乙方无法正常开展勘察与设计工作，应承担相应的违约责任。6.甲方违反其他约定，应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权：指著作权、专利权、商标权等权利，用于保护创新成果和商业秘密。3.保密义务：指乙方对甲方提供的保密信息予以保密的义务，未经甲方同意不得泄露给第三方。4.分包商：指与总包商签订分包协议，承担总包商指定的一部分工作范围的承包商。5.总包商：指