2024铁路电力设施建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024铁路电力设施建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同标的2.1电力设施建设内容2.2建设地点2.3建设规模2.4建设工期3.电力设施建设标准及要求3.1技术标准3.2质量标准3.3安全标准4.工程款项及支付方式4.1工程款项总额4.2款项支付方式4.3预付款4.4进度款4.5结算款4.6保修金5.施工组织与管理5.1施工单位职责5.2设计单位职责5.3监理单位职责5.4质量控制5.5安全管理6.交工验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收报告6.4验收争议处理7.保修责任7.1保修范围7.2保修期限7.3保修费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署代表14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系人：[甲方联系人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系人：[乙方联系人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]2.合同标的2.1电力设施建设内容本次电力设施建设包括但不限于：变电站建设、输电线路架设、配电线路铺设、电缆敷设、电力设备安装等。2.2建设地点[具体建设地点，如：省市县镇村]2.3建设规模本次电力设施建设规模为[具体规模，如：兆瓦]2.4建设工期自合同生效之日起至[具体竣工日期]3.电力设施建设标准及要求3.1技术标准电力设施建设应遵守国家相关电力行业标准、地方电力行业标准以及甲方提供的技术规范。3.2质量标准电力设施建设质量应符合国家质量检验标准，确保工程质量达到[具体质量等级，如：优良级]。3.3安全标准电力设施建设过程中，应严格遵守国家安全生产法规，确保施工安全。4.工程款项及支付方式4.1工程款项总额本次电力设施建设工程款项总额为人民币[具体金额]元。4.2款项支付方式款项支付分为预付款、进度款、结算款和保修金。具体支付比例和时间节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的[具体比例，如：10%]。进度款：按工程进度分期支付，每次支付金额为合同总额的[具体比例，如：20%]，具体支付节点以监理单位确认的工程进度为准。结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付，金额为合同总额的[具体比例，如：60%]。保修金：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的[具体比例，如：10%]作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。4.3预付款预付款为合同总额的[具体比例，如：10%]，在合同签订后5个工作日内支付。4.4进度款进度款按工程进度分期支付，每次支付金额为合同总额的[具体比例，如：20%]，具体支付节点以监理单位确认的工程进度为准。4.5结算款结算款在工程竣工验收合格后30个工作日内支付，金额为合同总额的[具体比例，如：60%]。4.6保修金保修金为合同总额的[具体比例，如：10%]，在工程竣工验收合格后支付。5.施工组织与管理5.1施工单位职责乙方负责电力设施建设的施工、安装和调试工作，确保工程按时、按质完成。5.2设计单位职责设计单位负责电力设施的设计工作，提供满足施工要求的图纸和技术文件。5.3监理单位职责监理单位负责对电力设施建设过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。5.4质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。5.5安全管理乙方应严格遵守国家安全生产法规，制定安全管理制度，确保施工安全。6.交工验收6.1验收标准电力设施建设完成后，应按照国家相关电力行业标准和合同约定进行验收。6.2验收程序验收程序包括：自检、预验收和正式验收。具体程序如下：自检：乙方在工程竣工后自行组织自检，确保工程质量符合验收标准。预验收：监理单位组织预验收，对工程进行初步验收。正式验收：甲方组织正式验收，验收合格后出具验收报告。6.3验收报告验收报告应包括工程概况、施工过程、质量检查结果、验收结论等内容。6.4验收争议处理若验收过程中出现争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定时间完成工程建设的；8.1.2乙方施工过程中出现重大质量问题的；8.1.3乙方未按合同约定进行工程维护和保养的；8.1.4甲方未按合同约定支付工程款项的；8.1.5双方约定的其他违约情形。8.2违约责任承担8.2.1乙方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.2.2甲方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。8.2.3违约金的具体数额和计算方式应在合同中明确约定。8.3违约赔偿8.3.1乙方违约导致工程延期，每延期一天，应向甲方支付合同总额的[具体比例，如：0.1%]作为违约金。8.3.2乙方违约导致工程质量不符合约定，应修复至合格，如不能修复至合格，应赔偿甲方因此遭受的损失。8.3.3甲方违约导致工程无法按期完成的，乙方有权要求甲方支付相应的损失赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为[具体机构名称]，争议解决机构应按照其章程和程序进行。9.3争议解决程序争议解决程序包括：提交争议、调解、仲裁或诉讼。具体程序由争议解决机构确定。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同的；10.1.2一方违约，另一方依法解除合同的；10.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行的；10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的通知；10.2.2双方协商确定解除合同的具体事宜；10.2.3签订解除合同协议；10.3合同解除后的处理10.3.1乙方应立即停止施工，并妥善处理已完成的工程；10.3.2双方应按照合同约定结算工程款项；10.3.3双方应协商解决因合同解除产生的其他事宜。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期[具体生效日期，如：2024年1月1日]11.3合同终止条件11.3.1工程竣工验收合格，合同目的实现；11.3.2双方协商一致终止合同；11.3.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行的；11.4合同终止日期合同终止日期以实际终止事件发生之日为准。12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3其他相关文件[具体附件清单]13.合同签署13.1签署日期[具体签署日期，如：2024年1月1日]13.2签署地点[具体签署地点，如：市区大厦]13.3签署代表甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式[具体份数，如：两份]份，双方各执[具体份数，如：一份]份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同终止日止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方介入是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，引入的具备相应资质和能力的第三方参与合同相关事务。1.2第三方介入的第三方可以是但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方等。2.第三方介入的引入程序2.1第三方介入的引入需经甲乙双方协商一致，并签订第三方介入协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务以及与其他各方的划分。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定，履行相应的职责。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以履行其职责。3.3第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和评价。4.第三方介入的义务4.1第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其工作符合相关要求。5.第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任限额应在第三方介入协议中明确约定。5.1.1第三方因自身过错导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担相应的违约责任。5.1.2第三方因自身过错导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。5.1.3第三方介入协议约定的其他责任限额。6.第三方介入与其他各方的划分6.1第三方介入的职责范围内的事务，由第三方负责处理。6.2第三方介入的职责范围外的事务，仍由甲乙双方按照合同约定履行。6.3第三方介入与其他各方的划分应明确，避免责任不清。7.第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并签订变更协议。7.2第三方介入的终止需经甲乙双方同意，并签订终止协议。7.3第三方介入的变更或终止不影响合同其他条款的效力。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式应与合同争议解决方式一致。8.2第三方介入的争议解决程序应与合同争议解决程序一致。9.第三方介入的附加条款9.1第三方介入的附加条款包括但不限于：9.1.1第三方介入的期限；9.1.2第三方介入的费用及支付方式；9.1.3第三方介入的成果提交及验收；9.1.4第三方介入的保密条款。10.第三方介入协议的签署10.1第三方介入协议应由甲乙双方和第三方共同签署。10.2第三方介入协议的签署日期应与合同签署日期一致。11.第三方介入协议的生效11.1第三方介入协议自甲乙双方和第三方签署之日起生效。11.2第三方介入协议的生效不影响合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含电力设施建设的总体设计、详细设计、施工图等，需符合国家相关电力行业标准。说明：设计图纸是电力设施建设的基础文件，是施工和监理的重要依据。2.施工图纸详细要求：包含电力设施建设的具体施工图纸，需清晰、准确，并标注施工要求和安全注意事项。说明：施工图纸是施工人员施工的直接依据，确保施工质量的关键文件。3.电力设施建设方案详细要求：包括电力设施建设的总体方案、施工方案、安全方案等，需详细、可行。说明：建设方案是指导电力设施建设的重要文件，确保工程顺利实施。4.施工组织设计详细要求：包括施工进度计划、人员安排、设备配置、材料采购等，需合理、高效。说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件，确保施工有序进行。5.安全生产责任制详细要求：明确各级人员的安全责任，包括安全培训、安全检查、事故处理等。说明：安全生产责任制是保障施工安全的重要制度，确保施工过程中人员安全。6.工程质量检验报告详细要求：包含工程质量检验结果，需符合国家质量检验标准。说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要文件，是验收的依据。7.验收报告详细要求：包括工程验收结果、验收意见等，需客观、公正。说明：验收报告是工程竣工验收的重要文件，是工程交付使用的依据。8.保修证书详细要求：包含保修范围、保修期限、保修方式等，需明确、具体。说明：保修证书是乙方提供保修服务的重要凭证，确保工程质量。9.工程结算书详细要求：包含工程款项结算明细，需准确、完整。说明：工程结算书是工程款项结算的依据，确保工程款项的合理分配。10.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的职责、权利、义务等，需符合合同约定。说明：第三方介入协议是第三方介入的重要文件，确保第三方介入的顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程建设的责任认定标准：每延期一天，乙方应向甲方支付合同总额的0.1%作为违约金。示例：若合同约定工期为6个月，实际工期延误2个月，乙方应支付0.1%×6个月×2个月=0.12%的违约金。2.乙方施工过程中出现重大质量问题的责任认定标准：乙方应修复至合格，如不能修复至合格，应赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若施工过程中发现电缆敷设不合格，乙方应负责重新敷设，如不能修复至合格，应赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方未按合同约定进行工程维护和保养的责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿甲方损失等。示例：若乙方未按合同约定进行设备维护，导致设备损坏，乙方应支付违约金并赔偿甲方损失。4.甲方未按合同约定支付工程款项的责任认定标准：甲方应支付违约金，违约金按未支付款项的0.5%计算。示例：若甲方应支付100万元款项，但未支付，则应支付0.5%×100万元=5000元的违约金。5.双方约定的其他违约情形责任认定标准：根据双方在合同中约定的具体违约情形及责任承担方式。示例：若合同约定乙方不得擅自改变设计图纸，若乙方违反此约定，则应承担相应的违约责任。全文完。2024铁路电力设施建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目总投资3.项目建设工期3.1总工期3.2各阶段工期3.3工期延误责任4.电力设施建设标准4.1设计标准4.2质量标准4.3安全标准4.4环保标准5.电力设施建设费用5.1费用组成5.2费用支付方式5.3费用调整5.4费用结算6.设计、施工与监理6.1设计单位6.2施工单位6.3监理单位6.4设计、施工与监理职责7.材料设备采购7.1材料设备供应商7.2材料设备质量要求7.3材料设备采购程序7.4材料设备交付8.电力设施建设进度8.1进度计划8.2进度控制8.3进度变更9.电力设施建设质量9.1质量检验9.2质量保证9.3质量争议处理10.安全生产10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3事故处理11.环境保护11.1环境保护要求11.2环境保护措施11.3环境保护责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解释14.4合同变更与解除14.5合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X铁路有限公司乙方：X电力设施建设有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：赵六乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称铁路电力设施建设项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模全长公里，电力设施包括座变电站、座配电室、条输电线路等。2.4项目建设内容包括电力线路建设、变电站建设、配电室建设、电力设备安装等。2.5项目总投资预计总投资为人民币亿元。3.项目建设工期3.1总工期自合同签订之日起，共计个月。3.2各阶段工期设计阶段：个月施工阶段：个月验收阶段：个月3.3工期延误责任因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担；因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担。4.电力设施建设标准4.1设计标准依据《电力工程设计规范》及相关标准进行设计。4.2质量标准按照《电力工程施工及验收规范》执行，确保工程质量达到国家一级标准。4.3安全标准严格执行《电力工程施工安全规范》，确保施工安全。4.4环保标准按照《环境影响评价技术导则》执行，确保项目建设符合环保要求。5.电力设施建设费用5.1费用组成包括设计费、材料设备费、施工费、监理费等。5.2费用支付方式采用分期支付方式，具体支付节点及比例在合同附件中明确。5.3费用调整如遇政策调整、市场价格波动等因素导致费用变动，双方协商一致后进行调整。5.4费用结算乙方提交费用结算申请，甲方审核无误后支付相应费用。6.设计、施工与监理6.1设计单位甲方指定设计单位为X设计研究院。6.2施工单位乙方指定施工单位为X电力建设集团有限公司。6.3监理单位甲方指定监理单位为X工程监理有限公司。6.4设计、施工与监理职责设计单位负责设计方案的编制和施工图设计；施工单位负责施工组织设计和施工；监理单位负责施工监理和质量监督。8.电力设施建设进度8.1进度计划乙方应根据甲方提供的工程量清单和技术规范，编制详细的施工进度计划，包括关键线路、里程碑节点等，并于合同签订后日内提交甲方审批。8.2进度控制双方应共同监督施工进度，确保按计划推进。如遇不可抗力或甲方原因导致进度滞后，乙方应立即通知甲方，并采取相应措施加快进度。8.3进度变更任何进度变更均需双方书面确认，并经甲方同意后方可实施。9.电力设施建设质量9.1质量检验乙方应按国家标准和合同约定进行自检，并邀请甲方或第三方检测机构进行抽检。9.2质量保证乙方应提供质保期为合同规定的施工期限届满后年的质量保证书。9.3质量争议处理如出现质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构或法院裁决。10.安全生产10.1安全生产责任制双方应明确各自的安全生产职责，并制定安全生产责任制。10.2安全生产措施乙方应采取必要的安全措施，确保施工过程中的人员安全和设施安全。10.3事故处理发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，并及时报告甲方，双方共同处理。11.环境保护11.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规，采取措施减少对环境的影响。11.2环境保护措施包括但不限于废水处理、噪音控制、粉尘治理等。11.3环境保护责任如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担全部责任并赔偿损失。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序仲裁委员会应根据仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。12.3争议解决地点仲裁地点为市。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。13.3合同解除与终止的程序合同解除或终止需书面通知对方，并办理相关手续。14.其他约定14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件合同附件包括但不限于工程量清单、设计文件、施工方案等。14.3合同解释本合同如有未尽事宜，可由双方另行协商补充。14.4合同变更与解除任何合同变更或解除均需双方书面同意并签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商、检测机构、咨询机构、中介方以及其他经双方同意参与本合同履行的第三方。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额甲方、乙方和第三方在合同履行过程中，因第三方原因造成甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过其在本合同项下应得报酬的%。15.2.2第三方责任划分（1）设计单位：负责设计方案的编制和施工图设计，确保设计符合相关标准和规范。如因设计问题导致工程质量问题，设计单位应承担相应责任。（2）施工单位：负责施工组织设计和施工，确保施工质量、安全和进度。如因施工问题导致工程质量问题，施工单位应承担相应责任。（3）监理单位：负责施工监理和质量监督，确保施工质量符合合同要求。如因监理失职导致工程质量问题，监理单位应承担相应责任。（4）材料设备供应商：提供符合合同要求的材料设备，确保材料设备质量。如因材料设备问题导致工程质量问题，供应商应承担相应责任。（5）检测机构：负责对施工过程中的材料、设备、工程进行检测，确保其符合合同要求。如因检测机构检测失误导致工程质量问题，检测机构应承担相应责任。15.3第三方权利15.3.1第三方权利保障（1）第三方在合同履行过程中，享有合法权益，甲方和乙方应予以尊重和保护。（2）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付报酬，并享有合同约定的其他权利。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入方式（1）委托代理：甲方或乙方委托第三方代表其履行合同义务或享受合同权利。（2）联合承包：甲方或乙方与第三方共同承担合同义务。（3）分包：甲方或乙方将部分合同义务分包给第三方。15.4.2第三方介入审批（1）甲方和乙方应在合同中明确第三方介入的审批程序，包括审批主体、审批条件和审批时限。（2）未经甲方或乙方书面同意，第三方不得介入合同履行。15.5第三方介入的合同变更15.5.1合同变更第三方介入后，如需变更合同内容，甲方、乙方和第三方应协商一致，并签订补充协议。15.5.2合同变更审批合同变更需经甲方、乙方和第三方共同签字盖章，并报送相关部门审批。15.6第三方介入的争议解决15.6.1争议解决方式第三方介入引发的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。15.6.2争议解决程序仲裁委员会应根据仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。15.7第三方介入的合同终止15.7.1合同终止条件15.7.2合同终止程序合同终止需书面通知对方，并办理相关手续。合同终止后，第三方应按照合同约定承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应包括项目名称、规格型号、数量、单价、总价等，并由双方签字确认。2.附件二：设计文件详细要求和说明：设计文件应包括设计说明书、图纸、技术规范等，由设计单位提供并经甲方审核通过。3.附件三：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施、环保措施等，由施工单位提供并经甲方审核通过。4.附件四：监理方案详细要求和说明：监理方案应包括监理范围、监理内容、监理方法、监理报告等，由监理单位提供并经甲方审核通过。5.附件五：材料设备清单详细要求和说明：材料设备清单应包括材料设备名称、规格型号、数量、单价、总价等，并由材料设备供应商提供。6.附件六：检测报告详细要求和说明：检测报告应由检测机构出具，包括检测时间、检测项目、检测结果、检测依据等。7.附件七：合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应详细记录变更内容、变更原因、变更双方签字等。8.附件八：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应明确第三方介入的方式、权限、责任等。9.附件九：争议解决协议详细要求和说明：争议解决协议应明确争议解决方式、程序、地点等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：乙方应承担违约责任，向甲方支付%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：乙方未能在合同约定的个月内完成工程，甲方遭受的损失为万元，乙方应支付万元的违约金，并赔偿甲方万元损失。2.违约行为：乙方施工过程中发生安全事故。责任认定标准：乙方应承担全部责任，赔偿甲方因事故造成的损失，并承担相应的法律责任。示例说明：乙方施工过程中发生安全事故，造成甲方人员受伤，乙方应赔偿甲方医疗费用、误工费等，并承担事故造成的其他损失。3.违约行为：乙方提供的材料设备不符合合同约定。责任认定标准：乙方应承担违约责任，更换不合格的材料设备，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：乙方提供的电缆不符合合同约定的质量标准，甲方应要求乙方更换合格电缆，并赔偿因此造成的损失。4.违约行为：第三方违约。责任认定标准：第三方应承担违约责任，按照本合同约定向甲方或乙方支付赔偿。示例说明：第三方检测机构出具的报告存在重大失误，导致工程验收不合格，第三方应向甲方支付赔偿。全文完。2024铁路电力设施建设合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.电力设施建设内容3.1电力线路建设3.1.1线路长度3.1.2线路电压等级3.1.3线路架设方式3.2变电站建设3.2.1变电站规模3.2.2变电站设备3.2.3变电站供电范围3.3电力设备采购3.3.1设备种类3.3.2设备数量3.3.3设备质量标准4.合同价款4.1合同总价4.2分阶段付款4.3付款方式4.4付款期限5.交工验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收时间5.4验收结果处理6.质量保证6.1设备质量保证6.2工程质量保证6.3质量保证期6.4质量保证责任7.工程进度7.1进度计划7.2进度调整7.3进度违约责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境保护验收10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效效力14.其他约定14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024铁路电力设施建设合同1.2合同编号：YD202400011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同双方1.4.1甲方：铁路局1.4.2乙方：电力设施建设有限公司1.5合同签订地点：市区大厦2.项目概况2.1项目名称：铁路电力设施建设项目2.2项目地点：省市铁路沿线2.3项目规模：新建电力线路公里，新建变电站1座，电力设备采购金额万元2.4项目工期：自合同签订之日起，共计12个月3.电力设施建设内容3.1电力线路建设3.1.1线路长度：公里3.1.2线路电压等级：220kV3.1.3线路架设方式：直线杆塔架设3.2变电站建设3.2.1变电站规模：110kV/50MVA3.2.2变电站设备：主变压器、断路器、隔离开关等3.2.3变电站供电范围：铁路沿线3.3电力设备采购3.3.1设备种类：电力线路金具、电缆、变压器等3.3.2设备数量：详见附件《设备清单》3.3.3设备质量标准：符合国家相关标准和规范4.合同价款4.1合同总价：人民币万元整4.2分阶段付款4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的20%4.2.2进度款：按实际完成工程量每月支付合同总价的10%4.2.3验收款：工程验收合格后5个工作日内，支付合同总价的50%4.2.4结算款：合同执行完毕，甲方收到乙方提交的结算资料后5个工作日内，支付合同总价的20%4.3付款方式：银行转账4.4付款期限：每个付款节点均应在约定的付款期限内向乙方支付相应款项5.交工验收5.1验收标准：符合国家相关标准和规范，达到设计要求5.2验收程序：由甲方组织验收，乙方配合5.3验收时间：工程完工后30日内5.4验收结果处理：验收合格，甲方出具验收合格证明；验收不合格，乙方负责整改，直至合格6.质量保证6.1设备质量保证：乙方提供的设备应保证质量，如出现质量问题，乙方负责免费更换或修理6.2工程质量保证：乙方保证工程质量，如出现质量问题，乙方负责免费修复，直至合格6.3质量保证期：自工程验收合格之日起，共计2年6.4质量保证责任：乙方对质量保证期内出现的问题承担全部责任8.工程进度8.1进度计划：详见附件《工程进度计划表》，乙方应严格按照计划执行8.2进度调整：如因不可抗力或甲方原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划8.3进度违约责任：如乙方未按计划完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金9.安全生产9.1安全生产责任：乙方负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全9.2安全生产措施：乙方应制定安全生产措施，包括但不限于施工现场安全防护、安全培训等9.3安全生产事故处理：发生安全生产事故，乙方应立即上报甲方，并按照国家相关规定处理10.环境保护10.1环境保护责任：乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响10.2环境保护措施：乙方应采取有效措施，如噪音控制、废水处理等，减少施工对环境的影响10.3环境保护验收：工程完工后，乙方应配合甲方进行环境保护验收11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、安全生产事故等11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约责任赔偿：违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构：仲裁委员会12.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决13.合同解除13.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等13.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由13.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理已履行和未履行的义务14.其他约定14.1合同附件：包括但不限于工程进度计划表、设备清单、安全生产措施等14.2合同修改：任何合同修改均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效14.3合同解除：任何合同解除均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效14.4合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入情形：15.2.1工程监理：为确保工程质量，甲方可聘请具有资质的第三方监理机构对工程进行全过程监理。15.2.2技术咨询：在项目实施过程中，如需专业技术支持，甲方或乙方可聘请第三方技术咨询机构提供服务。15.2.3评估审计：项目完工后，甲方可聘请第三方评估机构对工程进行评估审计。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致的合同履行问题，应承担相应的责任。16.2责任限额：16.2.1工程监理：第三方监理机构的责任限额不超过监理服务费用的两倍。16.2.2技术咨询：第三方技术咨询机构的责任限额不超过技术咨询服务费用的两倍。16.2.3评估审计：第三方评估机构的责任限额不超过评估审计服务费用的两倍。17.第三方介入程序17.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方机构或个人的资质、服务内容、费用及责任等事项。17.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议，明确各方的权利和义务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方：18.1.1第三方应向甲方提供专业、客观的服务，确保合同履行。18.1.2甲方应支付第三方服务费用，并保证第三方在合同履行过程中的合法权益。18.2第三方与乙方：18.2.1第三方应协助乙方完成合同约定的任务，乙方应配合第三方的工作。18.2