二零二五年度总包合同重计量补充协议范本（智慧城市基础设施）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度总包合同重计量补充协议范本（智慧城市基础设施）合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确双方在项目实施过程中的权利义务，确保项目顺利实施，提高项目质量和效益。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及总包合同的相关条款制定。三、定义与解释3.1专业术语（2）总包合同：指甲方与乙方签订的关于项目实施的总承包合同。3.2关键词解释（1）重计量：指对项目实际完成的工作量、工程量进行重新计算和确认。（2）补充协议：指在总包合同基础上，对原有合同内容进行补充和细化的协议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议和总包合同约定，按时、按质、按量完成项目。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督检查，对发现的问题提出整改要求。（3）甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议和总包合同约定，按时、按质、按量完成项目。（2）乙方应接受甲方对项目实施的监督检查，对发现的问题及时整改。（3）乙方应按照合同约定，向甲方提供项目实施过程中所需的相关资料和证明。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点项目所在地。5.3合同履行方式乙方应按照本协议和总包合同约定，采用总承包方式实施项目。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）项目竣工验收合格，合同目的实现；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方依法解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方；（2）双方协商一致解除合同，应签订解除合同协议；（3）因不可抗力导致合同无法履行，应按照相关法律法规处理。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定结算工程款；（2）合同终止后，乙方应按照约定拆除项目设施，恢复原状；（3）合同终止后，双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程量清单中的工程款；（2）设计、监理、检测等技术服务费用；（3）设备、材料采购及运输费用；（4）人工费用；（5）施工过程中的其他合理费用。7.2支付方式（1）乙方应按照工程进度和合同约定，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后的十个工作日内予以支付；（2）工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后的十五个工作日内进行审核，并在审核通过后十个工作日内支付结算款；（3）如遇特殊情况，经双方协商一致，可以采用分期支付或其他支付方式。7.3支付时间（1）工程进度款支付时间：按照工程进度分期支付，具体支付时间由双方在合同中约定；（2）结算款支付时间：工程竣工验收合格后，甲方应在收到竣工结算报告后的十五个工作日内支付结算款。7.4支付条款（1）甲方支付乙方工程款时，应按照国家相关规定开具发票；（2）乙方应在收到甲方支付款项后，及时提供相应的发票和结算凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算；（2）甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约（2）乙方未按约定提供合格材料或设备，导致工程无法正常进行，乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定支付违约金；（2）因违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至项目终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政策调整、法律变更等；（3）社会异常事件：罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震、洪水等；（2）政府行为：政策调整、法律变更等；（3）社会异常事件：罢工、暴乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同涉及国家秘密；（2）合同约定不得转让；（3）法律、行政法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对项目设计、施工、验收等环节的监督权；（2）乙方保留对项目技术、质量、进度等方面的控制权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将项目分包或转包；（2）在合同履行期间，未经乙方书面同意，甲方不得擅自改变项目设计方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方对合同内容提出修改或补充意见，应书面通知对方；（2）双方就修改或补充内容达成一致后，应签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合；（2）在项目实施过程中，双方应共同解决遇到的问题。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，沟通项目进展情况；（2）双方应通过书面形式及时通报项目相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于项目实施的完整协议，任何一方不得以任何形式对本协议进行修改或补充。16.3增减条款本协议的增减条款，必须经双方书面同意，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.二零二五年度总包合同正本；2.智慧城市基础设施项目设计文件；3.工程量清单；4.设备、材料采购合同；5.人员配置表；6.不可抗力事件证明文件；7.争议解决相关文件；8.其他双方认为必要的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程款，认定标准为逾期付款金额的千分之五；未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工；擅自改变项目设计方案。2.乙方违约行为及认定：未按约定提供合格材料或设备；未经甲方同意，将项目分包或转包。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范；2.招标投标法：规范招标投标活动的法律；3.建筑法：调整建筑活动的法律；4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；5.违约责任：违约方应承担的民事责任；6.保密条款：约定保密内容的条款；7.争议解决：解决合同争议的方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付工程款。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定完成工程。解决办法：甲方应及时通知乙方整改，如乙方仍不整改，甲方可要求乙方支付违约金，并可解除合同。3.问题：发生不可抗力事件。解决办法：双方应及时通知对方，协商解决合同无法履行的问题，如协商不成，可依法解除合同。4.问题：合同执行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁，或向合同签订地人民法院提起诉讼。5.问题：保密内容泄露。解决办法：双方应加强保密意识，采取合理措施确保保密内容的保密性，如发现泄露，应及时采取措施制止并追究责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供项目所需的技术支持和服务；第三方应保证其提供的技术和服务符合国家相关标准和要求；第三方应承担因自身原因导致的技术或服务问题所造成的损失。2.第三方权利：第三方有权根据合同约定收取相应的技术服务费用；第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的配合和支持。3.第三方义务：第三方应按时完成合同约定的技术服务；第三方应配合甲方和乙方进行项目验收；第三方应遵守国家相关法律法规，保护项目信息安全。4.第三方变更：如需变更第三方，双方应协商一致，并签订变更协议。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定提供工程进度款；乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款；乙方有权要求甲方在项目变更时提供相应的补偿。2.乙方利益条款：乙方在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法履行，有权要求甲方减免相应的费用；乙方在合同履行期间，如因甲方违约导致合同无法履行，有权要求甲方承担违约责任。3.甲方的违约及限制条款：甲方的任何违约行为，如未按约定支付款项，应向乙方支付违约金；甲方的任何违约行为，如未按约定提供施工条件，应承担相应的责任；甲方向乙方支付违约金后，乙方仍有权要求甲方履行合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定完成工程；甲方可要求乙方在工程验收合格后支付结算款；甲方可要求乙方在项目变更时提供相应的方案和补偿。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法履行，乙方应承担相应的责任；甲方可要求乙方在合同履行期间，如因自身原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任。3.乙方的违约及限制条款：乙方的任何违约行为，如未按约定完成工程，应向甲方支付违约金；乙方的任何违约行为，如未按约定提供合格材料或设备，应承担相应的责任；乙方支付违约金后，甲方仍有权要求乙方履行合同。全文完。二零二五年度总包合同重计量补充协议范本（智慧城市基础设施）1合同目录一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议依据1.4协议范围二、重计量原则2.1重计量依据2.2重计量方法2.3重计量标准2.4重计量周期三、重计量流程3.1重计量申请3.2重计量审批3.3重计量实施3.4重计量结果确认四、重计量费用4.1费用构成4.2费用结算4.3费用争议处理五、重计量资料5.1资料提供5.2资料审核5.3资料保管六、重计量责任6.1承包方责任6.2业主方责任6.3第三方责任七、违约责任7.1违约情形7.2违约处理7.3违约赔偿八、争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序九、协议生效与终止9.1协议生效条件9.2协议生效日期9.3协议终止条件9.4协议终止程序十、其他约定10.1不可抗力10.2通知与送达10.3协议变更10.4协议解除十一、协议附件11.1附件一：重计量计算方法11.2附件二：重计量费用标准11.3附件三：重计量资料清单十二、协议签署12.1签署主体12.2签署日期12.3签署地点十三、协议份数13.1正本份数13.2副本份数13.3份数效力十四、协议生效日期14.1生效日期14.2生效条件14.3生效程序合同编号2025A56一、协议概述1.1协议背景本协议签订前，双方已就智慧城市基础设施项目达成总包合同，鉴于项目实施过程中，因技术、管理等原因需要进行重计量，特此签订本补充协议。1.2协议目的本协议旨在明确重计量的原则、流程、费用、责任及争议解决等内容，确保重计量工作的顺利进行。1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合双方总包合同及实际情况制定。1.4协议范围本协议适用于智慧城市基础设施项目在总包合同执行期间的重计量工作。二、重计量原则2.1重计量依据重计量工作应依据国家相关计量法规、行业标准及项目设计文件进行。2.2重计量方法重计量采用现场实测、数据统计、分析计算等方法。2.3重计量标准重计量标准参照国家相关计量标准及行业规范执行。2.4重计量周期重计量周期根据项目特点和实际情况确定，一般不超过一年。三、重计量流程3.1重计量申请承包方应在重计量周期内向业主方提出重计量申请，并提交相关资料。3.2重计量审批业主方应在收到重计量申请后十个工作日内完成审批。3.3重计量实施重计量实施由承包方负责，业主方派员监督。3.4重计量结果确认重计量结果经双方确认后，作为调整合同价款和工程量的依据。四、重计量费用4.1费用构成重计量费用包括人工费、材料费、设备费、检测费等。4.2费用结算重计量费用在重计量结果确认后十五个工作日内结算。4.3费用争议处理费用争议按照本协议争议解决条款处理。五、重计量资料5.1资料提供承包方应提供重计量所需的相关资料，包括但不限于原始数据、计算方法、计算过程等。5.2资料审核业主方对承包方提供的资料进行审核，确保资料真实、完整。5.3资料保管双方应妥善保管重计量资料，确保资料的安全和保密。六、重计量责任6.1承包方责任承包方负责重计量工作的实施，确保重计量结果的准确性。6.2业主方责任业主方负责监督重计量工作，确保重计量工作的顺利进行。6.3第三方责任若因第三方原因导致重计量工作受阻，双方应协商解决，责任由责任方承担。七、违约责任7.1违约情形任何一方未按本协议约定履行义务，均构成违约。7.2违约处理违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情形及损失程度确定，最高不超过合同总价款的百分之十。八、争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决本协议产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构双方可约定将争议提交至仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序争议提交仲裁委员会后，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。九、协议生效与终止9.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2协议生效日期本协议自协议生效条件满足之日起生效。9.3协议终止条件（1）协议约定的重计量工作完成；（2）协议双方协商一致解除本协议；（3）本协议约定的其他终止条件。9.4协议终止程序十、其他约定10.1不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或履行困难的，双方均不承担违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施减轻损失。10.2通知与送达本协议项下的通知应以书面形式发送，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等，自发送之日起视为送达。10.3协议变更本协议的任何变更均需经双方书面同意，并自双方签字盖章之日起生效。10.4协议解除本协议的解除需经双方书面同意，并按照本协议约定的终止程序进行。十一、协议附件11.1附件一：重计量计算方法11.2附件二：重计量费用标准11.3附件三：重计量资料清单十二、协议签署12.1签署主体（1）甲方（承包方）：_________________________（2）乙方（业主方）：_________________________12.2签署日期_________________________12.3签署地点_________________________十三、协议份数13.1正本份数本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份。13.2副本份数本协议副本具有同等法律效力，一式______份。13.3份数效力本协议各份均具有同等法律效力。十四、协议生效日期14.1生效日期本协议自双方签署之日起生效。14.2生效条件本协议自签署之日起生效，无需其他条件。14.3生效程序本协议自签署之日起生效，无需办理其他手续。甲方（承包方）：_________________________签字：_________________________日期：_________________________乙方（业主方）：_________________________签字：_________________________日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权本协议中，甲方（承包方）享有主导重计量工作的权利，包括但不限于重计量方案的制定、重计量人员的指派、重计量结果的最终确认等。1.2甲方责任甲方应确保重计量工作的顺利进行，对重计量过程中产生的数据负责，并对因重计量工作导致的时间延误和费用增加承担主要责任。1.3甲方费用承担甲方应承担重计量过程中产生的全部费用，包括但不限于人员费用、设备租赁费用、材料费用等。1.4甲方决策权甲方对重计量结果的最终决策具有决定权，乙方应服从甲方的决策。1.5甲方监督权甲方有权对重计量工作进行监督，确保重计量工作的质量和进度符合合同要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权本协议中，乙方（业主方）享有主导重计量工作的权利，包括但不限于重计量方案的审批、重计量人员的指派、重计量结果的最终确认等。2.2乙方责任乙方应确保重计量工作的顺利进行，对重计量过程中产生的数据负责，并对因重计量工作导致的时间延误和费用增加承担主要责任。2.3乙方费用承担乙方应承担重计量过程中产生的全部费用，包括但不限于人员费用、设备租赁费用、材料费用等。2.4乙方决策权乙方对重计量结果的最终决策具有决定权，甲方应服从乙方的决策。2.5乙方监督权乙方有权对重计量工作进行监督，确保重计量工作的质量和进度符合合同要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介机构本协议中，可引入第三方中介机构参与重计量工作，第三方中介机构应具备相关资质和经验。3.2第三方中介职责第三方中介机构负责监督重计量工作的全过程，包括但不限于方案制定、人员指派、数据采集、结果审核等。3.3第三方中介费用第三方中介机构的服务费用由甲方和乙方共同承担，具体费用由双方另行协商确定。3.4第三方中介决策权第三方中介机构对重计量结果的审核具有最终决定权，甲方和乙方应服从其决策。3.5第三方中介保密义务第三方中介机构应遵守保密协议，对在重计量过程中获取的任何商业秘密和技术信息负有保密义务。3.6第三方中介责任第三方中介机构应对其工作质量负责，如因工作失误导致重计量结果不准确，应承担相应责任。3.7第三方中介争议解决若甲方、乙方与第三方中介机构在重计量工作中产生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交至约定的争议解决机构解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：重计量计算方法2.附件二：重计量费用标准3.附件三：重计量资料清单4.附件四：重计量人员资质证明5.附件五：第三方中介机构资质证明6.附件六：保密协议7.附件七：争议解决流程图二、违约行为及认定：1.违约行为：任何一方未按本协议约定履行义务。认定：经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未履行或未采取补救措施。2.违约行为：重计量工作过程中出现重大失误，导致结果不准确。认定：经第三方中介机构或双方共同确认，重计量结果与实际情况存在重大差异。3.违约行为：未按规定时间完成重计量工作。认定：超过本协议约定的重计量周期或双方另行约定的期限。4.违约行为：未按规定结算重计量费用。认定：超过本协议约定的费用结算期限或双方另行约定的期限。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.争议解决：指双方在合同执行过程中产生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。3.仲裁委员会：指依法设立的，由仲裁员组成的，专门负责仲裁案件的组织。4.法院：指国家设立的，依法独立行使审判权的国家审判机关。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：重计量过程中数据采集不准确。解决办法：采用双份或多份样本，进行交叉验证，确保数据准确性。2.问题：重计量结果争议较大。解决办法：引入第三方中介机构进行监督和仲裁，确保结果的公正性。3.问题：费用结算不及时。解决办法：明确费用结算期限，并设立费用支付预警机制。4.问题：重计量工作进度滞后。解决办法：制定详细的工作计划，并设立进度监控机制。五、所有应用场景：1.智慧城市基础设施建设项目中，因技术、管理等原因需要进行重计量的情况。2.合同履行过程中，因客观原因导致工程量或费用发生变化的调整。3.双方对原合同中工程量或费用有争议，需要通过重计量解决的情况。4.引入第三方中介机构参与重计量工作的合作项目。全文完。二零二五年度总包合同重计量补充协议范本（智慧城市基础设施）2本合同目录一览1.协议依据与目的2.定义与解释3.合同范围与工作内容4.工作计划与进度安排5.项目费用与支付方式6.材料与设备7.质量控制与验收标准8.风险管理9.争议解决10.保密条款11.不可抗力12.合同生效、变更与终止13.通知与通讯14.其他条款第一部分：合同如下：1.1协议依据与目的1.2.1协议依据1.2.2协议目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.合同范围与工作内容3.1合同范围3.2工作内容4.工作计划与进度安排4.1工作计划4.2进度安排5.项目费用与支付方式5.1项目费用5.2支付方式6.材料与设备6.1材料要求6.2设备要求7.质量控制与验收标准7.1质量控制7.2验收标准8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对措施8.4风险监控与报告9.争议解决9.1争议解决程序9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.保密条款10.1保密信息定义10.2保密义务10.3保密信息的处理11.不可抗力11.1不可抗力事件定义11.2不可抗力事件通知11.3不可抗力事件处理12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同终止后的责任13.通知与通讯13.1通知方式13.2通讯地址13.3通知生效日期14.其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3争议解决地点14.4不可分割条款14.5合同份数第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方委托，介入合同履行过程中的任何个人或实体，包括但不限于咨询顾问、监理单位、检测机构、设计单位、施工方、材料供应商等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中，应遵守本合同的相关规定，对因其行为或疏忽导致的任何损失或损害承担责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的信息和条件，以完成其职责范围内的任务。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应在本合同签订后，根据项目需要，共同决定是否引入第三方介入。15.4.2引入第三方介入前，甲乙双方应就第三方的职责、权限、费用及责任进行明确约定，并签订相应的合作协议。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并应在合同中予以明确。15.5.2第三方的责任限额应包括但不限于因第三方自身原因导致的合同履行延误、质量不合格、安全事故等。15.6第三方与其他方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方的责任，甲乙双方也不承担第三方的责任。15.6.2第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和行业标准，不得损害甲乙双方的合法权益。15.6.3第三方在合同履行过程中，应接受甲乙双方的监督和管理，确保其工作符合合同要求。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方在引入第三方介入时，应确保第三方具备相应的资质和经验，能够胜任合同规定的任务。16.1.2甲方应与第三方签订