版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度总包合同重计量补充协议模板(绿色建筑节能改造项目)合同编号_________一、合同主体3.其他相关方:(如有,请填写相关方名称、地址、联系人、联系电话)二、合同前言2.1背景为响应国家关于绿色建筑和节能改造的政策要求,甲方决定对现有建筑进行绿色建筑节能改造。经双方协商,甲方委托乙方作为2025年度绿色建筑节能改造项目的总包单位。2.2目的本协议旨在明确双方在2025年度绿色建筑节能改造项目中的权利、义务、责任和违约责任,确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语(1)绿色建筑:指在建筑的全寿命周期内,节约资源、保护环境、提供健康、适用、高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。(2)节能改造:指对现有建筑进行改造,提高能源利用效率,降低能源消耗,减少碳排放。3.2关键词解释(1)总包:指乙方作为2025年度绿色建筑节能改造项目的总包单位,负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程。(2)合同重计量:指对合同中约定的工程量、材料、设备等进行重新计算,以确定实际工程量、材料、设备数量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成绿色建筑节能改造项目。(2)甲方有权对乙方进行监督检查,确保项目顺利进行。(3)甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成绿色建筑节能改造项目。(2)乙方应遵守国家有关绿色建筑、节能改造的政策、法规和标准。(3)乙方应按照合同约定向甲方提供工程进度报告、质量验收报告等。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为一年。如需延期,双方应协商一致,签订补充协议。5.2合同履行地点绿色建筑节能改造项目所在地。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,分阶段完成绿色建筑节能改造项目。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同期限届满;(2)合同约定的解除条件成就;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方;(2)双方协商一致解除合同,应签订书面协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定办理工程结算手续;(2)乙方应按照合同约定退还甲方已支付的工程款;(3)双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:乙方根据甲方要求进行绿色建筑节能改造项目的初步设计、施工图设计和详细设计等,费用按照国家相关收费标准计算。(2)材料费:乙方采购的节能建筑材料、设备等,费用按照市场价或合同约定价格计算。(3)人工费:乙方在施工过程中所需的人工费用,包括但不限于施工人员工资、福利等。(4)施工机械费:乙方在施工过程中使用的施工机械租赁费用或自购机械折旧费用。(5)管理费:乙方在项目管理过程中产生的各项管理费用。(6)利润:乙方按照合同约定比例获得的利润。7.2支付方式(1)进度支付:根据乙方提交的工程进度报告,甲方按工程进度分期支付工程款。(2)结算支付:工程完成后,乙方提交工程结算报告,甲方在收到报告后30日内支付结算款。7.3支付时间(1)进度支付:每个工程阶段完成后,乙方应在7个工作日内提交支付申请,甲方应在收到申请后15个工作日内支付相应款项。(2)结算支付:乙方提交工程结算报告后,甲方应在收到报告后30日内支付结算款。7.4支付条款(1)甲方支付乙方费用的,应通过银行转账方式进行。(2)甲方支付费用时,应在付款凭证上注明合同编号、付款金额、付款日期等信息。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。(2)甲方擅自变更设计或工程内容,导致乙方产生额外费用的,甲方应承担相应费用。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,乙方应承担违约责任,包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。(2)乙方在施工过程中,因自身原因造成安全事故的,乙方应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定赔偿守约方损失,赔偿金额以实际损失为计算依据,赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同内容;(2)甲方提供的项目资料、技术数据;(3)乙方在项目实施过程中获取的甲方商业秘密。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的安全;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商解决,如无法协商一致,可申请仲裁或诉讼。10.4不可抗力实例(1)因自然灾害导致工程进度延误,可适当延长工期;(2)因政府政策变动导致项目无法继续,双方可协商解除合同。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家利益的项目;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对绿色建筑节能改造项目的最终验收权。(2)乙方保留对项目实施过程中发现的问题提出建议和改进的权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在项目实施过程中,根据实际情况调整项目设计、施工方案的权利。(2)乙方保留在项目实施过程中,对甲方提供的材料、设备等进行检验的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充,均需双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力,与本合同不一致的,以补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应配合乙方进行现场勘查、施工、验收等工作。(2)乙方应配合甲方进行项目进度、质量、安全等方面的监督检查。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面通知等方式保持沟通,及时解决项目实施过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式补充,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的项目资料,包括但不限于项目设计文件、技术数据、预算等。2.乙方提交的工程进度报告、质量验收报告、工程结算报告等。3.双方签订的补充协议。4.项目实施过程中的相关合同、协议、会议纪要等。5.项目实施过程中产生的各类文件、资料、照片等。6.项目验收报告。7.不可抗力事件的证明材料。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付费用的,认定为甲方违约。擅自变更设计或工程内容,导致乙方产生额外费用的,认定为甲方违约。2.乙方违约:未按合同约定完成工程,或工程质量不符合约定的,认定为乙方违约。在施工过程中,因自身原因造成安全事故的,认定为乙方违约。违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.绿色建筑:指在建筑的全寿命周期内,节约资源、保护环境、提供健康、适用、高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。2.节能改造:指对现有建筑进行改造,提高能源利用效率,降低能源消耗,减少碳排放。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.违约:指合同一方未履行合同约定的义务,造成对方损失的行为。5.补充协议:指对原合同进行修改或补充的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定支付费用。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,了解未支付原因,协商解决支付问题。如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.问题:乙方未按合同约定完成工程。解决办法:乙方应立即采取措施,加快工程进度,确保工程质量。如无法按时完成,应及时通知甲方,协商延期或赔偿损失。3.问题:项目实施过程中出现不可抗力事件。解决办法:双方应及时协商,根据不可抗力事件的性质和影响,决定是否延期、中止或终止合同。如需终止合同,应按照合同约定办理结算手续。4.问题:合同执行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款5.第三方责任:第三方负责绿色建筑节能改造项目的具体施工工作。第三方应确保施工质量符合国家相关标准和合同约定。6.第三方权利:第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。第三方有权对施工过程中发现的问题提出建议和改进措施。7.第三方义务:第三方应遵守国家法律法规和合同约定。第三方应配合甲方和乙方进行项目管理和验收工作。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按合同约定的时间支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和材料。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权在项目完成后获得相应的奖励。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。甲方不得单方面变更项目设计,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量完成工程。甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。2.甲方利益条款:甲方有权在项目完成后获得节能改造带来的经济效益。甲方有权在项目验收合格后,获得相应的节能补贴。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程的,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。乙方不得在未经甲方同意的情况下,将工程分包给第三方。全文完。2025年度总包合同重计量补充协议模板(绿色建筑节能改造项目)1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议依据二、协议双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息三、项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资四、协议内容4.1计量依据4.2计量范围4.3计量方法4.4计量周期五、重计量补充条款5.1重计量范围5.2重计量方法5.3重计量周期5.4重计量费用六、工程量清单6.1工程量清单编制依据6.2工程量清单内容6.3工程量清单价格七、合同价款调整7.1价格调整机制7.2价格调整依据7.3价格调整程序八、支付方式及期限8.1支付方式8.2支付期限8.3付款条件九、验收及移交9.1验收标准9.2验收程序9.3移交手续十、违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构十二、协议生效与终止12.1协议生效条件12.2协议生效日期12.3协议终止条件12.4协议终止日期十三、其他13.1不可抗力13.2协议的修改13.3协议的解除十四、附件14.1相关文件清单14.2协议签订日期14.3协议份数合同编号_________一、协议概述1.1协议名称:2025年度总包合同重计量补充协议1.2协议目的:明确重计量范围、方法、周期及费用,确保绿色建筑节能改造项目计量数据的准确性。1.3协议依据:《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及2025年度总包合同。二、协议双方基本信息2.1甲方基本信息:2.1.1甲方名称:2.1.2甲方地址:2.1.3甲方联系人:2.1.4甲方联系电话:2.2乙方基本信息:2.2.1乙方名称:2.2.2乙方地址:2.2.3乙方联系人:2.2.4乙方联系电话:三、项目概况3.1项目名称:绿色建筑节能改造项目3.2项目地点:3.3项目规模:3.4项目投资:四、协议内容4.1计量依据:4.1.1国家及地方相关计量标准4.1.2项目设计文件4.1.3施工图纸4.2计量范围:4.2.1绿色建筑节能改造工程量4.2.2相关配套设施工程量4.3计量方法:4.3.1采用国家标准计量方法4.3.2结合工程实际情况,采用合理的计量方法4.4计量周期:4.4.1工程进度每完成一定阶段进行一次计量4.4.2工程竣工验收前进行最终计量五、重计量补充条款5.1重计量范围:5.1.1乙方提出的重计量申请5.1.2甲方认为有必要进行重计量的情况5.2重计量方法:5.2.1采用国家标准计量方法5.2.2结合工程实际情况,采用合理的计量方法5.3重计量周期:5.3.1自重计量申请之日起30日内完成5.3.2甲方确认后,乙方应在规定时间内完成重计量工作5.4重计量费用:5.4.1重计量费用由乙方承担5.4.2甲方有权对重计量结果进行审核,如发现误差,乙方应承担相应责任六、工程量清单6.1工程量清单编制依据:6.1.1国家及地方相关计量标准6.1.2项目设计文件6.1.3施工图纸6.2工程量清单内容:6.2.1绿色建筑节能改造工程量6.2.2相关配套设施工程量6.3工程量清单价格:6.3.1按照市场价格及合同约定执行6.3.2甲方有权对工程量清单价格进行审核七、合同价款调整7.1价格调整机制:7.1.1按照市场价格及合同约定执行7.1.2甲方有权对合同价款进行调整7.2价格调整依据:7.2.1国家及地方相关政策法规7.2.2市场价格变动情况7.3价格调整程序:7.3.1甲方提出价格调整申请7.3.2乙方进行审核7.3.3双方协商确定价格调整方案八、支付方式及期限8.1支付方式:8.1.1甲方按照工程进度和合同约定支付工程款。8.1.2甲方应在每个计量周期结束后5个工作日内支付当期工程款。8.2支付期限:8.2.1甲方支付工程款的时间不应超过合同约定的支付期限。8.2.2逾期支付的,甲方应向乙方支付逾期付款违约金。九、验收及移交9.1验收标准:9.1.1按照国家及地方相关质量标准执行。9.1.2按照合同约定的质量标准执行。9.2验收程序:9.2.1乙方完成工程量清单内的工程后,应及时通知甲方进行验收。9.2.2甲方应在收到通知后5个工作日内组织验收。9.3移交手续:9.3.1验收合格后,乙方应向甲方提供完整的工程资料。9.3.2甲方应在验收合格后5个工作日内办理工程移交手续。十、违约责任10.1甲方违约责任:10.1.1甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金。10.1.2甲方违反验收标准的,应承担相应的责任。10.2乙方违约责任:10.2.1乙方未按时完成工程的,应向甲方支付违约金。10.2.2乙方工程质量不符合标准的,应进行整改,并承担相应责任。十一、争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构:11.2.1争议解决机构为____仲裁委员会。十二、协议生效与终止12.1协议生效条件:12.1.1双方签字盖章。12.1.2协议符合法律法规的规定。12.2协议生效日期:12.2.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.3协议终止条件:12.3.1本协议约定的终止条件成就。12.3.2双方协商一致解除本协议。12.4协议终止日期:12.4.1本协议终止日期以协议约定的终止条件成就之日为准。十三、其他13.1不可抗力:13.1.1因不可抗力导致本协议无法履行的,双方互不承担责任。13.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。13.2协议的修改:13.2.1本协议的修改需经双方协商一致,并书面确认。13.3协议的解除:13.3.1本协议的解除需经双方协商一致,并书面确认。十四、附件14.1相关文件清单:14.1.12025年度总包合同14.1.2项目设计文件14.1.3施工图纸14.1.4其他相关文件甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策:1.1.1在项目实施过程中,甲方有权对重计量结果提出异议,并要求乙方重新计量。1.1.2甲方对重计量结果有最终决定权。1.2甲方监督职责:1.2.1甲方应定期对乙方进行工程进度和质量监督。1.2.2甲方有权要求乙方提供相关工程资料和计量数据。1.3甲方验收标准:1.3.1甲方应根据国家及地方相关质量标准,结合项目实际情况,制定验收标准。1.3.2乙方应按照甲方验收标准进行工程验收。1.4甲方信息提供:1.4.1甲方应及时向乙方提供项目设计文件、施工图纸等相关信息。1.4.2甲方提供的文件信息应真实、准确、完整。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导实施:2.1.1乙方负责项目的具体实施,包括工程进度、质量、安全等方面的管理。2.1.2乙方应确保项目按期、按质完成。2.2乙方计量责任:2.2.1乙方应严格按照合同约定和计量标准进行计量。2.2.2乙方应对计量数据的真实性、准确性负责。2.3乙方进度保证:2.3.1乙方应确保工程进度符合合同约定,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应责任。2.3.2乙方应定期向甲方报告工程进度。2.4乙方质量保证:2.4.1乙方应确保工程质量符合国家及地方相关质量标准。2.4.2乙方应对工程缺陷进行整改,并承担相应责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责:3.1.1第三方中介负责对重计量结果进行监督和审核。3.1.2第三方中介应具备相关资质和专业知识。3.2第三方中介费用:3.2.1第三方中介费用由甲方承担。3.2.2第三方中介费用在合同中明确约定。3.3第三方中介报告:3.3.1第三方中介应在重计量完成后出具报告,报告内容应真实、客观、公正。3.3.2第三方中介报告作为重计量结果的最终依据。3.4第三方中介保密:3.4.1第三方中介应对项目信息及重计量结果保密。3.4.2第三方中介不得泄露任何项目信息。3.5第三方中介更换:3.5.1如第三方中介无法履行职责或存在违规行为,双方可协商更换第三方中介。3.5.2更换第三方中介需书面通知,并经双方确认。附件及其他补充说明一、附件列表:1.2025年度总包合同2.项目设计文件3.施工图纸4.重计量补充协议5.第三方中介资质证明6.第三方中介费用协议7.工程进度报告8.工程质量验收报告9.付款凭证10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款。认定:甲方超过合同约定的支付期限未支付工程款。2.违约行为:乙方未按时完成工程。认定:乙方未在合同约定的工期内完成工程。3.违约行为:乙方工程质量不符合标准。认定:乙方施工的工程质量不符合国家及地方相关质量标准。4.违约行为:第三方中介泄露项目信息。认定:第三方中介在协议履行过程中泄露项目信息。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金:指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的违约责任。3.仲裁:指由仲裁机构对合同纠纷进行裁决的一种争议解决方式。4.质量标准:指产品或服务质量必须达到的规定要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:重计量结果存在争议。解决办法:由第三方中介进行监督和审核,确保重计量结果的公正性。2.问题:工程进度滞后。解决办法:甲方应与乙方协商,采取有效措施加快工程进度。3.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应立即整改,并承担相应责任。4.问题:第三方中介更换。解决办法:双方协商一致后,书面通知并确认更换第三方中介。五、所有应用场景:1.绿色建筑节能改造项目总包合同执行过程中。2.当合同双方对重计量结果有争议时。3.当合同一方未按时履行支付义务时。4.当合同一方未按时完成工程或工程质量不符合标准时。5.当合同涉及第三方中介参与时。全文完。2025年度总包合同重计量补充协议模板(绿色建筑节能改造项目)2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目描述3.服务内容和范围3.1总包服务内容3.2绿色建筑节能改造服务内容3.3其他相关服务4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同期限4.3合同终止条件5.合同价格和支付5.1合同价格5.2价格调整5.3支付方式5.4付款时间6.交工和验收6.1交工标准6.2验收程序6.3验收标准6.4验收期限7.工程变更7.1变更申请7.2变更审批7.3变更内容7.4变更价格8.知识产权和保密8.1知识产权归属8.2保密义务8.3保密期限9.合同解除和终止9.1解除合同的条件9.2合同终止的程序9.3解除合同后的处理10.法律和争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式10.3争议解决程序11.合同的生效和修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.通知和通讯12.1通知方式12.2通讯地址12.3通知送达13.合同附件13.1附件一:项目技术方案13.2附件二:质量保证计划13.3附件三:安全施工措施14.其他14.1合同生效14.2合同解除14.3合同终止第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“总包合同”指本协议双方签订的2025年度总包合同。1.1.2“绿色建筑节能改造项目”指合同约定的绿色建筑节能改造项目。1.1.3“重计量”指对绿色建筑节能改造项目实施过程中的能耗进行重新测量和计算。1.1.4“本协议”指本重计量补充协议。1.2解释1.2.1本协议中使用的术语和定义,除非上下文另有要求,应具有本协议中的含义。2.项目概况2.1项目名称绿色建筑节能改造项目2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模[具体规模描述]2.4项目描述[项目详细描述,包括改造目标、范围、预期效果等]3.服务内容和范围3.1总包服务内容3.1.1按照总包合同约定的内容和标准,完成绿色建筑节能改造项目的施工。3.1.2遵守国家相关节能标准,确保改造后的建筑达到节能要求。3.2绿色建筑节能改造服务内容3.2.1对建筑围护结构进行节能改造,包括外墙、屋顶、门窗等。3.2.2更换高效节能设备,如空调、照明等。3.2.3优化建筑室内环境,提高居住舒适度。3.3其他相关服务3.3.1提供项目实施过程中的技术支持。3.3.2完成项目验收所需的文件和资料的准备。4.合同期限4.1合同生效日期[具体日期]4.2合同期限[合同期限描述,如:自合同生效之日起至[具体日期]止]4.3合同终止条件4.3.1双方协商一致。4.3.2因不可抗力导致合同无法履行。4.3.3违约方严重违约。5.合同价格和支付5.1合同价格[合同总价]5.2价格调整[价格调整条款,如:根据市场行情和物价变动进行调整]5.3支付方式[支付方式描述,如:分阶段支付,每完成一定比例的工作后支付相应款项]5.4付款时间[具体付款时间,如:每月[具体日期]前支付上一个月的工程款]6.交工和验收6.1交工标准[交工标准描述,如:按照国家相关标准和合同约定完成施工,确保工程质量符合要求]6.2验收程序6.2.1双方共同组织验收。6.2.2验收人员由双方各自指定。6.2.3验收应在合同规定的期限内完成。6.3验收标准[验收标准描述,如:符合国家节能标准,满足合同约定的各项技术指标]6.4验收期限[验收期限描述,如:自工程竣工验收合格之日起[具体天数]内]7.工程变更7.1变更申请7.1.1任何一方提出变更申请,应提前[具体天数]向对方提出书面申请。7.1.2变更申请应详细说明变更原因、内容、预期影响等。7.2变更审批7.2.1双方应尽快对变更申请进行审查,并在[具体天数]内给予答复。7.2.2变更审批应遵循公平、合理、合法的原则。7.3变更内容7.3.1变更内容应包括但不限于工程量、施工方案、工期、费用等。7.3.2变更内容经双方确认后,作为合同附件。7.4变更价格7.4.1变更价格应根据市场行情、工程实际情况和双方协商确定。7.4.2变更价格应纳入合同总价。8.知识产权和保密8.1知识产权归属8.1.1合同项下产生的知识产权归合同约定的所有者。8.1.2除非合同另有约定,项目相关的专利、商标、设计等知识产权归项目所有方共同所有。8.2保密义务8.2.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务。8.2.2未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。8.3保密期限8.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。9.合同解除和终止9.1解除合同的条件9.1.1合同一方严重违约。9.1.2发生不可抗力事件,且合同一方无法克服。9.2合同终止的程序9.2.1任何一方提出解除或终止合同的,应提前[具体天数]书面通知对方。9.2.2双方应协商确定解除或终止合同的具体方式和后续事宜。9.3解除合同后的处理9.3.1解除合同后,双方应按照合同约定完成剩余工作。9.3.2双方应相互结算,清理债权债务关系。10.法律和争议解决10.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同争议。10.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序10.3.1双方应在本协议签订后[具体天数]内提交争议解决请求。10.3.2争议解决过程中,双方应保持沟通,共同寻找解决方案。11.合同的生效和修改11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序11.2.1任何一方对本合同提出修改建议,应提前[具体天数]书面通知对方。11.2.2双方应对修改建议进行协商,并达成一致后,以书面形式修改合同。12.通知和通讯12.1通知方式双方的通知应以书面形式,通过挂号信、特快专递、电子邮件等方式发送。12.2通讯地址[详细通讯地址]12.3通知送达12.3.1以挂号信或特快专递方式发送的,自投递之日起[具体天数]后视为送达。12.3.2以电子邮件方式发送的,自发送成功后[具体天数]后视为送达。13.合同附件13.1附件一:项目技术方案13.2附件二:质量保证计划13.3附件三:安全施工措施13.4附件四:合同签订双方的授权委托书14.其他14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除任何一方违反本合同约定的,对方有权解除合同。14.3合同终止合同因期满、解除或其他原因终止后,双方应立即进行合同解除后的结算工作。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念和界定1.1第三方指本合同项下,除甲乙双方以外的其他参与方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、供应商等。1.2第三方的介入应基于本合同的约定,且需经甲乙双方同意。2.第三方的责任和权利2.1第三方的责任2.1.1第三方应按照合同约定或法律法规的规定,履行其职责。2.1.2第三方对因其过错导致的合同违约行为,应承担相应的法律责任。2.1.3第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时通知甲乙双方,并采取合理措施减轻损失。2.2第三方的权利2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。2.2.2第三方有权根据合同约定和职责要求,对甲乙双方的行为进行监督和检查。2.2.3第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议。3.第三方介入的额外条款及说明3.1第三方介入的条件3.1.1第三方介入需符合本合同的约定,并经甲乙双方同意。3.1.2第三方介入应有利于合同的履行和目标的实现。3.2第三方介入的程序3.2.1甲乙双方应就第三方介入达成一致,并签订书面协议。3.2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。4.第三方责任限额的明确4.1第三方责任限额4.1.1第三方的责任限额应根据其职责和合同约定确定。4.1.2第三方的责任限额应在第三方介入协议中明确。4.2责任限额的调整4.2.1如合同履行过程中出现特殊情况,导致第三方责任限额需要调整的,甲乙双方应协商一致,并书面确认。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分5.1.1第三方应根据合同约定和职责要求,履行其职责,不得干涉甲乙双方的权利和义务。5.1.2甲乙双方应明确各自的责任范围,确保合同目标的实现。5.2权利划分5.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料,但不得侵犯甲乙双方的权利。5.2.2第三方有权根据合同约定和职责要求,对甲乙双方的行为进行监督和检查,但不得超越其职责范围。5.3责任划分5.3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 广东外语外贸大学《纳税申报模拟实训》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东女子职业技术学院《工程制图(Ⅱ)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东南华工商职业学院《光纤器件工程》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 广东梅州职业技术学院《版面文化与设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 专题三-信守合同与违约单元基础测试2(新人教版选修5)
- 大学英语过程写作(吉林大学)学习通测试及答案
- 个人理财规划(重庆理工大学)学习通测试及答案
- 【KS5U发布】河南省豫南九校2021届高三上期第二次联考-政治-扫描版含答案
- 2021年高考艺体生文化课百日冲刺-英语专题复习讲练:专题二-代词和介词
- 江西省宜春市2024-2025学年上高二中高一(上)第三次月考物理试卷(含答案)
- 江西省景德镇市2023-2024学年高二上学期1月期末质量检测数学试题 附答案
- 声光影的内心感动:电影视听语言学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 创新转化管理智慧树知到期末考试答案章节答案2024年山东大学
- 设备采购 投标方案(技术方案)
- 2023-2024学年四川省成都市锦江区四年级数学第一学期期末考试试题含答案
- 储罐受限空间作业方案DOC
- 压力容器耐压试验
- 课程设计---年产5.6万吨乙醇精馏塔的设计
- 冷轧辊激光毛化工艺简介
- 沪教版2021三年级数学上册看图列式计算专项题集
- 胃壁增厚性病变的CT、MRI表现
评论
0/150
提交评论