2025年度地下综合管廊建设工程施工合同3篇_第1页
2025年度地下综合管廊建设工程施工合同3篇_第2页
2025年度地下综合管廊建设工程施工合同3篇_第3页
2025年度地下综合管廊建设工程施工合同3篇_第4页
2025年度地下综合管廊建设工程施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度地下综合管廊建设工程施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(施工单位):名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景为了加快城市地下综合管廊建设,提高城市综合承载能力,根据我国相关法律法规和政策,经甲乙双方友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度地下综合管廊建设工程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)地下综合管廊:指在城市地下,用于容纳电力、通信、给水、排水、中水、燃气、热力等城市公用设施及其附属设施的公共通道。(2)施工图设计:指按照设计规范和技术要求,对地下综合管廊进行详细设计,包括平面布置、剖面设计、结构设计、设备选型等。(3)施工组织设计:指根据施工图设计,编制的施工组织、进度安排、资源配置等内容的文件。3.2关键词解释(1)工期:指合同约定的完成地下综合管廊建设工程的时间期限。(2)质量:指地下综合管廊建设工程的施工质量,应符合国家相关标准及设计要求。(3)造价:指地下综合管廊建设工程的总投资,包括直接费用和间接费用。(4)验收:指对地下综合管廊建设工程完成的检查、测试、评定等过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、造价完成地下综合管廊建设工程。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,确保工程质量和进度。(3)甲方有权要求乙方提供施工图设计、施工组织设计等相关文件。(4)甲方应按照合同约定,按时足额支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、造价完成地下综合管廊建设工程。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工图设计、施工组织设计等相关文件。(3)乙方应确保施工过程中的安全和环保,防止对周围环境和居民造成影响。(4)乙方应按照国家相关法律法规,进行工程建设和施工。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点地下综合管廊建设工程施工地点:(填写具体施工地点)5.3合同履行方式乙方应按照施工图设计和施工组织设计,进行地下综合管廊建设工程的施工。施工过程中,应严格按照国家相关法律法规和标准进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,且工程已按合同约定完成;(2)因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行;(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)甲乙双方应书面通知对方终止合同;(2)终止合同后,乙方应立即停止施工,并按照甲方要求进行工程清理和移交;(3)甲乙双方应按照合同约定,处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,退还甲方已支付的工程款;(2)合同终止后,甲乙双方应按照国家相关法律法规,处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下:(1)直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费、临时设施费、试验检测费等。(2)间接费用:包括但不限于管理费、保险费、税费、利润等。(3)其他费用:根据合同约定或实际情况产生的其他费用。7.2支付方式(1)工程进度款:按照工程进度和合同约定的比例支付。(2)竣工结算款:工程验收合格后,按照合同约定支付竣工结算款。7.3支付时间(1)工程进度款:每月末前支付上个月完成的工程进度款。(2)竣工结算款:工程验收合格后30日内支付。(3)保修金:保修期满后30日内支付。7.4支付条款(1)支付凭证:乙方应在每月末前提交上个月完成的工程进度款支付申请,并附上相关支付凭证。(2)支付方式:甲方通过银行转账方式支付给乙方。(3)滞纳金:乙方未按时提交支付申请的,甲方有权按每日万分之五收取滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付滞纳金。(2)甲方未按时完成工程验收,应承担乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用及赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算:按照合同约定的比例计算。(2)赔偿金额的支付:乙方应在违约发生后10日内支付赔偿金额。(3)赔偿方式的确定:根据实际情况,可选择现金支付或等价物品赔偿。九、保密条款9.1保密内容(1)地下综合管廊建设工程的相关技术资料、设计图纸、施工方案等。(2)甲乙双方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至地下综合管廊建设工程竣工后5年。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)双方应采取必要措施,防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、封锁等政府行为;(3)罢工、停工、疫情等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。(2)双方应尽力采取措施,减轻不可抗力事件的影响。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政府发布封锁令,影响工程进度;(3)疫情导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成的,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家秘密、商业秘密的合同;(2)合同约定不得转让的合同;(3)法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对地下综合管廊建设工程的监督权和验收权。(2)乙方保留对施工过程中发现的设计缺陷提出建议和修改的权利。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,任何一方未经对方同意,不得擅自转让其权利和义务。(2)在合同履行期间,如发生法律、法规、政策调整,双方应协商一致,对本合同相应条款进行修改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充,均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就地下综合管廊建设工程的施工、监理、验收等事项进行相互协作。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开会议,沟通工程进展情况。(2)甲乙双方应相互提供必要的资料和协助,确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于地下综合管廊建设工程施工的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款本合同如有未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):日期:(填写签字日期)乙方(施工单位):日期:(填写签字日期)其他相关方:(如有其他相关方,请在此处签字、日期、盖章)附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及设计文件2.施工组织设计3.工程量清单4.材料设备采购合同5.人员配置表6.施工现场平面布置图7.甲方提供的施工场地条件说明8.不可抗力事件证明材料9.争议解决相关文件10.合同修改和补充协议11.其他双方认为必要的附件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款:认定依据为合同约定的支付时间和方式。未按时完成工程验收:认定依据为合同约定的验收时间和标准。2.乙方违约:未按时完成工程:认定依据为合同约定的工期和工程进度。施工过程中出现质量问题:认定依据为国家相关标准及设计要求。未按合同约定进行保密:认定依据为合同约定的保密条款。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决:指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。4.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限和保密履行方式的规定。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计缺陷。解决办法:乙方应及时向甲方提出建议和修改,经甲方确认后,乙方可进行修改。2.问题:材料设备供应不及时。解决办法:甲方应提前与供应商协商,确保材料设备按时到位。如因供应商原因导致延误,供应商应承担相应责任。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,进行整改。整改后,经甲方验收合格后方可继续施工。4.问题:不可抗力事件导致工程延误。解决办法:双方应按照合同约定的不可抗力条款,协商解决工程延误问题。5.问题:争议解决过程中出现分歧。解决办法:双方应保持沟通,通过协商或寻求第三方调解解决争议。如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及信息:名称:(填写第三方全称)地址:(填写第三方详细地址)联系人:(填写第三方联系人姓名)联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方职责:第三方作为监理单位,负责对地下综合管廊建设工程的施工过程进行全程监理。监理单位应按照国家相关标准和合同约定,对施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.第三方权利:监理单位有权要求施工单位提供施工图纸、施工组织设计等相关资料。监理单位有权对施工过程中发现的问题提出整改要求,并监督整改落实。4.第三方义务:第三方应按照合同约定,独立、公正、客观地履行监理职责。第三方应按时提交监理报告,对施工过程中的问题提出意见和建议。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点和方式提供施工场地和施工条件。乙方有权要求甲方及时支付工程进度款,并保证资金到位。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。2.乙方利益条款:乙方有权在施工过程中对设计进行合理修改,以提高施工效率和质量。乙方有权在工程完成后,按照合同约定获得相应的利润。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时提供施工场地或施工条件,应向乙方支付违约金。甲方未按时支付工程进度款,应向乙方支付滞纳金。甲方不得无故终止合同,否则应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对施工过程中的设计、施工方案提出修改意见。甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、造价完成工程。2.甲方的利益条款:甲方可享受地下综合管廊建设工程完成后带来的经济效益。甲方可通过工程验收,确保工程质量符合要求。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用及赔偿甲方损失。乙方不得擅自修改设计或施工方案,未经甲方同意不得改变工程内容。全文完。2025年度地下综合管廊建设工程施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同履行期限6.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求6.工程进度要求三、合同双方权利义务1.施工方权利2.施工方义务3.监理方权利4.监理方义务5.设计方权利6.设计方义务7.业主方权利8.业主方义务四、合同价款及支付方式1.工程合同价款2.预付款比例及支付时间3.进度款支付比例及支付时间4.结算款支付比例及支付时间5.逾期付款违约责任五、工期及延期处理1.工期要求2.工期延误责任3.延期处理程序六、质量保证及验收1.质量保证体系2.质量验收标准3.验收程序4.质量问题处理七、安全生产与环境保护1.安全生产责任2.安全生产措施3.环境保护要求4.环境污染处理八、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更及解除程序九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十一、违约责任1.违约行为及认定2.违约责任承担3.违约责任追究十二、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力事件处理3.不可抗力事件证明十三、合同附件1.工程地质勘察报告2.设计文件3.施工图纸4.合同附件清单十四、其他约定1.合同生效条件2.合同解除条件3.合同终止条件4.合同解释权5.合同附件效力合同编号2025UGCC001一、合同概述1.合同名称:2025年度地下综合管廊建设工程施工合同2.合同编号:2025UGCC0013.合同签订日期:2025年3月1日4.合同双方基本信息:a.甲方(业主方):市城市基础设施管理局b.乙方(施工方):建筑工程有限公司c.监理方:工程建设监理有限公司d.设计方:工程设计研究院5.合同履行期限:自2025年3月1日至2027年3月1日6.合同签订地点:市区路号二、工程概况1.工程名称:市地下综合管廊建设工程2.工程地点:市区3.工程规模:全长公里,总投资亿元4.工程内容:包括管廊主体结构、附属设施、监控系统等5.工程质量要求:符合国家相关质量标准,达到优良工程等级6.工程进度要求:按施工进度计划执行,确保按期完工三、合同双方权利义务1.施工方权利:a.按合同约定进行施工b.享有工程进度款的支付c.享有合同约定的其他权利2.施工方义务:a.按时、按质、按量完成工程b.保障施工安全,遵守安全生产规定c.保护施工现场环境,减少噪音和污染3.监理方权利:a.对施工过程进行监督检查b.享有合同约定的其他权利4.监理方义务:a.独立、公正、客观地执行监理职责b.及时发现和处理工程质量、安全问题5.设计方权利:a.按合同约定提供设计文件b.享有合同约定的其他权利6.设计方义务:a.按时提交设计文件b.对设计文件进行技术交底c.对施工过程中提出的问题及时提供解决方案7.业主方权利:a.对施工过程进行监督检查b.享有合同约定的其他权利8.业主方义务:a.按合同约定支付工程款b.提供必要的施工条件c.对施工过程中提出的问题提供支持四、合同价款及支付方式1.工程合同价款:亿元2.预付款比例及支付时间:合同总价款的10%,合同签订后5个工作日内支付3.进度款支付比例及支付时间:每月完成工程量的80%,每月月底前支付4.结算款支付比例及支付时间:工程完工验收合格后,结算款的50%,验收合格后30个工作日内支付5.逾期付款违约责任:逾期付款按每日万分之五支付违约金五、工期及延期处理1.工期要求:按施工进度计划执行,确保2027年3月1日前完工2.工期延误责任:因施工方原因导致的工期延误,由施工方承担全部责任3.延期处理程序:施工方需提前5个工作日向监理方提出延期申请,经监理方和业主方批准后方可延期六、质量保证及验收1.质量保证体系:建立完善的质量保证体系,确保工程质量2.质量验收标准:符合国家相关质量标准,达到优良工程等级3.验收程序:分阶段验收,包括隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收和整体工程验收4.质量问题处理:发现质量问题,立即停止施工,查明原因,制定整改措施,经监理方和业主方确认后方可继续施工七、安全生产与环境保护1.安全生产责任:施工方对施工现场的安全生产负全部责任2.安全生产措施:严格执行国家安全生产法律法规,制定详细的安全措施3.环境保护要求:遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少施工对环境的影响4.环境污染处理:发生环境污染事故,立即采取措施进行处理,并承担相应责任八、合同变更及解除1.合同变更条件:a.因设计变更导致工程量增减b.因不可抗力因素导致工程进度或质量受到影响c.因合同履行过程中出现其他需要变更的情况2.合同解除条件:a.任何一方严重违约b.因不可抗力导致合同无法履行c.经双方协商一致解除合同3.合同变更及解除程序:a.提出变更或解除合同的一方应书面通知另一方b.双方应在接到通知后15日内协商确定变更或解除的具体事宜c.协商一致后,双方应签订书面协议九、争议解决1.争议解决方式:a.通过友好协商解决b.协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁2.争议解决机构:a.市仲裁委员会3.争议解决程序:a.双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请b.仲裁庭应在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决4.争议解决费用:a.仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外十、合同终止1.合同终止条件:a.合同约定的工期届满b.合同解除c.双方协商一致终止合同2.合同终止程序:a.双方应签订合同终止协议b.施工方应完成工程收尾工作3.合同终止后的处理:a.双方应按照合同约定处理剩余款项b.业主方应接收并验收工程十一、违约责任1.违约行为及认定:a.违约行为包括但不限于延误工期、质量问题、未按约定支付款项等b.违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规2.违约责任承担:a.违约方应承担相应的违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等3.违约责任追究:a.任何一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任b.违约责任追究程序按照合同约定或相关法律法规执行十二、不可抗力1.不可抗力定义:a.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况2.不可抗力事件处理:a.发生不可抗力事件,双方应立即通知对方b.双方应采取措施减轻损失c.不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复合同履行3.不可抗力事件证明:a.不可抗力事件发生时,双方应提供相关证明材料十三、合同附件1.工程地质勘察报告2.设计文件3.施工图纸4.合同附件清单十四、其他约定1.合同生效条件:a.双方签字盖章后生效b.合同经相关政府部门批准后生效2.合同解释权:a.本合同以中文文本为准b.合同解释权归甲方所有3.合同附件效力:a.合同附件与本合同具有同等法律效力b.合同附件清单列明的文件为本合同组成部分甲方(业主方)签字:乙方(施工方)签字:日期:____年____月____日日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款a.甲方有权决定施工进度计划,乙方必须按照甲方批准的进度计划执行施工。b.甲方有权对施工方案进行审核,乙方必须按照甲方的要求进行调整。2.设计变更管理a.甲方有权根据项目需求对设计进行变更,乙方必须无条件执行。b.设计变更导致工程量增减或工期调整的,甲方应按合同约定进行补偿或调整。3.施工监督权a.甲方有权对施工现场进行监督检查,乙方应配合并提供必要的资料。b.甲方有权要求乙方进行施工整改,乙方应在规定时间内完成。4.工程验收权a.甲方有权组织工程验收,乙方应按照甲方的要求进行自检和整改。b.验收不合格的,乙方应承担整改责任,直至验收合格。5.款项支付管理a.甲方有权根据工程进度和验收结果决定款项支付,乙方应配合。b.逾期支付款项的,甲方有权按照合同约定收取违约金。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款a.乙方有权根据工程实际情况提出施工建议,甲方应予以考虑。b.乙方有权在确保工程质量的前提下,调整施工方案。2.施工方案制定权a.乙方有权制定施工方案,经甲方审核批准后执行。b.甲方应在收到施工方案后15个工作日内提出修改意见。3.工程进度控制权a.乙方有权根据施工方案制定工程进度计划,甲方应予以支持。b.乙方有权根据实际情况调整进度计划,甲方应予以配合。4.质量管理权a.乙方有权对工程质量进行管理,确保工程质量符合合同要求。b.甲方应提供必要的质量管理资料,支持乙方进行质量管理。5.款项支付管理权a.乙方有权根据工程进度和验收结果,向甲方提出款项支付申请。b.甲方应在收到支付申请后10个工作日内完成款项支付。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构条款a.本合同约定引入第三方中介机构,负责工程监理、造价咨询等工作。b.中介机构应具备相应的资质和经验,乙方应予以配合。2.中介机构职责a.中介机构应按照合同约定,对工程施工过程进行监督检查。b.中介机构应定期向甲方和乙方提交工作报告,包括工程进度、质量、安全等方面。3.中介机构费用a.中介机构费用由甲方和乙方按照合同约定分担。b.中介机构费用支付方式及时间由合同约定。4.中介机构责任a.中介机构应承担因自身原因导致的工程延误、质量问题等责任。b.中介机构在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定。5.中介机构更换a.任何一方认为中介机构不适宜继续履行职责的,可以提出更换申请。b.更换中介机构应经甲方和乙方协商一致,并签订补充协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程地质勘察报告2.设计文件3.施工图纸4.合同附件清单5.甲方授权委托书6.乙方资质证明文件7.监理方资质证明文件8.设计方资质证明文件9.不可抗力事件证明材料10.争议解决协议11.中介机构资质证明文件及服务合同二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定的时间完成工程;b.乙方施工过程中出现重大质量问题;c.乙方未按合同约定支付款项;d.甲方未按合同约定支付款项;e.任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定:a.违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规;b.任何一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任;c.违约行为的认定需有书面证据支持。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生后,提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指双方在争议发生后,通过法院诉讼解决争议的方式。5.合同解除:指在合同履行过程中,因特定原因导致合同关系终止。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:及时与甲方和设计方沟通,根据实际情况调整施工方案和进度计划。2.问题:施工过程中发现质量问题,影响工程进度。解决办法:立即停止施工,查明原因,制定整改措施,经甲方和监理方确认后方可继续施工。3.问题:款项支付不及时,影响施工进度。解决办法:及时与甲方沟通,了解款项支付原因,协商解决支付问题。五、所有应用场景:1.当甲方为主导时,适用于大型基础设施建设项目,甲方作为投资方和主导方。2.当乙方为主导时,适用于乙方具有施工资质,对工程有较强控制力的项目。3.当有第三方中介时,适用于引入专业监理、造价咨询等中介机构的项目。4.适用于地下综合管廊建设工程,涉及地质勘察、设计、施工、监理等多个环节。5.适用于跨区域、跨行业的大型基础设施建设项目。全文完。2025年度地下综合管廊建设工程施工合同2本合同目录一览1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同签订时间1.4合同签订地点1.5合同生效时间1.6合同终止条件1.7合同履行期限1.8工程概况1.9工程地点1.10工程规模1.11工程质量要求1.12工程进度要求1.13工程造价1.14工程款项支付方式1.15合同变更与解除1.16违约责任1.17争议解决方式1.18合同附件1.19合同签署1.20合同备案1.21合同终止1.22合同解除1.23合同续签1.24合同附件清单1.25合同附件签署1.26合同附件备案1.27合同附件终止1.28合同附件解除1.29合同附件续签第一部分:合同如下:1.1合同订立依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2地方政府相关政策和标准1.1.3本工程可行性研究报告1.1.4本工程初步设计文件1.1.5本工程招标文件及投标文件1.2合同主体1.2.1甲方:市政府1.2.2乙方:建筑工程有限公司1.2.3甲方联系人:1.2.4乙方联系人:1.3合同签订时间1.3.1合同签订日期:2025年1月1日1.4合同签订地点1.4.1合同签订地点:市区街道1.5合同生效时间1.5.1合同自双方签字盖章之日起生效1.6合同终止条件1.6.1工程完工并验收合格1.6.2双方协商一致解除合同1.6.3因不可抗力导致合同无法履行1.7合同履行期限1.7.1合同履行期限:自合同生效之日起至2028年12月31日1.8工程概况1.8.1工程名称:2025年度地下综合管廊建设工程1.8.2工程地点:市区1.8.3工程规模:全长公里1.8.4工程质量要求:达到国家一级质量标准1.9工程地点1.9.1工程具体位置:市区街道1.10工程规模1.10.1管廊内包含给水、排水、电力、通信等管线1.10.2管廊宽度:6米1.10.3管廊深度:4米1.11工程质量要求1.11.1确保工程质量符合国家相关标准和规范1.11.2工程质量验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》1.12工程进度要求1.12.1施工进度计划:根据工程实际情况制定详细施工进度计划1.12.2工程竣工时间:2028年12月31日1.13工程造价1.13.1工程总造价:人民币伍仟万元整1.13.2工程造价组成:包括但不限于材料费、人工费、设备费、施工费等1.14工程款项支付方式1.14.1甲方按照工程进度支付工程款项1.14.2支付比例:根据工程进度分期支付,具体比例详见附件1.14.3支付时间:每月一个工作日支付上月完成工程量的款项1.15合同变更与解除1.15.1合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议1.15.2合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议1.16违约责任1.16.1甲方违约责任:逾期付款的,应向乙方支付违约金1.16.2乙方违约责任:逾期竣工的,应向甲方支付违约金1.17争议解决方式1.17.1双方发生争议,应通过友好协商解决1.17.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼1.18合同附件1.18.1工程施工图纸及技术文件1.18.2工程量清单1.18.3工程进度计划1.18.4工程款项支付计划1.19合同签署1.19.1甲方代表签字:1.19.2乙方代表签字:1.20合同备案1.20.1甲方应将合同报相关部门备案1.21合同终止1.21.1合同终止条件:详见第1.6条1.22合同解除1.22.1合同解除条件:详见第1.15条1.23合同续签1.23.1合同到期后,如需续签,双方应提前一个月进行协商1.24合同附件清单1.24.1附件一:工程施工图纸及技术文件1.24.2附件二:工程量清单1.24.3附件三:工程进度计划1.24.4附件四:工程款项支付计划1.25合同附件签署1.25.1附件签署人:详见附件1.26合同附件备案1.26.1附件备案部门:详见附件1.27合同附件终止1.27.1附件终止条件:详见合同1.28合同附件解除1.28.1附件解除条件:详见合同1.29合同附件续签1.29.1附件续签条件:详见合同1.8工程地点1.8.1工程具体位置:市区街道,具体坐标详见附件一。1.9工程规模1.9.1管廊内包含给水、排水、电力、通信等管线,具体管线布置及数量详见附件二。1.9.2管廊宽度:6米,包括两侧各1米的人行道和3米的车行道。1.9.3管廊深度:4米,从地面到管廊顶部。1.10工程质量要求1.10.1工程质量应符合国家现行有关标准和规范。1.10.2管廊结构安全可靠,防水、防渗、防腐蚀性能良好。1.10.3管线安装规范,连接牢固,无泄漏。1.11工程进度要求1.11.1施工进度计划将根据工程实际情况制定,具体计划见附件三。1.11.2甲方将根据施工进度计划进行工程进度款的支付。1.12工程造价1.12.1工程总造价为人民币伍仟万元整,包含但不限于设计费、材料费、人工费、机械使用费、施工费、监理费等。1.12.2工程造价将根据工程量清单和合同约定的价格计算。1.13工程款项支付方式1.13.1甲方将按照工程进度支付工程款项,具体支付节点和比例见附件四。1.13.2甲方支付工程款项时,乙方应提供相应的工程进度证明和发票。1.14合同变更与解除1.14.1合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。1.14.2合同解除需符合合同约定的解除条件,并签订解除协议。1.14.3因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商解决,协商不成的,按国家相关法律法规处理。1.15违约责任1.15.1乙方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。1.15.2甲方未按合同约定支付工程款项,每延迟一天,应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。1.16争议解决方式1.16.1双方发生争议,应通过友好协商解决。1.16.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.17合同附件1.17.1附件一:工程施工图纸及技术文件1.17.2附件二:工程量清单1.17.3附件三:工程进度计划1.17.4附件四:工程款项支付计划1.18合同签署1.18.1甲方代表签字:1.18.2乙方代表签字:1.19合同备案1.19.1甲方应在合同签订后三十日内将合同报相关部门备案。1.20合同终止1.20.1合同终止条件:工程完工并验收合格,或因不可抗力、双方协商一致等原因终止。1.21合同解除1.21.1合同解除条件:违反合同约定、发生不可抗力、双方协商一致等原因。1.22合同续签1.22.1合同到期前,如需续签,双方应提前一个月进行协商,并签订续签协议。1.23合同附件清单1.23.1附件一:工程施工图纸及技术文件1.23.2附件二:工程量清单1.23.3附件三:工程进度计划1.23.4附件四:工程款项支付计划1.24合同附件签署1.24.1附件签署人:详见附件1.25合同附件备案1.25.1附件备案部门:详见附件1.26合同附件终止1.26.1附件终止条件:合同终止或解除1.27合同附件解除1.27.1附件解除条件:合同解除或双方协商一致1.28合同附件续签1.28.1附件续签条件:合同续签第二部分:第三方介入后的修正1.15.1第三方介入的定义1.15.1.1第三方介入是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方。1.15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、融资机构等。1.15.2第三方介入的批准1.15.2.1任何第三方介入需事先经甲方和乙方书面同意。1.15.2.2甲方和乙方应在合同中约定第三方介入的具体情况,包括介入目的、介入时间、介入费用及支付方式。1.15.3第三方的责任和权利1.15.3.1第三方应根据合同约定和甲方、乙方的委托,履行其专业服务或协助职责。1.15.3.2第三方在履行职责过程中,享有合同约定的权利,并承担相应的责任。1.15.4第三方的责任限额1.15.4.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或协助的性质、范围和风险进行评估。1.15.4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中再次确认。1.15.5第三方与其他各方的划分说明1.15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系应基于合同约定和第三方介入协议。1.15.5.2第三方不得直接与甲方或乙方以外的其他方进行合同关系或商务往来。1.15.5.3第三方在履行职责过程中产生的费用,应由甲方或乙方承担,具体承担方式由合同约定。1.15.6第三方介入的合同变更1.15.6.1任何第三方介入的变更,包括介入方、介入内容、介入期限等,均需经甲方和乙方书面同意,并签订变更协议。1.15.6.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。1.15.7第三方介入的争议解决1.15.7.1第三方在履行职责过程中产生的争议,应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论