2024政工程劳务分包合同范本包含智慧工地技术应用3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024政工程劳务分包合同范本，包含智慧工地技术应用本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包工作内容3.2分包工作质量要求3.3分包工作进度要求4.智慧工地技术应用4.1技术应用概述4.2技术应用方案4.3技术应用实施4.4技术应用效果评估5.付款方式及进度5.1付款方式5.2付款进度5.3付款条件6.风险承担6.1分包方风险承担6.2总包方风险承担6.3双方共同风险承担7.质量保证7.1分包方质量保证7.2总包方质量保证7.3质量监督与验收8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3违约责任承担方式11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：智慧工地技术应用方案12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方地址：_______1.1.3分包方法定代表人：_______1.1.4分包方联系电话：_______1.1.5分包方电子邮箱：_______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：_______1.2.2总包方地址：_______1.2.3总包方法定代表人：_______1.2.4总包方联系电话：_______1.2.5总包方电子邮箱：_______2.工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程工期：_______3.劳务分包内容3.1分包工作内容：3.1.1土建施工3.1.2水电安装3.1.3门窗安装3.1.4防水施工3.2分包工作质量要求：3.2.1符合国家及行业标准3.2.2达到设计要求3.2.3无质量通病3.3分包工作进度要求：3.3.1按照工程进度计划执行3.3.2确保工程按时交付3.3.3确保工程质量4.智慧工地技术应用4.1技术应用概述：4.1.1采用BIM技术进行施工管理4.1.2应用无人机进行施工现场巡查4.1.3利用物联网技术实现设备远程监控4.2技术应用方案：4.2.1BIM技术应用方案4.2.2无人机巡查方案4.2.3物联网技术应用方案4.3技术应用实施：4.3.1BIM技术应用实施步骤4.3.2无人机巡查实施步骤4.3.3物联网技术应用实施步骤4.4技术应用效果评估：4.4.1BIM技术应用效果评估4.4.2无人机巡查效果评估4.4.3物联网技术应用效果评估5.付款方式及进度5.1付款方式：5.1.1按照合同约定的进度支付5.1.2预付款、进度款、竣工结算款5.2付款进度：5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付5.2.2进度款：每完成一个阶段的工程量后支付5.2.3竣工结算款：工程验收合格后支付5.3付款条件：5.3.1工程进度达到约定节点5.3.2工程质量达到约定标准5.3.3按时提交相关资料6.风险承担6.1分包方风险承担：6.1.1人员伤亡、安全事故6.1.2工程质量、安全事故责任6.2总包方风险承担：6.2.1不可抗力因素导致工程延误6.2.2因总包方原因导致分包方损失6.3双方共同风险承担：6.3.1因政策调整、市场波动等不可预见因素导致的风险7.质量保证7.1分包方质量保证：7.1.1按照合同约定的质量标准施工7.1.2定期进行自检、互检、专检7.1.3及时处理质量问题7.2总包方质量保证：7.2.1对分包方的施工过程进行监督检查7.2.2对分包方的质量问题进行协调处理7.2.3确保工程质量达到约定标准7.3质量监督与验收：7.3.1按照国家及行业标准进行质量监督7.3.2工程验收合格后方可交付使用7.3.3验收不合格的，由分包方进行整改8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决争议8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院8.2.2争议解决机构为双方共同认可的仲裁机构8.3争议解决程序8.3.1争议发生后，双方应在30日内提出书面协商请求8.3.2协商不成，任何一方均可向争议解决机构提出申请8.3.3争议解决机构应在收到申请后60日内作出裁决9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.1.1双方代表签字盖章9.1.2预付款支付完毕9.1.3工程开工令下达9.2合同解除条件9.2.1一方违约，另一方有权解除合同9.2.2不可抗力导致合同无法履行9.3合同解除程序9.3.1解除合同应提前30日书面通知对方9.3.2解除合同后，双方应按照约定处理善后事宜10.违约责任10.1分包方违约责任10.1.1未按合同约定完成工程，每延误一天，支付合同总价款的0.5%作为违约金10.1.2工程质量不合格，每发现一处，支付合同总价款的1%作为违约金10.1.3违反保密条款，支付合同总价款的2%作为违约金10.2总包方违约责任10.2.1未按时支付工程款，每延误一天，支付应付款项的0.5%作为违约金10.2.2未按合同约定提供施工条件，每延误一天，支付合同总价款的0.5%作为违约金10.2.3违反保密条款，支付合同总价款的2%作为违约金10.3违约责任承担方式10.3.1违约方应立即采取补救措施10.3.2双方协商确定违约责任承担方式10.3.3如协商不成，争议解决机构将裁决违约责任承担方式11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密11.1.2工程技术资料、图纸、设计方案等11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后两年11.2.2如双方有特殊约定，按约定执行11.3保密责任11.3.1双方应采取必要措施，防止保密信息泄露11.3.2违反保密条款，支付合同总价款的2%作为违约金12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：智慧工地技术应用方案12.3附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期：_______13.2签署地点：_______13.3签署人员：13.3.1分包方代表签字：_______13.3.2总包方代表签字：_______14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效14.3本合同如有修改，应经双方代表签字盖章后生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、技术支持服务提供商等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程管理、质量检测、技术咨询、设备供应、资金监管等方面。2.第三方介入的引入与程序2.1第三方的引入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.2引入第三方时，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件，能够履行合同约定的职责。2.3第三方介入的程序如下：2.3.1甲乙双方共同确定第三方介入的具体事项和职责；2.3.2甲乙双方与第三方签订合作协议，明确双方的权利和义务；2.3.3第三方按照合作协议的要求，参与合同履行。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合作协议的要求，履行合同约定的职责，确保工程质量、进度和安全；3.1.2第三方对因其过失导致的质量问题、安全事故等承担相应的责任；3.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；3.2.2第三方有权对工程进行监督检查，并提出整改意见；3.2.3第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：4.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、经验、服务内容等因素确定；4.1.2第三方责任限额应不低于合同总价款的5%。4.2第三方责任限额的适用：4.2.1第三方责任限额适用于第三方因其过失导致的质量问题、安全事故等；4.2.2第三方责任限额不适用于不可抗力因素导致的问题。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应向甲方提供服务质量报告，甲方有权对第三方的服务质量进行监督；5.1.2甲方对第三方的服务不满意，有权要求更换第三方。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方应向乙方提供服务进展报告，乙方有权对第三方的服务进度进行监督；5.2.2乙方对第三方的服务不满意，有权要求更换第三方。5.3第三方与甲乙双方的关系：5.3.1第三方与甲乙双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任；5.3.2第三方在合同履行过程中，应与甲乙双方保持良好沟通，及时解决问题。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更：6.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致；6.1.2第三方介入的变更应书面通知甲乙双方，并签订变更协议。6.2第三方介入的终止：6.2.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致；6.2.2第三方介入的终止应书面通知甲乙双方，并签订终止协议；6.2.3第三方介入终止后，甲乙双方应按照协议约定处理善后事宜。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定承担；7.2如第三方介入的费用超出协议约定，甲乙双方应协商解决超出部分的费用承担问题。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式：8.1.1第三方介入的争议解决方式与合同争议解决方式一致；8.1.2第三方介入的争议解决机构与合同争议解决机构一致。8.2第三方介入的争议解决程序：8.2.1第三方介入的争议解决程序与合同争议解决程序一致；8.2.2第三方介入的争议解决过程中，甲乙双方应积极配合第三方的工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。明确工程量的计算方法及依据。包含智慧工地技术应用相关项目的工程量。2.附件二：智慧工地技术应用方案详细要求：详细描述智慧工地技术的应用目的、内容、实施步骤、预期效果等。包含BIM技术、无人机巡查、物联网技术等具体应用方案。3.附件三：合同双方基本信息详细要求：包含甲乙双方的全称、地址、法定代表人、联系电话、电子邮箱等基本信息。4.附件四：付款方式及进度表详细要求：列明付款节点、付款金额、付款条件、付款方式等。5.附件五：质量保证书详细要求：包含分包方和总包方的质量保证承诺、质量标准、质量监督与验收程序等。6.附件六：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。7.附件七：保密协议详细要求：明确保密内容、保密期限、保密责任等。8.附件八：第三方合作协议详细要求：包含第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等。9.附件九：工程验收报告详细要求：包含工程验收日期、验收结果、验收人员等。10.附件十：其他相关文件详细要求：包含合同履行过程中产生的其他相关文件，如会议纪要、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定完成工程进度。工程质量不合格。未按时支付工程款。违反保密条款。第三方服务不符合协议要求。2.责任认定标准：违约行为的认定以合同约定为准。违约责任认定以违约行为对合同履行的影响程度为准。3.违约责任示例说明：违约行为：分包方未按合同约定完成工程进度。责任认定：分包方每延误一天，支付合同总价款的0.5%作为违约金。违约行为：第三方服务不符合协议要求。责任认定：第三方应根据协议约定承担相应的责任，如赔偿损失、更换服务等。全文完。2024政工程劳务分包合同范本，包含智慧工地技术应用1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同签订时间1.5合同有效期1.6合同金额1.7合同附件第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程质量要求2.6工程进度要求第三章智慧工地技术应用3.1技术应用范围3.2技术应用目标3.3技术应用内容3.4技术应用实施计划3.5技术应用支持与保障第四章劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包内容4.3劳务分包工程量4.4劳务分包质量要求4.5劳务分包进度要求第五章劳务分包价格5.1劳务分包单价5.2劳务分包总价5.3价格调整机制5.4付款方式及期限第六章工程进度与质量6.1工程进度计划6.2工程质量标准6.3质量控制措施6.4工程验收程序第七章安全生产与环境保护7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序第十章违约责任10.1违约责任认定10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准第十一章合同终止与清算11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同清算程序第十二章合同附件12.1智慧工地技术应用方案12.2劳务分包清单12.3付款计划12.4其他相关文件第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案程序第十四章其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3争议解决方式14.4合同份数与效力合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在政工程项目劳务分包中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.3合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]1.4合同签订时间[签订日期]1.5合同有效期自合同签订之日起至工程竣工之日止。1.6合同金额[合同总价]1.7合同附件[附件名称及内容]第二章工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模]2.4工程类型[工程类型]2.5工程质量要求[工程质量要求]2.6工程进度要求[工程进度要求]第三章智慧工地技术应用3.1技术应用范围[智慧工地技术应用范围]3.2技术应用目标[智慧工地技术应用目标]3.3技术应用内容[智慧工地技术应用内容]3.4技术应用实施计划[智慧工地技术应用实施计划]3.5技术应用支持与保障[智慧工地技术应用支持与保障]第四章劳务分包内容4.1劳务分包范围[劳务分包范围]4.2劳务分包内容[劳务分包内容]4.3劳务分包工程量[劳务分包工程量]4.4劳务分包质量要求[劳务分包质量要求]4.5劳务分包进度要求[劳务分包进度要求]第五章劳务分包价格5.1劳务分包单价[劳务分包单价]5.2劳务分包总价[劳务分包总价]5.3价格调整机制[价格调整机制]5.4付款方式及期限[付款方式及期限]第六章工程进度与质量6.1工程进度计划[工程进度计划]6.2工程质量标准[工程质量标准]6.3质量控制措施[质量控制措施]6.4工程验收程序[工程验收程序]第七章安全生产与环境保护7.1安全生产要求[安全生产要求]7.2安全生产措施[安全生产措施]7.3环境保护要求[环境保护要求]7.4环境保护措施[环境保护措施]第八章争议解决8.1争议解决方式甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序发生争议后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构[争议解决机构名称及地址]第九章合同变更与解除9.1合同变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可对合同内容进行变更。9.2合同解除条件（1）一方违约，经另一方催告后仍未履行；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.3合同变更与解除程序合同变更或解除需双方签署书面文件，并按照原合同约定的生效条件生效。第十章违约责任10.1违约责任认定任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。10.2违约责任承担（1）支付违约金；（2）赔偿因违约造成的损失；（3）承担因违约产生的其他责任。10.3违约赔偿标准[违约赔偿标准]第十一章合同终止与清算11.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。11.2合同终止程序合同终止后，双方应进行合同清算，并签署清算报告。11.3合同清算程序[合同清算程序]第十二章合同附件12.1智慧工地技术应用方案[智慧工地技术应用方案]12.2劳务分包清单[劳务分包清单]12.3付款计划[付款计划]12.4其他相关文件[其他相关文件]第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件本合同经双方签署并经甲方备案后生效。13.2合同备案要求乙方应在合同签订后15日内向甲方提交合同备案材料。13.3合同备案程序[合同备案程序]第十四章其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.2通知与送达（1）书面形式送达至双方约定的地址；（2）通过电子邮件、传真等方式发送至双方约定的电子邮箱或传真号码。14.3争议解决方式如双方对本合同的理解或执行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.4合同份数与效力本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________代表人（签字）：______________________日期：______________________________乙方（盖章）：_________________________代表人（签字）：______________________日期：______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在合同履行过程中的主导地位，确保项目顺利进行。条款内容：1.1.1甲方有权对乙方的工作计划、进度安排进行审核和调整。1.1.2甲方有权对乙方的工作质量、安全、环保等方面提出具体要求。1.1.3甲方有权对乙方的人员配置、设备使用等方面进行监督和管理。1.2智慧工地技术应用支持条款说明：本条款保障甲方在智慧工地技术应用方面的主导地位，确保技术应用效果。条款内容：1.2.1甲方提供智慧工地技术应用所需的硬件设施和软件平台。1.2.2甲方负责智慧工地技术应用的技术培训和指导。1.2.3甲方对智慧工地技术应用的效果进行监督和评估。1.3甲方审批权条款说明：本条款确保甲方在合同履行过程中的审批权限，避免乙方擅自行动。条款内容：1.3.1乙方在施工过程中，需提前向甲方申请审批。1.3.2甲方在收到申请后，应在[时间]内给予答复。1.3.3未经甲方批准，乙方不得擅自改变施工方案或进行重大变更。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在合同履行过程中的主导地位，确保项目顺利进行。条款内容：2.1.1乙方有权对甲方提供的施工图纸、技术要求等进行审核和反馈。2.1.2乙方有权根据工程实际情况调整施工方案和进度安排。2.1.3乙方有权对甲方提供的材料、设备等进行验收和确认。2.2乙方技术应用主导权条款说明：本条款保障乙方在智慧工地技术应用方面的主导地位，确保技术应用效果。条款内容：2.2.1乙方负责智慧工地技术应用的具体实施和操作。2.2.2乙方有权对智慧工地技术应用的技术方案进行调整和优化。2.2.3乙方对智慧工地技术应用的效果负责。2.3乙方进度控制权条款说明：本条款确保乙方在工程进度控制方面的主导地位，避免因进度问题影响项目整体进度。条款内容：2.3.1乙方有权对工程进度进行实时监控和调整。2.3.2乙方需定期向甲方报告工程进度情况。2.3.3乙方对因自身原因导致的进度延误承担责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责条款说明：本条款明确第三方中介在合同履行过程中的职责，确保项目顺利进行。条款内容：3.1.1第三方中介负责对甲乙双方进行协调和沟通，确保合同条款的执行。3.1.2第三方中介有权对甲乙双方的工作进行监督和检查。3.1.3第三方中介对合同履行过程中的争议进行调解。3.2第三方中介费用条款说明：本条款明确第三方中介费用的支付方式和标准。条款内容：3.2.1第三方中介费用由甲方承担，按月支付。3.2.2第三方中介费用标准为[金额]元/月。3.2.3第三方中介费用支付方式为[支付方式]。3.3第三方中介责任条款说明：本条款明确第三方中介在合同履行过程中的责任，确保其尽职尽责。条款内容：3.3.1第三方中介应严格按照合同约定履行职责，确保合同条款的执行。3.3.2第三方中介对因自身原因导致的合同履行延误承担责任。3.3.3第三方中介对合同履行过程中的争议调解结果负责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.智慧工地技术应用方案2.劳务分包清单3.付款计划4.智慧工地技术应用实施计划5.工程进度计划6.工程质量标准7.安全生产措施8.环境保护措施9.争议解决机构信息10.第三方中介合同11.不可抗力事件证明12.合同变更及解除协议13.违约赔偿标准明细14.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程进度或质量不符合要求。认定：甲方根据合同约定的进度和质量标准进行验收，若发现不符，视为违约。2.违约行为：甲方未按时支付工程款项。认定：乙方提供相应的付款凭证，甲方在约定付款期限内未支付，视为违约。3.违约行为：任何一方未履行合同约定的安全生产和环境保护责任。认定：根据国家相关法律法规和合同约定，未履行相关责任的行为视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的分歧，通过协商、调解或诉讼等方式解决。3.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定所应承担的法律责任。4.清算：指合同终止后，双方对合同履行情况进行核对和结算的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：智慧工地技术应用效果不佳。解决办法：加强技术培训和指导，确保技术应用正确实施。2.问题：工程进度延误。解决办法：优化施工方案，加强项目管理，确保按期完成。3.问题：安全生产事故。解决办法：加强安全生产教育，严格执行安全生产措施。4.问题：环境保护问题。解决办法：加强环境保护意识，严格执行环保措施。五、所有应用场景：1.适用于智慧工地技术应用在政工程项目中的劳务分包。2.适用于甲方主导的项目，甲方负责智慧工地技术应用和工程进度控制。3.适用于乙方主导的项目，乙方负责智慧工地技术应用和工程进度控制。4.适用于有第三方中介参与的项目，第三方中介负责协调和监督。全文完。2024政工程劳务分包合同范本，包含智慧工地技术应用2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（发包方）：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）1.2乙方（承包方）：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在（请填写项目名称）项目中，需要乙方提供劳务分包服务，并应用智慧工地技术，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，以及甲乙双方签订的《（请填写项目名称）项目施工合同》。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（2）劳务分包：指承包方将部分工程或劳务作业分包给有资质的分包单位。3.2关键词解释（1）合同期限：指本合同生效之日起至合同约定的终止日期止。（2）合同价款：指乙方完成本合同约定的劳务分包工程后，甲方应支付给乙方的劳务报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成劳务分包工程。（2）甲方应按照合同约定，按时支付乙方劳务报酬。（3）甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地、施工材料等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、保质、安全地完成劳务分包工程。（2）乙方应遵守国家有关法律法规，保证施工安全，防止事故发生。（3）乙方应按照甲方要求，使用智慧工地技术，提高施工效率。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为（请填写合同期限，如：一年）。5.2合同履行地点本合同约定的劳务分包工程地点为：（请填写具体地址）。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，采用智慧工地技术，完成劳务分包工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后，自双方约定的生效之日起生效。6.2终止条件（1）合同期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未履行义务。6.3终止程序（1）双方协商一致解除合同的，应当签订书面协议；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，并协商解决；（3）一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，办理工程结算和交付手续；（2）违约方应承担相应的违约责任；（3）合同终止后，双方应按照国家有关规定，妥善处理剩余工程和设备。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下：（1）劳务费用：根据乙方提供的劳务人员数量、工种、工期等因素，经双方协商确定。（2）材料费用：乙方在施工过程中使用的材料，按照市场价格和实际用量计算。（3）设备租赁费用：乙方在施工过程中租赁的设备，按照租赁协议和实际使用天数计算。（4）管理费用：乙方在施工过程中产生的各项管理费用，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费等。（5）智慧工地技术应用费用：乙方在施工过程中应用智慧工地技术产生的相关费用。7.2支付方式（1）劳务费用：每月末支付当月发生的劳务费用。（2）材料费用：在材料采购后，甲方应在5个工作日内支付材料费用。（3）设备租赁费用：在设备租赁期满后，甲方应在3个工作日内支付设备租赁费用。（4）管理费用：每月末支付当月发生的管理费用。（5）智慧工地技术应用费用：在智慧工地技术应用完成后，甲方应在10个工作日内支付相关费用。7.3支付时间（1）劳务费用：每月末支付。（2）材料费用：材料采购后5个工作日内支付。（3）设备租赁费用：设备租赁期满后3个工作日内支付。（4）管理费用：每月末支付。（5）智慧工地技术应用费用：智慧工地技术应用完成后10个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的发票和费用结算单后，及时进行审核，并在审核无误后支付相应费用。（2）乙方应在合同约定的支付时间内，向甲方提交完整的发票和费用结算单。（3）如因甲方原因导致乙方未能按期收到费用，甲方应自逾期之日起按年利率（请填写年利率）支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的（请填写百分比）。（2）甲方未按时提供施工图纸或施工条件的，应承担由此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。（2）乙方未按合同约定使用智慧工地技术的，应承担相应的违约责任。（3）乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）赔偿金额：根据实际情况确定。（2）赔偿方式：违约方应向守约方支付赔偿金，并可采取其他补救措施。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密以及其他需要保密的信息。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后（请填写年限）。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同订立后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件地震、洪水、火灾、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例地震、台风、洪水等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可提交（请填写调解机构名称）进行调解；调解不成的，可提交（请填写仲裁委员会名称）仲裁；仲裁不成的，可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同约定不得转让的情形；（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中使用智慧工地技术的监督权。（2）甲方保留对乙方施工质量的检查权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将本合同约定的劳务分包工程转包或分包给第三方。（2）在合同履行期间，如遇特殊情况，甲方有权暂停或终止合同，并要求乙方承担相应的责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）本合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。（2）未经双方同意，任何一方不得擅自修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。（2）乙方应按照甲方要求，配合完成相关事宜。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中的问题。（2）双方应通过书面形式沟通，及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，不因其他合同、协议的存在而失效。16.3增减条款（1）本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商签订补充协议。（2）任何增减条款，均应以书面形式签订，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（请填写签订日期）合同附件：（1）智慧工地技术应用方案（2）施工图纸（3）工程量清单（4）其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.智慧工地技术应用方案2.施工图纸3.工程量清单4.其他相关文件（如：施工组织设计、技术规范、质量标准等）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成劳务分包工程。甲方未按合同约定支付费用。