2024年版钢箱梁施工劳务分包合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版钢箱梁施工劳务分包合同版本合同目录一览第一条劳务分包范围与工程概况1.1劳务分包范围1.2工程概况第二条劳务分包内容2.1劳务分包的具体内容2.2劳务分包的工作量第三条分包合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与时间第四条工期要求4.1合同工期4.2工期延误的责任第五条劳务人员管理5.1劳务人员资格要求5.2劳务人员培训与管理第六条施工质量与安全6.1施工质量标准6.2安全管理与事故处理第七条材料与设备7.1材料与设备供应7.2材料与设备质量要求第八条技术与配合8.1技术交底与配合8.2技术变更与调整第九条违约责任9.1违约行为及责任9.2违约赔偿金额的计算方法第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点及法院第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件与后果第十二条保密条款12.1保密内容12.2泄密责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税收与优惠政策13.3合同的份数与保管第十四条合同的签署与生效14.1签署日期14.2合同生效日期14.3合同副本数量与分发第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1劳务分包范围本合同劳务分包范围包括但不限于钢箱梁的制造、运输、安装、调试、验收及质保期内的维护等工作。劳务分包人应按照合同约定的技术要求和质量标准，完成钢箱梁施工劳务分包范围内的所有工作。1.2工程概况工程名：钢箱梁施工项目工程地点：_______工程规模：_______工程性质：钢箱梁制造与安装第二条劳务分包内容2.1劳务分包的具体内容劳务分包人应按照合同约定的技术要求和质量标准，完成钢箱梁施工劳务分包范围内的所有工作，包括但不限于：（1）钢箱梁的制造；（2）钢箱梁的运输；（3）钢箱梁的安装；（4）钢箱梁的调试；（5）钢箱梁的验收；（6）质保期内的维护。2.2劳务分包的工作量劳务分包人应按照合同约定的工作量完成钢箱梁施工劳务分包范围内的工作。具体工作量如下：（1）钢箱梁制造数量：_______（2）钢箱梁运输数量：_______（3）钢箱梁安装数量：_______（4）钢箱梁调试数量：_______（5）钢箱梁验收数量：_______（6）质保期内维护数量：_______第三条分包合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。该价格包括但不限于劳务分包人完成钢箱梁施工劳务分包范围内所有工作所发生的全部费用。3.2支付方式与时间（1）支付方式：本合同价款支付方式为银行转账。（2）支付时间：合同签订后七个工作日内，支付合同价格的50%作为预付款；剩余的50%在钢箱梁施工项目验收合格后支付。第四条工期要求4.1合同工期本合同约定的合同工期为_______天。4.2工期延误的责任（1）如劳务分包人原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。（2）如甲方原因导致工期延误，应按照合同约定向劳务分包人支付工期延误期间的费用。第五条劳务人员管理5.1劳务人员资格要求劳务分包人应保证其分包的劳务人员具备相应的职业资格和技能，并保证其分包的劳务人员均具备有效的工作证件。5.2劳务人员培训与管理劳务分包人应负责对其分包的劳务人员进行培训和管理，确保其分包的劳务人员按照合同约定的技术要求和质量标准完成工作。第六条施工质量与安全6.1施工质量标准劳务分包人应按照合同约定的技术要求和质量标准完成钢箱梁施工劳务分包范围内的所有工作。6.2安全管理与事故处理（1）劳务分包人应加强现场安全管理，确保施工过程中的安全。（2）如发生安全事故，劳务分包人应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。第八条技术与配合8.1技术交底与配合（1）在施工前，劳务分包人应向甲方进行技术交底，明确施工要求、技术标准和质量标准。8.2技术变更与调整如出现技术变更或调整，劳务分包人应按照甲方的要求及时调整施工方案，并报甲方批准。第九条违约责任9.1违约行为及责任（1）如劳务分包人未按照合同约定的技术要求和质量标准完成工作，甲方有权要求劳务分包人返工、赔偿损失，并按照合同约定向甲方支付违约金。（2）如甲方未按照合同约定支付价款，劳务分包人有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。9.2违约赔偿金额的计算方法违约赔偿金额的计算方法按照合同约定的违约金计算方式进行。第十条争议解决10.1争议解决方式如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点及法院诉讼或仲裁地点为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同解除条件与后果（1）如双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议。（2）合同解除后，劳务分包人应按照甲方的要求完成剩余工作，并承担因解除合同而产生的后果。第十二条保密条款12.1保密内容（1）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。（2）合同签订过程中双方的交流记录、谈判文件等。12.2泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条其他条款13.1不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.2税收与优惠政策双方应依法纳税，并享受国家和地方规定的税收优惠政策。13.3合同的份数与保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同保管责任由甲方承担。第十四条合同的签署与生效14.1签署日期本合同签署日期为_______年_______月_______日。14.2合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同副本数量与分发（1）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。（2）合同副本由甲方负责分发给相关各方。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：钢箱梁施工图纸和技术要求附件二：钢箱梁制造和安装规范附件三：钢箱梁质量检验标准附件四：钢箱梁施工安全规范附件五：钢箱梁施工进度计划附件六：劳务分包人资质证明文件附件七：劳务分包人人员名单和职业资格证书附件八：合同价款支付凭证附件九：工期延误违约金计算公式附件十：合同变更协议模板附件十一：合同解除协议模板附件详细要求和说明：附件一：钢箱梁施工图纸和技术要求该附件应包括钢箱梁的详细施工图纸、技术要求和施工工艺流程，以便劳务分包人明确施工要求和标准。附件二：钢箱梁制造和安装规范该附件应包含钢箱梁制造和安装的相关规范，包括但不限于材料要求、焊接规范、防腐蚀处理等。附件三：钢箱梁质量检验标准该附件应明确钢箱梁的质量检验标准，包括外观检查、尺寸精度、强度试验等。附件四：钢箱梁施工安全规范该附件应包含钢箱梁施工过程中的安全规范，包括但不限于高空作业安全、电气安全、防火安全等。附件五：钢箱梁施工进度计划该附件应明确钢箱梁施工的进度计划，包括施工时间表、关键节点等。附件六：劳务分包人资质证明文件该附件应包括劳务分包人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件。附件七：劳务分包人人员名单和职业资格证书该附件应列出劳务分包人的所有人员名单及其职业资格证书，以证明其具备相应的施工能力。附件八：合同价款支付凭证该附件应包括合同价款的支付凭证，如银行转账凭证、发票等。附件九：工期延误违约金计算公式该附件应提供工期延误违约金的计算公式，以便在发生工期延误时计算违约金。附件十：合同变更协议模板该附件应提供合同变更协议的模板，以便在需要变更合同时使用。附件十一：合同解除协议模板该附件应提供合同解除协议的模板，以便在需要解除合同时使用。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包人未能按照合同约定的技术要求和质量标准完成工作。2.劳务分包人未能按照合同约定的工期完成工作。3.甲方未能按照合同约定的时间支付价款。4.甲方未能提供合格的施工场地和施工条件。5.双方未能履行合同约定的保密义务。违约责任认定标准：1.劳务分包人未能按照合同约定的技术要求和质量标准完成工作，甲方有权要求劳务分包人返工、赔偿损失，并按照合同约定向甲方支付违约金。2.劳务分包人未能按照合同约定的工期完成工作，甲方有权按照合同约定向劳务分包人支付违约金。3.甲方未能按照合同约定的时间支付价款，劳务分包人有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。4.甲方未能提供合格的施工场地和施工条件，导致劳务分包人无法正常施工，甲方应承担因此产生的损失。5.如双方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如果劳务分包人未能按照合同约定的技术要求和质量标准完成工作，甲方有权要求劳务分包人返工、赔偿损失，并按照合同约定向甲方支付违约金。例如，如果劳务分包人制造的钢箱梁存在严重质量问题，导致甲方无法使用，甲方可以要求劳务分包人重新制造并支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的