版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度弃土场综合利用工程承包合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________1.2乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________1.3其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景鉴于我国城市化进程的加快,建筑垃圾和弃土问题日益突出,为响应国家关于资源节约和环境保护的政策,甲方决定对弃土场进行综合利用,实现资源的循环利用。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在弃土场综合利用工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现资源节约和环境保护的目的。三、定义与解释3.1专业术语弃土场:指在工程建设过程中产生的建筑垃圾和弃土的临时堆放场所。综合利用:指对弃土场进行资源化处理,实现建筑垃圾和弃土的循环利用。3.2关键词解释甲方:指委托方,即本合同中负责弃土场综合利用工程的主体。乙方:指承包方,即本合同中负责实施弃土场综合利用工程的主体。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成弃土场综合利用工程。4.1.2甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。4.1.3甲方有权要求乙方在工程完工后,提供工程验收报告和相关资料。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件,包括场地、设备、材料等。4.2.2乙方有权要求甲方在工程过程中提供必要的支持,包括协调、沟通等。4.2.3乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成弃土场综合利用工程。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至弃土场综合利用工程完工验收合格之日止。5.2合同履行地点弃土场综合利用工程的具体地点为:____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,自行承担弃土场综合利用工程的施工、管理、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件6.2.1合同约定的工程完工验收合格。6.2.2双方协商一致解除合同。6.3终止程序6.3.1合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商。6.3.2合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算。6.4终止后果6.4.1合同终止后,乙方应按照合同约定将工程现场清理干净。6.4.2双方应按照合同约定处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成7.1.1工程费用:包括但不限于施工、设计、监理、材料、设备等费用。7.1.2人工费用:包括但不限于施工人员工资、福利等费用。7.1.3管理费用:包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。7.1.4其他费用:包括但不限于交通、通讯、住宿等费用。7.2支付方式7.2.1乙方应在工程实施前,按照合同约定提交详细的工程预算和支付计划。7.2.2甲方应按照乙方提交的支付计划,分期支付工程款项。7.2.3支付方式为银行转账,具体账户信息由双方在合同中约定。7.3支付时间7.3.1工程开工前,甲方应支付合同总额的20%作为预付款。7.3.2工程进度达到约定节点时,甲方应支付合同总额的30%。7.3.3工程完工并验收合格后,甲方应支付合同总额的50%。7.3.4剩余的20%作为质保金,在质保期满后无质量问题,甲方应支付给乙方。7.4支付条款7.4.1乙方应在每个支付节点前,向甲方提交详细的工程进度报告和费用结算单。7.4.2甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和费用结算单后15个工作日内完成支付。八、违约责任8.1甲方违约8.1.1甲方未按合同约定支付工程款项的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的千分之五。8.1.2甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约8.2.1乙方未按合同约定完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的千分之五。8.2.2乙方未按合同约定保证工程质量的,应承担相应的责任,包括但不限于返工、修复等费用。8.3赔偿金额和方式8.3.1违约金的计算方式为:违约金额×违约金比例。8.3.2违约金的支付方式为银行转账,具体账户信息由双方在合同中约定。九、保密条款9.1保密内容9.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。9.1.2本合同内容及其相关文件。9.2保密期限9.2.1本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式9.3.1双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。9.3.2双方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件10.2.1自然灾害,如地震、洪水、台风等。10.2.2社会事件,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务10.3.1不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。10.3.2双方应尽力采取措施减轻不可抗力造成的损失。10.4不可抗力实例10.4.1自然灾害:地震、洪水、台风等。10.4.2社会事件:战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼11.2.1若协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。11.2.2调解和仲裁地点为:____________________11.2.3诉讼法院为:____________________十二、合同的转让12.1转让规定12.1.1未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形12.2.1本合同涉及国家秘密、商业秘密等特殊内容的,不得转让。12.2.2本合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留13.1.1甲方保留对本合同内容进行监督、检查的权利。13.1.2乙方在工程实施过程中,应遵守国家有关法律法规和政策,不得损害甲方合法权益。13.2特殊权力保留13.2.1甲方保留对弃土场综合利用工程进行总体规划、设计、施工和管理的权力。13.2.2乙方在工程实施过程中,应服从甲方统一指挥和调度。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序14.1.1合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.1.2修改和补充的书面文件作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力14.2.1合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。14.2.2修改和补充的内容与本合同原有内容不一致的,以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项15.1.1双方应相互提供必要的协助和配合,确保工程顺利进行。15.1.2双方应定期召开协调会议,解决工程实施过程中的问题。15.2协作与配合方式15.2.1双方应以书面形式确定协作与配合事项。15.2.2双方应按照约定的时间、地点、方式履行协作与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就弃土场综合利用工程承包的全部协议,具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.弃土场综合利用工程预算及支付计划2.工程进度报告及费用结算单3.工程验收报告4.保密协议5.协作与配合事项清单6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.合同修改和补充协议9.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方违约:未按合同约定支付工程款项。未按合同约定提供施工条件。未按合同约定进行工程监督和检查。b.乙方违约:未按合同约定完成工程。未按合同约定保证工程质量。未按合同约定进行保密。2.违约行为的认定:a.甲方违约的认定:甲方未按时支付工程款项,经乙方催告后仍未支付的,视为违约。甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程无法按期进行的,视为违约。甲方未按合同约定进行工程监督和检查,导致工程质量问题的,视为违约。b.乙方违约的认定:乙方未按合同约定保证工程质量,导致工程不合格的,视为违约。乙方未按合同约定进行保密,泄露甲方商业秘密的,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指当事人一方违约时,应向对方支付的一定金额的金钱。3.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定保密内容、保密期限和保密履行方式等。4.争议解决:指双方就合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析延误原因,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:加强工程质量管理,发现问题及时整改,确保工程质量符合合同约定。3.问题:支付问题。解决办法:严格按照合同约定进行支付,确保双方权益。4.问题:保密问题。解决办法:加强保密意识,严格执行保密协议,确保商业秘密不被泄露。5.问题:争议解决。解决办法:及时沟通,协商解决争议,如协商不成,可选择调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:1.1第三方名称:____________________1.2第三方地址:____________________1.3第三方联系人:__________________1.4第三方联系电话:__________________2.第三方责任:2.1第三方应按照合同约定,提供专业的设计、监理或施工服务。2.2第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。2.3第三方应承担因其服务不当导致的质量问题、安全事故等责任。3.第三方权利:3.1第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。3.2第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。3.3第三方有权对工程进度和质量进行监督。4.第三方义务:4.1第三方应按照合同约定的时间、地点和质量要求提供服务。4.2第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。1.2乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和设备。1.3乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。2.乙方利益条款:2.1乙方有权获得合同约定的利润。2.2乙方有权获得合同约定的奖励。2.3乙方有权获得合同约定的补偿。3.甲方的违约及限制条款:3.1甲方的违约行为包括但不限于未按时支付工程款项、未提供必要的施工场地和设备等。3.2甲方的违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。3.3甲方的限制条款包括但不限于不得擅自变更工程内容、不得要求乙方承担超出合同约定的责任等。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:1.1甲方可对工程进度和质量进行监督。1.2甲方可要求乙方按照合同约定进行施工。1.3甲方可要求乙方提供工程进度报告和费用结算单。2.甲方的利益条款:2.1甲方可获得合同约定的工程款项。2.2甲方可获得合同约定的管理费。2.3甲方可获得合同约定的奖励。3.乙方的违约及限制条款:3.1乙方的违约行为包括但不限于未按合同约定完成工程、未保证工程质量等。3.2乙方的违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。3.3乙方的限制条款包括但不限于不得擅自变更工程内容、不得要求甲方承担超出合同约定的责任等。全文完。2025年度弃土场综合利用工程承包合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同原则4.合同适用范围5.合同有效期二、承包方信息1.承包方名称2.承包方资质3.承包方项目负责人4.承包方联系方式三、工程信息1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度安排四、工程承包范围1.工程施工2.工程监理3.工程验收4.工程维护五、工程费用1.工程预算2.工程结算3.工程变更4.工程费用支付方式六、工程工期1.工程总工期2.各阶段工期3.工期延误责任4.工期调整七、工程质量1.质量标准2.质量检验3.质量整改4.质量纠纷解决八、安全与环保1.安全生产责任制2.安全生产措施3.环保要求4.环保措施九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除后的责任十、违约责任1.承包方违约责任2.发包方违约责任3.违约责任赔偿十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十二、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序十三、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.相关资质证书4.其他相关文件十四、其他约定1.合同签署日期2.合同份数3.合同签署地点4.合同签署人签字盖章合同编号2025ABCD一、合同概述1.合同背景甲方(发包方)为(甲方名称),乙方(承包方)为(乙方名称)。甲方因(项目名称)建设需要,拟在(弃土场位置)建设弃土场,乙方同意承包该弃土场的综合利用工程。2.合同目的本合同旨在明确甲乙双方在弃土场综合利用工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.合同原则遵循公平、公正、诚实信用的原则。依法进行工程建设。4.合同适用范围本合同适用于(项目名称)弃土场综合利用工程的施工、监理、验收和维护。5.合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格并交付使用之日起终止。二、承包方信息1.承包方名称乙方名称:(乙方全称)2.承包方资质乙方具备建设行政主管部门核发的(资质等级)资质证书。3.承包方项目负责人项目负责人姓名:(负责人姓名)联系电话:(联系电话)4.承包方联系方式地址:(地址)邮编:(邮编)电子邮箱:(电子邮箱)三、工程信息1.工程名称2025年度弃土场综合利用工程2.工程地点(弃土场位置)3.工程规模(工程规模描述)4.工程内容(工程具体内容描述)5.工程进度安排(工程进度计划)四、工程承包范围1.工程施工乙方负责工程的设计、施工、验收等工作。2.工程监理乙方应按照合同约定对工程进行监理。3.工程验收工程完成后,乙方应组织验收。4.工程维护工程验收合格后,乙方应负责工程的维护工作。五、工程费用1.工程预算工程预算金额为人民币(预算金额)元。2.工程结算工程结算按照合同约定进行。3.工程变更工程变更需经双方协商一致,并签订变更协议。4.工程费用支付方式工程费用支付方式为(支付方式描述)。六、工程工期1.工程总工期工程总工期为(总工期)天。2.各阶段工期(各阶段工期描述)3.工期延误责任因乙方原因导致的工期延误,由乙方承担相应责任。4.工期调整工期调整需经双方协商一致。七、工程质量1.质量标准工程质量应达到国家有关质量标准。2.质量检验乙方应按照国家有关质量检验规定进行检验。3.质量整改对于不合格工程,乙方应进行整改,直至合格。4.质量纠纷解决质量纠纷应通过协商解决,协商不成可申请仲裁或诉讼。八、安全与环保1.安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。2.安全生产措施乙方应采取必要的安全措施,防止事故发生。3.环保要求乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施防止污染。4.环保措施乙方应制定环保措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理。九、合同变更与解除1.合同变更条件因不可抗力、政策调整等原因导致合同无法继续履行时,可变更合同。2.合同解除条件一方严重违约,另一方有权解除合同。3.合同变更与解除程序变更或解除合同需双方书面同意,并签订相关协议。4.合同变更与解除后的责任合同变更或解除后,双方应按照约定承担相应责任。十、违约责任1.承包方违约责任乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。2.发包方违约责任甲方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任。3.违约责任赔偿违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。十一、争议解决1.争议解决方式争议通过友好协商解决,协商不成可通过仲裁或诉讼解决。2.争议解决机构争议解决机构为(仲裁机构名称)。3.争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规和争议解决机构的规定执行。十二、合同生效与终止1.合同生效条件双方签字盖章后,合同生效。2.合同终止条件工程验收合格并交付使用,合同终止。3.合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算和资料移交。十三、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.相关资质证书4.其他相关文件十四、其他约定1.合同签署日期2.合同份数3.合同签署地点4.合同签署人签字盖章甲方(盖章):_________________________法定代表人(签字):____________________日期:_______________________________乙方(盖章):_________________________法定代表人(签字):____________________日期:_______________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计变更说明:甲方有权根据项目需求或外部条件变化,提出设计变更要求。乙方应无条件接受并配合完成设计变更工作,但变更导致的费用增加或工期延长需经双方协商一致。2.甲方指定监理单位说明:甲方有权指定具有相应资质的监理单位对工程进行监理。乙方应接受甲方指定的监理单位的监理工作,并配合监理单位对工程进行监督检查。3.甲方提供施工图纸及资料说明:甲方应在合同签订后(具体时间)内提供完整的施工图纸及工程相关资料。乙方在收到图纸及资料后应及时组织施工。4.甲方协调外部关系说明:甲方应负责协调弃土场综合利用工程涉及的土地征用、环保审批等外部关系,确保工程顺利进行。5.甲方支付进度款说明:甲方应按合同约定支付工程进度款。乙方在完成各阶段工程后,应向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后(具体时间)内支付进度款。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案说明:乙方有权根据工程实际情况,制定施工方案。乙方应确保施工方案符合国家相关规范和标准,并在施工前向甲方报批。2.乙方自主选择供应商说明:乙方有权自主选择工程所需材料、设备的供应商。乙方应确保供应商提供的材料、设备符合质量要求,并在签订采购合同前征得甲方同意。3.乙方负责人员调配说明:乙方应负责施工现场的人员调配和管理工作。乙方应确保施工人员具备相应的技能和资质,并遵守施工现场的管理规定。4.乙方制定安全管理制度说明:乙方应制定安全管理制度,确保施工现场安全生产。乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。5.乙方负责工程质量说明:乙方应对工程质量负责,确保工程质量达到合同约定标准。乙方应定期对工程进行质量检查,发现问题及时整改。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责说明:第三方中介机构负责对弃土场综合利用工程进行招标、评标、合同签订等环节的监督和协调工作。中介机构应保证招标过程的公正、公平、公开。2.中介机构费用说明:中介机构的服务费用由甲方支付。中介机构应在合同签订后(具体时间)内提交服务费用清单,甲方应在收到清单后(具体时间)内支付。3.中介机构保密义务说明:中介机构应严格保守合同双方的技术、商业秘密,未经双方同意不得向任何第三方泄露。4.中介机构责任说明:中介机构应对其提供的服务承担相应的责任。如因中介机构的原因导致合同无法履行或造成损失,中介机构应承担相应的法律责任。5.中介机构变更说明:如需更换中介机构,双方应协商一致,并签订变更协议。原中介机构应按照协议约定协助新中介机构完成交接工作。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸2.技术规范3.承包方资质证书4.发包方资质证书5.甲方指定监理单位资质证书6.第三方中介机构资质证书7.合同变更协议8.进度款支付申请及支付凭证9.质量检验报告10.安全生产记录11.环保措施执行记录12.合同终止协议13.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。认定:根据工程进度安排,乙方未在约定的时间内完成工程,或工程未达到合同约定的质量标准。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。认定:根据合同约定,甲方未在约定的时间内支付进度款或结算款。3.违约行为:甲方指定监理单位未能有效履行监理职责。认定:监理单位未能按照合同约定对工程进行监督检查,导致工程质量或安全问题。4.违约行为:第三方中介机构未能保证招标过程的公正、公平、公开。认定:中介机构在招标过程中存在舞弊、泄露秘密等行为,影响招标结果的公正性。三、法律名词及解释:1.仲裁:指由双方当事人自愿选择,由仲裁机构进行的具有法律约束力的争议解决方式。2.诉讼:指通过法院进行的司法程序,解决争议和纠纷。3.资质证书:指由相关部门颁发的,证明企业或个人具备特定业务能力和条件的证书。4.质量标准:指国家或行业规定的,对产品或服务质量的基本要求。5.安全生产责任制:指企业对安全生产承担的责任制度,包括领导责任、管理责任、操作责任等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度缓慢。解决办法:甲方应与乙方协商,明确进度要求,必要时可调整合同工期。2.问题:甲方未按时支付进度款。解决办法:乙方应及时提交进度款申请,甲方应在约定时间内支付。3.问题:中介机构服务不到位。解决办法:双方应与中介机构协商,要求其履行职责,或更换中介机构。4.问题:工程质量不符合标准。解决办法:乙方应立即整改,必要时可暂停施工,直至问题解决。五、所有应用场景:1.项目建设阶段:适用于弃土场综合利用工程的建设阶段。2.项目运营阶段:适用于弃土场综合利用工程的运营维护阶段。3.法规变更:适用于国家或地方政策、法规发生变化,需要调整合同内容的情况。4.合同纠纷:适用于合同履行过程中出现的争议和纠纷解决。全文完。2025年度弃土场综合利用工程承包合同2本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1承包人基本信息1.2发包人基本信息1.3监理人基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程质量要求3.合同签订依据3.1相关法律法规3.2行业规范3.3技术标准3.4政府文件4.工程承包范围4.1土地整治工程4.2建设工程4.3配套设施工程4.4其他工程5.工程进度安排5.1工程总工期5.2分阶段工期5.3工期调整6.工程质量标准6.1施工质量标准6.2验收标准6.3质量保证措施7.工程费用及支付7.1工程费用构成7.2费用支付方式7.3费用支付节点7.4费用调整8.合同履约保证金8.1保证金金额8.2保证金支付方式8.3保证金退还条件9.不可抗力及风险9.1不可抗力定义9.2不可抗力处理9.3风险分担10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更与解除程序11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止日期13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:技术规范13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同份数14.4合同解释权14.5合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同当事人基本信息1.1承包人基本信息1.1.1承包人名称:建设工程有限公司1.1.2承包人住所:省市区路号1.1.3承包人法定代表人:1.1.4承包人注册资本:1000万元1.2发包人基本信息1.2.1发包人名称:城市基础设施建设局1.2.2发包人住所:省市区路号1.2.3发包人法定代表人:1.2.4发包人注册资本:5000万元1.3监理人基本信息1.3.1监理人名称:工程建设监理有限公司1.3.2监理人住所:省市区路号1.3.3监理人法定代表人:1.3.4监理人注册资本:800万元2.工程概况2.1工程名称:2025年度弃土场综合利用工程2.2工程地点:省市区2.3工程规模:占地面积10000平方米,容积30000立方米2.4工程类型:土地整治工程、建设工程、配套设施工程2.5工程质量要求:符合国家相关工程质量标准,达到优良等级3.合同签订依据3.1相关法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等3.2行业规范:《建筑工程施工及验收规范》等3.3技术标准:《土地整治工程技术规范》等3.4政府文件:市关于弃土场综合利用的专项文件4.工程承包范围4.1土地整治工程:弃土场平整、覆土、绿化等4.2建设工程:弃土场周边道路、停车场等基础设施建设4.3配套设施工程:排水、供电、照明等配套设施4.4其他工程:临时设施、安全防护等5.工程进度安排5.1工程总工期:180天5.2分阶段工期:设计阶段30天,施工阶段150天5.3工期调整:因不可抗力或其他原因导致工期延误,经双方协商一致可适当调整6.工程质量标准6.1施工质量标准:严格按照《建筑工程施工及验收规范》执行6.2验收标准:由发包人、监理人、承包人共同验收,符合设计要求和工程质量标准6.3质量保证措施:承包人设立质量管理体系,确保工程质量达到优良等级8.合同履约保证金8.1保证金金额:合同总额的5%,即人民币50万元整8.2保证金支付方式:承包人应在合同签订后15日内,将保证金一次性支付至发包人指定的账户8.3保证金退还条件:工程竣工验收合格,承包人按照合同约定履行完毕所有义务后,发包人应在收到承包人退还保证金申请后的15个工作日内,无息退还保证金9.不可抗力及风险9.1不可抗力定义:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况9.2不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失,同时应及时收集并妥善保存有关证据9.3风险分担:因不可抗力导致的工程延误、费用增加,由双方按比例分担,具体比例由双方协商确定10.合同变更与解除10.1变更条件:因工程需要、设计变更、法律法规调整等原因,经双方协商一致,可以变更合同内容10.2解除条件:发生下列情况之一,任何一方可以解除合同:10.2.1合同当事人一方严重违约,经对方催告后仍未改正10.2.2发生不可抗力,致使合同无法履行10.2.3合同当事人一方破产、解散或被依法注销10.3变更与解除程序:变更或解除合同,应当以书面形式通知对方,并自通知到达对方之日起生效11.合同争议解决11.1争议解决方式:发生合同争议,双方应通过友好协商解决11.2争议解决程序:协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同生效及终止12.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2生效日期:2025年1月1日12.3终止条件:合同履行完毕或经双方协商一致解除12.4终止日期:合同终止之日起13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:技术规范13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2通知方式:双方间的通知应以书面形式发送,并注明收件人地址、电话等联系方式14.3合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.4合同解释权:对本合同的解释权归合同当事人双方共有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:第三方指除甲乙双方以外的,根据本合同约定参与合同履行过程中的其他实体,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、检测机构等。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于工程的设计、施工、监理、材料供应、设备供应、检测、咨询等方面。16.第三方介入的程序与条件16.1程序:16.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议或补充协议。16.1.2第三方介入的具体事项和责任应在合作协议或补充协议中明确约定。16.1.3第三方介入后,甲乙双方应将第三方纳入合同管理体系,确保其履行合同义务。16.2条件:16.2.1第三方具备相应的资质和条件,能够胜任其介入的职责。16.2.2第三方介入的内容不违反国家法律法规和本合同约定。17.第三方责任限额17.1责任限额:17.1.1第三方因其自身原因导致的违约行为,应承担相应的违约责任,责任限额由合作协议或补充协议约定。17.1.2第三方责任限额应合理,能够有效保障甲乙双方的合法权益。17.2责任承担:17.2.1第三方责任限额的承担方式,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.2.2第三方责任限额的承担顺序,应优先由第三方承担责任,不足部分由甲乙双方按合同约定比例分担。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1责任划分:18.1.1第三方对其介入的工作内容承担责任,甲乙双方对各自的工作内容承担责任。18.1.2第三方因自身原因导致的责任,由第三方承担;因甲乙双方原因导致的责任,由甲乙双方按合同约定承担。18.2权利划分:18.2.1第三方享有根据合作协议或补充协议约定的权利。18.2.2甲乙双方享有根据本合同约定的权利。18.3利益划分:18.3.1第三方介入
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030全球自动包饺子机行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球丙烷气体燃烧器行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球便携式应急电源发电机行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国废物回收分类机行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球X射线防护面罩行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球同轴微导管系统行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国高电压钴酸锂正极材料行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球水性涂布纸吸管行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球农业机器自动方向导航设备行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球光学对准服务行业调研及趋势分析报告
- 《数据采集技术》课件-Scrapy 框架的基本操作
- (2024)河南省公务员考试《行测》真题及答案解析
- 湖北省十一校2024-2025学年高三上学期第一次联考化学试题 含解析
- 医疗保险结算与审核制度
- 围城读书分享课件
- 2025年河北省单招语文模拟测试二(原卷版)
- 工作计划 2025年度医院工作计划
- GB 21258-2024燃煤发电机组单位产品能源消耗限额
- 2024年全国各地中考试题分类汇编:古诗词阅读
- 农产品质量评估与分级
- 社区成人血脂管理中国专家共识(2024年)
评论
0/150
提交评论