2024版建设工程施工合同-安装定额

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同——安装定额本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4安装定额第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3安装定额范围第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式第四条工期与进度4.1工期规定4.2进度计划4.3工期延误第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量要求5.3质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条施工安全与环保7.1施工安全7.2环境保护第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3价格调整第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁第十一条保险11.1保险责任11.2保险办理11.3保险费用第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止第十三条一般规定13.1语言文字13.2法律法规13.3合同附件第十四条其他约定14.1技术支持14.2培训与技术交流14.3信息与资料共享第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1本合同的发包人是指按照中国法律设立，具有独立法人资格，负责工程项目的投资、组织、管理和监督的单位。1.1.2发包人的代表是指发包人指定的，有权在本合同项下代表发包人处理合同事宜的人员。1.2承包人1.2.1本合同的承包人是指按照中国法律设立，具有独立法人资格，具备相应资质，承担工程施工任务的企业。1.2.2承包人的代表是指承包人指定的，有权在本合同项下代表承包人处理合同事宜的人员。1.3建设工程1.3.1建设工程是指按照本合同约定，由承包人负责设计、采购、施工、竣工试验、保修等全部或部分工程任务的项目。1.3.2工程范围包括但不限于土建、安装、装修、调试、培训等服务。1.4安装定额1.4.1安装定额是指本合同项下，承包人根据发包人提供的技术要求和工程量，按照中国相关法律法规和行业标准制定的，用于计算工程价款的基础。1.4.2安装定额包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、施工措施费等。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.1.1本合同工程范围包括但不限于：（1）设备安装工程；（2）管道安装工程；（3）电气安装工程；（4）自动化控制系统安装工程；（5）其他与工程有关的安装和调试工作。2.2工程内容2.2.1本合同工程内容包括但不限于：（1）按照合同约定的技术要求和施工图纸进行施工；（2）提供合格的施工人员，进行现场施工和管理；（3）按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准；（4）负责工程的安全、环保和文明施工；（5）协助发包人办理工程相关手续；（6）提供合同约定的培训和技术支持。2.3安装定额范围2.3.1承包人应根据发包人提供的工程量和施工图纸，编制详细的安装定额，并报发包人审批。（1）人工费：包括工资、福利、保险等；（2）材料费：包括材料采购、运输、储存等；（3）设备费：包括设备采购、运输、安装、调试等；（4）施工机具使用费：包括施工机具的采购、租赁、维修等；（5）施工措施费：包括施工现场的布置、拆除、安全防护等；（6）其他与工程有关的费用。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.1.1合同价格是指承包人完成本合同规定的工程内容，按照安装定额计算出的工程总价款。3.1.2合同价格以人民币表示，不包括税金。3.2预付款3.2.1发包人应在合同签订后的七个工作日内，向承包人支付合同总价款的10%作为预付款。3.2.2预付款的支付不计息，承包人应在合同规定的施工期内，按照工程进度分批抵扣工程款。3.3进度付款3.3.1发包人应按照承包人提交的进度付款申请，及时支付已完成工程的价款。3.3.2进度付款的支付比例不低于已完成工程价款的80%。3.4竣工结算3.4.1工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料和结算申请。3.4.2发包人应在收到竣工资料和结算申请后的一个月内，完成对承包人的工程价款的最终结算。3.5支付方式3.5.1发包人和承包人应通过银行转账的方式进行合同款项的支付。3.5.2发包人和承包人应在本合同中约定支付账号和开户银行。第八条变更与调整8.1变更范围8.1.1在合同履行过程中，如发包人根据工程实际情况需要对工程内容、工程量、工程进度等进行变更，承包人应根据发包人的要求，及时调整安装定额，并报发包人审批。8.1.2变更范围包括但不限于：（1）工程内容的增减；（2）工程进度的调整；（3）工程质量标准的调整；（4）材料、设备规格的调整；（5）其他与工程有关的变更。8.2变更程序8.2.1发包人应向承包人提出书面变更通知，说明变更的内容、理由和要求。8.2.2承包人应在收到变更通知后的七个工作日内，根据发包人的要求，编制变更后的安装定额，并报发包人审批。8.2.3发包人应在收到变更安装定额后的七个工作日内，对承包人提交的变更安装定额进行审批，并以书面形式通知承包人。8.3价格调整8.3.1因变更导致合同价款的增减，双方应根据变更后的安装定额，重新确定合同价款。8.3.2价格调整的计算方法应在合同专用条款中约定。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.1.2发包人违约造成的损失，承包人有权要求发包人赔偿。9.2承包人违约9.2.1承包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.2.2承包人违约造成的损失，发包人有权要求承包人赔偿。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应根据违约一方未履行合同义务的价值、合同履行情况、损失程度等因素确定。9.3.2违约赔偿的具体计算方法和限额应在合同专用条款中约定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解10.2.1双方可以约定在争议发生后的一个月内，向约定的调解组织申请调解。10.2.2调解不成的，双方均可按照合同约定的争议解决方式处理。10.3仲裁10.3.1双方可以在合同中约定仲裁条款，规定争议的解决方式为仲裁。10.3.2如双方选择仲裁，应约定仲裁委员会。第十一条保险11.1保险责任11.1.1承包人应按照中国法律法规和行业标准的要求，为工程购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。11.1.2保险费用由承包人承担。11.2保险办理11.2.1承包人应在本合同签订后的七个工作日内，向保险公司办理保险手续。11.2.2保险期间应覆盖整个施工期。11.3保险费用11.3.1保险费用的计算方法应在合同专用条款中约定。11.3.2保险费用不包括在合同价款内。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的生效，以发包人向承包人支付预付款为条件。12.2合同变更12.2.1合同变更应采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。12.2.2合同变更不得违反法律法规和本合同的原则。12.3合同终止12.3.1合同终止的条件和程序应在合同专用条款中约定。12.3.2合同终止后，承包人应按照合同约定办理工程交接手续，并承担相应的违约责任。第十三条一般规定13.1语言文字本合同采用中文书写，一式两份，发包人和承包人各执一份。13.2法律法规本合同的签订第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资格证明附件2：工程施工图纸附件3：安装定额明细表附件4：预付款支付证明附件5：进度付款申请表格附件6：工程变更申请表格附件7：违约赔偿计算公式附件8：保险单据附件9：合同专用条款附件10：施工安全措施方案附件11：环境保护措施方案附件12：工程竣工验收报告附件13：工程保修条款附件14：培训和技术交流安排附件详细要求和说明：附件1：合同主体资格证明本附件应包括发包人和承包人的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等有效证件的复印件。附件2：工程施工图纸本附件应包括工程的设计图纸、施工图纸、详图等，以及与工程相关的技术文件。附件3：安装定额明细表本附件应详细列出承包人根据发包人提供的工程量和施工图纸编制的安装定额，包括人工费、材料费、设备费等各项费用的明细。附件4：预付款支付证明本附件应包括发包人向承包人支付预付款的银行转账凭证、发票等有效证明文件。附件5：进度付款申请表格本附件应包括承包人提交的进度付款申请表格，表格中应详细列明已完成工程的价款计算明细。附件6：工程变更申请表格本附件应包括承包人提交的工程变更申请表格，表格中应详细列明变更的内容、理由和要求。附件7：违约赔偿计算公式本附件应包括合同中约定的违约赔偿计算公式，以及计算违约赔偿所需的相关数据和参数。附件8：保险单据本附件应包括承包人为工程购买的保险单据，包括保险条款、保险金额、保险期限等。附件9：合同专用条款本附件应包括合同中约定的专用条款，如价格调整公式、违约责任认定标准等。附件10：施工安全措施方案本附件应包括承包人提交的施工安全措施方案，包括施工安全措施、应急预案等。附件11：环境保护措施方案本附件应包括承包人提交的环境保护措施方案，包括环境保护措施、环保设施等。附件12：工程竣工验收报告本附件应包括工程竣工后的验收报告，包括工程质量、工程进度、工程安全等方面的评估。附件13：工程保修条款本附件应包括合同中约定的工程保修条款，包括保修范围、保修期限、保修责任等。附件14：培训和技术交流安排本附件应包括合同中约定的培训和技术交流的安排，包括培训内容、培训时间、培训地点等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按合同约定支付预付款、进度付款或其他应付款项。2.发包人未按合同约定提供工程施工图纸、技术文件等。3.发包人未按合同约定履行其他义务。责任认定：1.发包人违约造成的损失，承包人有权要求发包人赔偿。2.承包人未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。3.承包人未按合同约定提供材料、设备或服务，应承担相应的违约责任。4.双方其他违反合同约定的行为，应根据合同约定承担相应的违约责任。示例说明：1.若发包人未按合同约定支付预付款，承包人可以要求发包人支付预付款及逾期支付的利息。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指按照中国法律设立，具有独立法