2024版水电工程总包与分包管理协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版水电工程总包与分包管理协议本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律与规则1.3合同文件的优先顺序2.分包商的责任与义务2.1分包工程的范围与内容2.2分包商的施工标准与要求2.3分包商的人员与管理3.总包商的责任与义务3.1总包商对分包工程的支持与协调3.2总包商的监督与管理职责3.3总包商提供的设施与资源4.工程进度与质量控制4.1工程进度的计划与调整4.2工程质量的标准与检测4.3工程变更的处理5.费用与支付5.1分包工程的合同价格5.2支付方式与时间5.3价款调整的条件与方法6.违约责任6.1总包商与分包商的违约行为6.2违约责任的计算与赔偿6.3违约解决的程序与方式7.争议解决7.1争议的解决方式7.2调解与仲裁的程序7.3诉讼的管辖与法律适用8.合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的程序与后果9.保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密责任的期限与限制10.一般条款10.1通知与送达10.2合同的修改与补充10.3继承与转让11.不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力事件的后果与处理12.税务与保险12.1税务的责任与义务12.2保险的购买与维持13.环境与安全13.1环境保护的要求与标准13.2施工安全管理的规定14.合同的生效与终止日期14.1合同的生效日期14.2合同的终止日期与后果第一部分：合同如下：第一章总则第一条定义与解释1.1本合同是指由甲方（总包商）与乙方（分包商）签订的水电工程总包与分包管理协议。1.2本合同中的术语和定义如下：（1）甲方：指具有水电工程总包资质的企业，负责整个水电工程的建设与管理。（2）乙方：指具有水电工程分包资质的企业，负责分包工程的施工与管理工作。（3）分包工程：指甲方根据合同约定，将水电工程的一部分工作内容分包给乙方施工的工程。1.3本合同的解释权归甲方所有。第二条适用法律与规则2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.2本合同签订时，双方应遵守国家相关法律法规、政策及行业标准。第三条合同文件的优先顺序3.1本合同文件包括合同、附件、补充协议、双方协商一致的书面文件等。3.2合同文件的优先顺序如下：（1）合同；（2）附件；（3）补充协议；（4）双方协商一致的书面文件。第四条分包商的责任与义务4.1分包工程的范围与内容乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工及管理工作。分包工程的具体范围和内容详见附件。4.2分包商的施工标准与要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求、施工方案和相关标准进行施工，确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方要求。4.3分包商的人员与管理乙方应具备合格的施工人员和管理团队，负责分包工程的施工及管理工作。乙方项目经理应具备相应的资质，并负责协调分包工程的一切事务。第五章总包商的责任与义务第五条总包商对分包工程的支持与协调5.1甲方应向乙方提供分包工程的施工图纸、技术要求、施工方案等相关资料，并确保资料的准确性。5.2甲方应协调乙方与施工现场的其他单位、部门之间的关系，确保分包工程的顺利进行。5.3甲方应在分包工程施工过程中提供必要的帮助与支持，包括但不限于现场指导、技术支持、材料供应等。第六条总包商的监督与管理职责6.1甲方应对乙方施工过程进行监督与管理，确保分包工程的质量、安全、进度等满足合同要求。6.2甲方有权对乙方施工过程中的问题进行纠正，并提出改进措施。乙方应按照甲方的要求进行整改。6.3甲方应定期对分包工程进行验收，乙方应积极配合。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第七条总包商提供的设施与资源7.1甲方应向乙方提供施工场地、临时设施、施工设备等资源，并确保资源的充足与合理使用。7.2甲方应负责施工现场的安全防护，确保乙方施工过程中的人身及财产安全。7.3甲方应承担分包工程所需的施工许可证、临时用地、环境保护等手续的办理，并承担相关费用。第八章工程进度与质量控制第八条工程进度的计划与调整8.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术要求等资料，编制分包工程的施工进度计划，并报甲方审批。8.2乙方应按照审批后的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。8.3甲方有权根据工程实际情况对施工进度计划进行调整。乙方应根据甲方的调整要求，及时调整施工进度计划，并报甲方审批。8.4乙方若因特殊情况导致施工进度延误，应提前向甲方报告，并采取措施减少对工程进度的影响。第九条工程质量的标准与检测9.1分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。9.2乙方应按照甲方提供的技术要求、施工方案等资料进行施工，确保分包工程的质量。9.3乙方应定期对分包工程进行自检、互检和专检，并向甲方报告检测结果。9.4甲方有权对分包工程进行质量检测，乙方应予以配合。如检测不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改。第十条工程变更的处理10.1工程变更指在施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程内容、进度、质量等方面的变化。10.2工程变更时，乙方应立即向甲方报告，并按照甲方的要求进行变更施工。10.3工程变更导致的费用增减，双方应按照本合同约定的价格调整方式进行计算和支付。第十一条费用与支付11.1分包工程的合同价格详见附件。11.2支付方式：（1）按进度支付：乙方完成分包工程的相应进度后，甲方按约定的比例支付进度款。（2）验收支付：分包工程验收合格后，甲方支付剩余款项。11.3价款调整的条件与方法：（1）工程变更导致的费用增减，按照本合同第十条的规定处理。（2）工程质量不合格，乙方需承担整改费用。（3）其他双方约定的价款调整条件与方法。第十二条违约责任12.1总包商与分包商的违约行为（1）甲方未按约定提供施工图纸、技术要求等资料，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担违约责任。（2）乙方未按约定完成分包工程，或工程质量不合格的，乙方应承担违约责任。12.2违约责任的计算与赔偿（1）甲方违约导致乙方损失的，甲方应按照乙方实际损失金额进行赔偿。（2）乙方违约导致甲方损失的，乙方应按照甲方实际损失金额进行赔偿。12.3违约解决的程序与方式（1）双方发生违约行为时，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条争议解决13.1争议的解决方式：（1）双方发生争议时，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，双方可选择调解或仲裁解决。13.2调解与仲裁的程序：（1）双方同意选择某一方所在地的调解机构进行调解。（2）如选择仲裁，双方同意选择某一方所在地的仲裁委员会进行仲裁。13.3诉讼的管辖与法律适用：（1）如选择诉讼，双方同意选择合同签订地的人民法院进行诉讼。（2）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条合同的解除与终止14.1合同解除的条件：（1）双方协商一致解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）法律、法规规定的其他解除条件。14.2合同终止的程序与后果：（1）合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求撤出施工现场。（2）合同解除后，尚未支付的款项按照本合同第十一条的规定进行支付。（3）合同解除后，双方应按照本合同第十三条的规定解决争议。第二部分：第三方介入后的修正第十六条第三方介入的定义与范围16.1第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。16.2第三方介入是指在分包工程施工过程中，因第三方的原因导致工程进度、质量、安全等方面受到影响或发生变化。（1）第三方侵权：第三方侵犯乙方施工场地、设备、人员等权益。（2）第三方违约：第三方未按照合同约定履行相关义务，导致工程受到影响。（3）不可抗力：不可抗力事件导致工程进度、质量、安全等方面受到影响。第十七条第三方介入的处理程序17.1乙方发现第三方介入情况时，应立即向甲方报告，并提供相关证据。17.2甲方应根据具体情况，与乙方协商确定第三方介入的处理方案，并采取相应措施减少对工程的影响。17.3甲方应负责与第三方沟通、协商，解决第三方介入造成的问题。17.4乙方应按照甲方的要求，协助甲方处理第三方介入事宜。第十八条第三方责任限额18.1第三方对分包工程造成损失的，乙方应向甲方提出赔偿请求。18.2甲方在收到乙方赔偿请求后，应根据具体情况确定第三方的责任限额。18.3甲方应负责向第三方追偿，并按照本合同约定的比例支付给乙方。18.4乙方应提供必要的文件和证据，协助甲方追偿。第十九条额外条款与说明19.1本合同涉及的第三方介入事宜，如法律法规、行业标准等有明确规定，各方应遵守相关规定。19.2第三方介入导致的工程进度、质量、安全等方面的变化，应按照本合同第七条、第八条、第九条等规定处理。19.3第三方介入不影响本合同第十一条、第十二条、第十三条等关于费用与支付、违约责任、争议解决等条款的执行。19.4本合同第三方介入的相关条款，不影响其他条款的执行，且不视为对其他条款的修改或补充。第二十条第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲方、乙方之间不存在合同关系。20.2第三方对分包工程的施工、管理、质量等方面不承担任何责任。20.3甲方、乙方之间的合同权利义务，不受第三方介入的影响。20.4第三方对甲方、乙方造成的损失，甲方、乙方有权向第三方追偿。第二十一条合同的继续履行21.1尽管有第三方介入的情况，甲方、乙方应继续履行本合同的约定，确保分包工程的完成。21.2甲方、乙方应采取措施，减少第三方介入对工程的不利影响。21.3甲方、乙方应按照本合同的约定，承担因第三方介入导致的损失。第二十二条甲方、乙方的通知与告知义务22.1甲方、乙方在发现第三方介入情况时，应立即通知对方。22.2甲方、乙方应按照本合同约定的方式，告知对方第三方介入的处理情况。第二十三条合同的修订23.1本合同第三方介入的相关条款，如有变更或补充，应由甲方、乙方协商一致，并签订书面协议。23.2合同的修订应符合国家相关法律法规、行业标准的要求。第二十四条合同的生效与终止24.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。24.2本合同的终止，不影响双方根据本合同产生的权利义务。第二十五条合同解除与终止后的第三方介入处理25.1合同解除或终止后，如存在第三方介入情况，甲方、乙方应按照本合同的相关规定处理。25.2合同解除或终止后，第三方对甲方、乙方造成的损失，甲方、乙方有权向第三方追偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：水电工程分包合同协议书附件二：水电工程分包施工图纸附件三：水电工程分包技术要求附件四：水电工程分包施工方案附件五：水电工程分包工程量清单附件六：水电工程分包工程质量标准附件七：水电工程分包工程安全标准附件八：水电工程分包工程进度计划附件九：水电工程分包工程支付条款附件十：水电工程分包工程违约责任规定附件十一：水电工程分包工程争议解决方式附件的详细要求和说明：附件一：水电工程分包合同协议书本附件应包含双方签署的合同协议书，明确双方的分包工程内容、范围、工期、质量、安全、费用等各项条款。附件二：水电工程分包施工图纸本附件应包含分包工程的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，用以指导分包工程的施工。附件三：水电工程分包技术要求本附件应包含分包工程的技术要求，包括材料要求、施工工艺、质量标准等，用以指导分包工程的施工。附件四：水电工程分包施工方案本附件应包含分包工程的施工方案，包括施工步骤、施工方法、施工组织等，用以指导分包工程的施工。附件五：水电工程分包工程量清单本附件应包含分包工程的工程量清单，明确分包工程的各项工程量和费用。附件六：水电工程分包工程质量标准本附件应包含分包工程的质量标准，包括工程质量的要求、检测方法、验收标准等。附件七：水电工程分包工程安全标准本附件应包含分包工程的安全标准，包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训等。附件八：水电工程分包工程进度计划本附件应包含分包工程的进度计划，明确分包工程的施工进度和关键节点。附件九：水电工程分包工程支付条款本附件应包含分包工程的支付条款，明确支付方式、支付时间、支付比例等。附件十：水电工程分包工程违约责任规定本附件应包含分包工程的违约责任规定，明确违约行为和违约责任。附件十一：水电工程分包工程争议解决方式本附件应包含分包工程的争议解决方式，包括调解、仲裁、诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定提供施工图纸、技术要求、施工方案等资料，导致乙方无法正常施工。2.乙方未按约定完成分包工程，或工程质量不合格。3.乙方未按约定时间提交工程进度报告，或进度严重滞后。4.乙方未按约定进行工程质量自检、互检和专检，或检测结果不合格。5.乙方未按约定进行施工安全防护，或发生安全事故。违约责任认定标准：1.甲方违约导致乙方损失的，甲方应按照乙方实际损失金额进行赔偿。2.乙方违约导致甲方损失的，乙方应按照甲方实际损失金额进行赔偿。3.双方均违约的，各自承担相应的责任。示例说明：如果甲方未按约定时间提供施工图纸，