2025年度绿色能源项目电力施工分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色能源项目电力施工分包合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息1.6合同目的和范围1.7合同履行地点1.8合同履行方式第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目工期2.6项目质量标准2.7项目安全标准2.8项目环境保护标准第三章分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度安排3.4分包工程图纸及资料3.5分包工程变更3.6分包工程验收第四章分包方义务4.1施工质量保证4.2施工安全保证4.3环境保护4.4施工进度保证4.5人员配备与培训4.6材料设备供应4.7施工协调与配合4.8技术服务与咨询第五章甲方义务5.1提供施工场地5.2提供施工图纸及资料5.3人员协调与支持5.4设备供应与维护5.5施工协调与监督5.6支付工程款5.7解决施工过程中出现的问题5.8其他义务第六章工程款支付6.1支付方式6.2支付进度6.3支付条件6.4逾期付款责任6.5付款凭证6.6争议解决第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用7.5争议解决期限第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除合同第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理9.4合同解除后的赔偿第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理10.4合同终止后的赔偿第十一章合同附件11.1附件一：施工图纸11.2附件二：施工技术规范11.3附件三：施工组织设计11.4附件四：其他相关文件第十二章合同签署12.1合同签署人12.2合同签署日期12.3合同生效日期12.4合同份数第十三章其他约定13.1法律适用13.2合同语言13.3合同变更13.4合同附件13.5合同解释第十四章合同生效14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同生效后效力14.4合同终止条件14.5合同终止日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度绿色能源项目电力施工分包合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同有效期本合同有效期为自____年____月____日起至____年____月____日止。1.5合同双方基本信息甲方（分包方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（总包方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.6合同目的和范围本合同旨在明确甲方（分包方）为乙方（总包方）在2025年度绿色能源项目中提供电力施工分包服务的相关事宜。1.7合同履行地点本合同履行地点为_______。1.8合同履行方式本合同采用现场施工、分阶段验收的方式履行。第二章项目概况2.1项目名称项目名称为“2025年度绿色能源项目”。2.2项目地点项目地点位于_______。2.3项目规模项目规模为_______。2.4项目性质项目性质为_______。2.5项目工期项目工期为_______。2.6项目质量标准项目质量标准应符合_______。2.7项目安全标准项目安全标准应符合_______。2.8项目环境保护标准项目环境保护标准应符合_______。第三章分包内容3.1分包工程范围分包工程范围为_______。3.2分包工程量分包工程量为_______。3.3分包工程进度安排分包工程进度安排如下：|阶段|工期|完成内容||||||阶段一|____|________||阶段二|____|________||阶段三|____|________|3.4分包工程图纸及资料分包工程图纸及资料由乙方提供。3.5分包工程变更分包工程变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。3.6分包工程验收|阶段|验收内容|验收标准|验收时间|||||||阶段一|________|________|________||阶段二|________|________|________||阶段三|________|________|________|第四章分包方义务4.1施工质量保证分包方应确保施工质量符合合同约定的标准。4.2施工安全保证分包方应采取必要的安全措施，确保施工安全。4.3环境保护分包方应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。4.4施工进度保证分包方应按合同约定的进度计划完成施工任务。4.5人员配备与培训分包方应配备合格的施工人员，并进行必要的培训。4.6材料设备供应分包方应按合同约定的时间、数量和质量提供材料设备。4.7施工协调与配合分包方应与乙方及其他施工单位保持良好沟通，协调施工进度。4.8技术服务与咨询分包方应提供必要的技术服务与咨询。第五章甲方义务5.1提供施工场地甲方应按合同约定提供施工场地。5.2提供施工图纸及资料甲方应按合同约定提供施工图纸及资料。5.3人员协调与支持甲方应协调其他施工单位，为分包方提供必要的支持。5.4设备供应与维护甲方应按合同约定提供设备，并负责设备的维护。5.5施工协调与监督甲方应监督施工进度和质量，确保工程顺利进行。5.6支付工程款甲方应按合同约定支付工程款。5.7解决施工过程中出现的问题甲方应协助分包方解决施工过程中出现的问题。5.8其他义务甲方应履行合同约定的其他义务。第六章工程款支付6.1支付方式工程款支付方式为_______。6.2支付进度工程款支付进度如下：|阶段|付款比例|付款时间||||||阶段一|________|________||阶段二|________|________||阶段三|________|________|6.3支付条件支付条件为工程验收合格。6.4逾期付款责任逾期付款责任如下：|逾期天数|赔偿比例|||||130天|________||3160天|________|6.5付款凭证付款凭证为银行转账凭证。6.6争议解决争议解决方式为_______。第七章争议解决7.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。7.2争议解决机构争议解决机构为_______。7.3争议解决程序争议解决程序如下：|阶段|步骤|责任方||||||一|协商|双方||二|调解|争议解决机构||三|仲裁|仲裁机构||四|诉讼|法院|7.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。7.5争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起_______日内。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按合同约定完成工程进度；8.1.2分包方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准；8.1.3分包方施工过程中发生安全事故；8.1.4分包方违反合同约定的其他义务。8.2违约责任8.2.1分包方未按合同约定完成工程进度，乙方有权要求分包方支付违约金；8.2.2分包方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准，乙方有权要求分包方更换或赔偿损失；8.2.3分包方施工过程中发生安全事故，分包方应承担相应责任；8.2.4分包方违反合同约定的其他义务，乙方有权要求分包方承担相应的违约责任。8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿金额按实际损失计算；8.3.2乙方有权从应付工程款中扣除违约赔偿金额。8.4违约解除合同8.4.1分包方连续两次未按合同约定完成工程进度；8.4.2分包方提供的材料、设备存在严重质量问题，经乙方确认无法修复；8.4.3分包方施工过程中发生重大安全事故，经乙方确认无法保障工程安全；8.4.4分包方违反合同约定的其他重大违约行为。第九章合同解除9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致；9.1.2发生不可抗力事件；9.1.3一方严重违约；9.1.4合同约定的其他解除条件。9.2合同解除程序9.2.1双方应书面通知对方；9.2.2自通知送达之日起，合同解除。9.3合同解除后的处理9.3.1双方应按照合同约定进行清算；9.3.2分包方应按照合同约定退还乙方已支付的工程款；9.3.3双方应承担合同解除后的法律责任。9.4合同解除后的赔偿9.4.1双方应根据合同约定承担相应的赔偿责任。第十章合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同期限届满；10.1.2合同解除；10.1.3双方协商一致；10.1.4合同约定的其他终止条件。10.2合同终止程序10.2.1双方应书面通知对方；10.2.2自通知送达之日起，合同终止。10.3合同终止后的处理10.3.1双方应按照合同约定进行清算；10.3.2分包方应按照合同约定退还乙方已支付的工程款；10.3.3双方应承担合同终止后的法律责任。10.4合同终止后的赔偿10.4.1双方应根据合同约定承担相应的赔偿责任。第十一章合同附件11.1附件一：施工图纸11.2附件二：施工技术规范11.3附件三：施工组织设计11.4附件四：其他相关文件第十二章合同签署12.1合同签署人12.2合同签署日期12.3合同生效日期12.4合同份数第十三章其他约定13.1法律适用13.2合同语言13.3合同变更13.4合同附件13.5合同解释第十四章合同生效14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同生效后效力14.4合同终止条件14.5合同终止日期____________________（甲方签字）____________________（乙方签字）____________________（甲方代表签字）____________________（乙方代表签字）____________________（甲方盖章）____________________（乙方盖章）____________________（签署日期：____年____月____日）多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导项目管理1.1.1甲方有权对分包工程的项目管理进行总体规划和决策。1.1.2甲方应定期召开项目管理会议，协调各方资源，确保项目进度。1.2甲方负责设计变更1.2.1甲方负责对项目设计进行变更，并通知分包方执行。1.2.2甲方应在设计变更后5个工作日内通知分包方，并要求分包方在规定时间内完成变更。1.3甲方负责协调资源1.3.1甲方负责协调项目所需的土地、材料、设备等资源。1.3.2甲方应确保分包方在施工过程中所需资源得到及时供应。1.4甲方负责现场管理1.4.1甲方负责现场施工的监督和管理。1.4.2甲方应确保分包方遵守施工现场的安全规定和环境保护要求。1.5甲方负责争议解决1.5.1甲方负责协调解决分包方与其他施工单位之间的争议。1.5.2甲方应在收到争议通知后15个工作日内提出解决方案。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导项目管理2.1.1乙方有权对分包工程的项目管理进行总体规划和决策。2.1.2乙方应定期召开项目管理会议，协调各方资源，确保项目进度。2.2乙方负责设计变更2.2.1乙方负责对项目设计进行变更，并通知分包方执行。2.2.2乙方应在设计变更后5个工作日内通知分包方，并要求分包方在规定时间内完成变更。2.3乙方负责协调资源2.3.1乙方负责协调项目所需的土地、材料、设备等资源。2.3.2乙方应确保分包方在施工过程中所需资源得到及时供应。2.4乙方负责现场管理2.4.1乙方负责现场施工的监督和管理。2.4.2乙方应确保分包方遵守施工现场的安全规定和环境保护要求。2.5乙方负责争议解决2.5.1乙方负责协调解决分包方与其他施工单位之间的争议。2.5.2乙方应在收到争议通知后15个工作日内提出解决方案。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对分包工程的施工过程进行监督和检查。3.1.2第三方中介应定期向甲方和乙方报告施工情况。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方和乙方按比例承担。3.2.2第三方中介费用在合同签订时预付，并在项目完成后结算。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应在每个施工阶段结束后5个工作日内提交报告。3.3.2报告内容应包括施工进度、质量、安全等方面的情况。3.4第三方中介争议处理3.4.1第三方中介在发现施工过程中存在问题时，应立即通知甲方和乙方。3.4.2甲方和乙方应在收到通知后15个工作日内提出解决方案。3.5第三方中介责任3.5.1第三方中介应对其提供的报告的真实性和准确性负责。3.5.2第三方中介在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸2.附件二：施工技术规范3.附件三：施工组织设计4.附件四：其他相关文件5.附件五：第三方中介资质证明6.附件六：第三方中介服务协议7.附件七：工程款支付凭证8.附件八：施工进度报告9.附件九：质量验收报告10.附件十：安全验收报告11.附件十一：环境保护验收报告12.附件十二：合同变更协议13.附件十三：争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程进度。认定：甲方根据施工进度计划，经核实分包方实际完成进度，如未达到约定进度，则认定为违约。2.违约行为：分包方提供的材料、设备不符合合同约定或国家相关标准。认定：经甲方或第三方中介检验，发现材料、设备不符合合同约定或国家相关标准，则认定为违约。3.违约行为：分包方施工过程中发生安全事故。认定：根据安全事故调查报告，如分包方存在违规操作或未采取必要的安全措施，则认定为违约。4.违约行为：分包方违反合同约定的其他义务。认定：根据合同约定，如分包方未履行其他义务，经甲方或第三方中介确认，则认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指由双方当事人选定的仲裁机构对争议进行审理并作出裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理并作出判决。4.清算：指在合同终止或解除后，对合同双方的权利和义务进行计算和结算。5.赔偿：指一方因违约行为给另一方造成损失，应依法承担的经济赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中资源供应不及时。解决办法：甲方应提前制定资源供应计划，并与供应商签订合同，确保资源及时供应。2.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：甲方应及时通知分包方设计变更，并要求分包方在规定时间内完成变更。3.问题：施工过程中出现争议。解决办法：双方应通过协商或第三方中介协助解决争议，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。4.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：分包方应严格遵守安全规定，加强安全管理，一旦发生安全事故，应立即上报并采取措施。五、所有应用场景：1.绿色能源项目电力施工分包。2.项目管理中，甲方或乙方为主导的施工分包。3.存在第三方中介参与的项目施工分包。4.需要明确违约行为及责任的项目施工分包。5.需要规范合同执行过程的项目施工分包。全文完。2025年度绿色能源项目电力施工分包合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3第三方基本信息（如有）2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资2.6项目进度安排3.分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程标准3.4分包工程进度要求4.工程价款4.1工程价款计算方式4.2工程价款支付方式4.3工程价款调整方式4.4预付款4.5验收合格后支付比例4.6逾期付款违约责任5.工程施工5.1施工组织设计5.2施工人员配备5.3施工设备材料5.4施工进度计划5.5施工现场管理5.6施工安全措施5.7施工质量保证措施5.8施工环境保护措施6.质量保证6.1质量标准6.2质量检测与验收6.3质量保修期6.4质量违约责任7.施工进度7.1进度计划7.2进度调整7.3进度延误责任8.合同履行8.1合同生效条件8.2合同履行期限8.3合同变更与解除8.4合同解除条件9.违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿计算方式9.4违约责任免除条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.其他约定事项12.1合同附件12.2合同保密12.3合同份数12.4合同签署13.法律适用与争议管辖13.1合同适用法律13.2争议管辖14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1甲方基本信息甲方名称：能源开发有限公司甲方地址：省市区路号甲方法定代表人：甲方联系电话：02156781.2乙方基本信息乙方名称：电力施工有限公司乙方地址：省市区路号乙方法定代表人：乙方联系电话：021876543211.3第三方基本信息（如有）第三方名称：监理有限公司第三方地址：省市区路号第三方法定代表人：第三方联系电话：021456789122.项目概况2.1项目名称2025年度绿色能源项目电力施工分包工程2.2项目地点省市区镇2.3项目规模总装机容量100MW2.4项目内容包括电力线路、变电站、电缆敷设等工程2.5项目总投资人民币5亿元2.6项目进度安排合同签订后30天内开始施工，预计工期为12个月3.分包内容3.1分包工程范围电力线路施工、变电站建设、电缆敷设等3.2分包工程量电力线路：50公里变电站：1座电缆敷设：20公里3.3分包工程标准按照国家及行业相关标准和规范执行3.4分包工程进度要求每月完成工程量的10%，确保按时完成施工任务4.工程价款4.1工程价款计算方式按实际完成工程量计算，单价由双方协商确定4.2工程价款支付方式分阶段支付，包括预付款、进度款、竣工结算款4.3工程价款调整方式因政策调整、材料价格变动等原因，经双方协商一致后可调整4.4预付款合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的10%4.5验收合格后支付比例每月完成工程量的10%，验收合格后支付4.6逾期付款违约责任逾期付款按每日万分之五支付违约金5.工程施工5.1施工组织设计乙方需在合同签订后15个工作日内提交施工组织设计5.2施工人员配备乙方应配备足够的施工人员，确保施工进度和质量5.3施工设备材料乙方负责提供施工所需的设备、材料，并保证其质量符合要求5.4施工进度计划乙方需制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告5.5施工现场管理乙方负责施工现场的管理，确保安全、文明施工5.6施工安全措施乙方需制定安全措施，确保施工人员安全5.7施工质量保证措施乙方需制定质量保证措施，确保工程质量5.8施工环境保护措施乙方需制定环境保护措施，减少施工对环境的影响6.质量保证6.1质量标准按照国家及行业相关标准和规范执行6.2质量检测与验收乙方需进行自检，并接受甲方或第三方监理单位的验收6.3质量保修期自竣工验收合格之日起，质量保修期为2年6.4质量违约责任如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任7.施工进度7.1进度计划乙方需制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告7.2进度调整如因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划7.3进度延误责任如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的违约责任8.合同履行8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。8.3合同变更与解除任何一方不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除，应书面通知对方，并经双方协商一致。8.4合同解除条件（1）一方严重违约，另一方在收到违约通知后30日内未采取补救措施；（2）不可抗力事件导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。9.违约责任9.1违约行为认定任何一方违反合同约定的义务，均构成违约行为。9.2违约责任承担方式（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）采取补救措施；（4）合同约定的其他责任。9.3违约赔偿计算方式违约赔偿金额根据违约行为的具体情况，按照合同约定或法律法规的规定计算。9.4违约责任免除条件因不可抗力等原因导致违约，违约方可以免除部分或全部违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。11.合同终止11.1合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致、法定解除等原因终止。11.2合同终止程序合同终止前，双方应完成合同约定的所有工作，并办理相关手续。11.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于工程验收、款项结算、资料移交等。12.其他约定事项12.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。12.2合同保密双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。13.法律适用与争议管辖13.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由人民法院管辖。14.合同附件14.1施工图纸14.2工程量清单14.3技术规范14.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据合同约定或法律规定介入合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、确保安全施工、提供专业咨询等。2.第三方介入方式2.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。2.2咨询机构咨询机构提供专业咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行中的技术、管理等问题。2.3检测机构检测机构负责对施工材料、施工过程和工程质量进行检测，确保符合相关标准和规范。2.4保险公司保险公司提供工程保险服务，为甲乙双方提供风险保障。3.第三方责任限额3.1第三方责任界定第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2责任限额第三方责任限额由双方在合同中约定，未约定的，按法律法规规定执行。4.第三方责任免除4.1第三方责任免除条件（1）不可抗力事件；（2）甲方或乙方违约导致第三方损失；（3）第三方自身故意或重大过失；（4）合同约定的其他免责条件。5.第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方负责，甲方有权要求第三方履行合同约定的义务。5.2第三方与乙方的关系第三方应向乙方负责，乙方有权要求第三方履行合同约定的义务。5.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方之间的关系，按照合同约定或法律法规规定执行。6.第三方介入的流程6.1第三方介入申请甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请，并明确介入目的、范围和期限。6.2第三方介入确认第三方收到申请后，应在规定时间内确认是否介入，并明确介入方式、工作内容和责任。6.3第三方介入实施第三方按照确认的介入方式、工作内容和责任，开展相关工作。6.4第三方介入结束第三方完成介入工作后，向甲乙双方提交工作报告，并办理相关手续。7.第三方介入的费用7.1第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。7.2费用支付方式第三方介入费用按照合同约定或法律法规规定的方式支付。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入争议第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应协商解决。8.2争议解决方式协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.第三方介入的保密9.1保密义务第三方在介入过程中，对甲乙双方提供的信息负有保密义务。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止后两年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包括电力线路、变电站、电缆敷设等施工图纸，需标注尺寸、材料、施工工艺等信息。说明：施工图纸