2025版数据中心建设包工包料施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版数据中心建设包工包料施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同生效日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及建设内容2.4项目总投资3.施工范围及要求3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求3.4施工进度要求4.工程量清单及单价4.1工程量清单4.2单价及总价4.3人工、材料、机械费用5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3付款条件6.风险承担6.1自然灾害风险6.2政策法规风险6.3不可抗力风险7.质量保证7.1质量保证期限7.2质量保证措施7.3质量验收标准8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.施工变更9.1变更原因9.2变更程序9.3变更费用10.施工协调及沟通10.1协调机制10.2沟通方式10.3信息共享11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约处理程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的责任14.合同终止及后续处理14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的责任第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方法定代表人：1.1.2甲方法定代表人联系电话：138001380001.1.3甲方单位名称：科技有限公司1.1.4甲方单位地址：省市区路号1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期：2025年4月1日1.2.2签订地点：省市区路号科技有限公司会议室1.3合同生效日期1.3.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：数据中心建设项目2.2项目地点2.2.1项目地点：省市区路号2.3项目规模及建设内容2.3.1项目规模：总建筑面积约10000平方米2.3.2建设内容：数据中心基础设施、机房设备、网络系统、安全系统等2.4项目总投资2.4.1项目总投资：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）3.施工范围及要求3.1施工范围3.1.1土建工程：基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等3.1.2设备安装工程：空调系统、消防系统、电力系统、网络系统等3.2施工内容3.2.1完成数据中心基础设施的土建施工3.2.2完成数据中心机房设备的安装及调试3.2.3完成数据中心网络系统的搭建及测试3.2.4完成数据中心安全系统的设计及实施3.3施工质量要求3.3.1符合国家及行业相关标准3.3.2达到甲方要求的验收标准3.4施工进度要求3.4.1施工总工期：12个月3.4.2各阶段进度节点：详见附件一4.工程量清单及单价4.1工程量清单4.1.1土建工程量清单4.1.2设备安装工程量清单4.1.3网络系统工程量清单4.1.4安全系统工程量清单4.2单价及总价4.2.1土建工程单价及总价4.2.2设备安装工程单价及总价4.2.3网络系统工程单价及总价4.2.4安全系统工程单价及总价4.3人工、材料、机械费用4.3.1人工费用4.3.2材料费用4.3.3机械费用5.付款方式及期限5.1付款方式5.1.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价款的10%5.1.2进度款：按工程进度支付合同总价款的80%，分阶段支付5.1.3尾款：工程验收合格后支付合同总价款的10%，保修期满后支付剩余的10%5.2付款期限5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内5.2.2进度款：每完成一个进度节点后5个工作日内5.2.3尾款：工程验收合格后30个工作日内5.3付款条件5.3.1甲方确认工程进度及质量达到约定标准5.3.2乙方提交相关付款申请及资料6.风险承担6.1自然灾害风险6.1.1因自然灾害导致工程延误，甲方不承担违约责任，乙方应尽力采取措施减少损失6.1.2因自然灾害导致工程损失，由保险公司按保险合同赔偿，不足部分由双方协商解决6.2政策法规风险6.2.1因政策法规变化导致工程费用增加，由双方协商解决，必要时调整合同价格6.2.2因政策法规变化导致工程停工，甲方不承担违约责任，乙方应尽力采取措施减少损失6.3不可抗力风险6.3.1因不可抗力导致工程延误，甲方不承担违约责任，乙方应尽力采取措施减少损失6.3.2因不可抗力导致工程损失，由保险公司按保险合同赔偿，不足部分由双方协商解决7.质量保证7.1质量保证期限7.1.1质量保证期限为工程竣工验收合格后三年7.1.2保修期内，乙方应对工程质量问题进行无偿维修或更换7.2质量保证措施7.2.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工7.2.2乙方应建立完善的质量管理体系，确保施工质量7.2.3乙方应定期对施工质量进行自检，并及时整改不合格项7.3质量验收标准7.3.1土建工程：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收7.3.2设备安装工程：按照《建筑设备安装工程施工质量验收统一标准》进行验收7.3.3网络系统工程：按照《信息系统工程验收规范》进行验收7.3.4安全系统工程：按照《安全防范工程技术规范》进行验收8.保修责任8.1保修期限8.1.1主体结构工程保修期限为设计使用年限8.1.2设备安装工程保修期限为设备制造商提供的保修期限8.2保修范围8.2.1保修范围包括因施工质量问题导致的损坏或故障8.2.2保修范围不包括因甲方使用不当、自然灾害等原因造成的损坏8.3保修责任8.3.1乙方在保修期内发现质量问题，应及时进行维修或更换8.3.2乙方应在接到甲方保修通知后5个工作日内响应8.3.3保修费用由责任方承担9.施工变更9.1变更原因9.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因需进行施工变更9.2变更程序9.2.1乙方应向甲方提出变更申请，并说明变更原因及影响9.2.2甲方应在收到变更申请后5个工作日内回复9.3变更费用9.3.1变更费用根据实际情况进行核算，并经双方协商一致后调整合同价格10.施工协调及沟通10.1协调机制10.1.1双方设立项目经理，负责日常施工协调工作10.1.2设立协调会议制度，定期召开协调会议10.2沟通方式10.2.1通过电子邮件、电话、现场会议等方式进行沟通10.2.2重大事项应及时书面通知对方10.3信息共享10.3.1双方应及时共享工程相关信息，包括进度、质量、安全等10.3.2乙方应定期向甲方提交工程进度报告11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程进度11.1.2乙方施工质量不符合合同约定11.1.3乙方未按合同约定履行保修责任11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等11.2.2违约金按合同总价款的百分比计算11.3违约处理程序11.3.1甲方应及时通知乙方违约情况11.3.2乙方应在接到通知后5个工作日内提出处理方案12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为仲裁委员会12.3争议解决程序12.3.1争议提交仲裁后，双方应按照仲裁规则进行仲裁13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同双方协商一致解除合同13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.2解除程序13.2.1双方应书面通知对方解除合同13.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜13.3解除后的责任13.3.1双方应承担相应的解除责任，包括支付违约金、赔偿损失等14.合同终止及后续处理14.1终止条件14.1.1合同约定的工程内容全部完成14.1.2双方协商一致终止合同14.2终止程序14.2.1双方应书面通知对方合同终止14.2.2终止合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜14.3终止后的责任14.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程款项14.3.2双方应按照合同约定处理剩余工程质量问题第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的独立法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入可能因合同执行过程中的技术支持、质量控制、风险评估、保险理赔等原因。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在合同执行过程中因其专业服务导致的损失，其责任限额由双方在合同中约定，并明确写入本合同附件。16.1.2第三方责任限额应考虑其服务的性质、服务的复杂程度以及可能产生的风险。17.第三方选择与授权17.1第三方选择17.1.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并应考虑第三方的资质、经验和信誉。17.1.2第三方选择后，甲乙双方应书面通知对方，并确保第三方了解其责任和义务。17.2第三方授权17.2.1第三方介入后，甲乙双方应授权第三方在其职责范围内代表双方行使相关权利和义务。17.2.2授权范围应明确，包括但不限于质量控制、进度管理、风险评估等。18.第三方职责与权利18.1第三方职责18.1.1第三方应按照合同约定，独立、公正地履行其职责。18.1.2第三方应定期向甲乙双方报告其工作进展和发现的问题。18.2第三方权利18.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2.2第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和评估。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1甲乙双方对工程项目的最终责任和风险承担不变。19.1.2第三方在其职责范围内对甲乙双方的行为负责。19.2费用承担19.2.1第三方的费用由甲乙双方根据合同约定分摊。19.2.2第三方的费用应在合同中明确，并作为合同的一部分。19.3争议解决19.3.1第三方在履行职责过程中产生的争议，应由第三方自行解决。19.3.2如果第三方无法解决争议，争议应提交至合同约定的争议解决机构。20.第三方介入合同条款20.1第三方介入合同20.1.1第三方介入时应签订专门的合同，明确双方的权利和义务。20.1.2第三方介入合同应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。20.2第三方介入合同变更20.2.1第三方介入合同如有变更，甲乙双方应书面同意，并通知对方。21.第三方介入后的合同履行21.1合同履行21.1.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同的各项条款。21.1.2第三方介入不影响甲乙双方对合同履行的权利和义务。21.2通知义务21.2.1甲乙双方应及时通知第三方有关合同履行的情况，包括但不限于工程进度、质量问题等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单及单价详细要求：包括土建工程、设备安装工程、网络系统工程、安全系统工程等详细工程量清单和相应单价。附件说明：本附件为合同的重要组成部分，用于确定工程总价和付款依据。2.附件二：施工进度计划详细要求：包括各阶段施工内容、开始时间、结束时间、关键节点等。附件说明：本附件用于明确施工进度，确保工程按期完成。3.附件三：质量验收标准详细要求：包括土建工程、设备安装工程、网络系统工程、安全系统工程等质量验收的具体标准和要求。附件说明：本附件用于确保工程质量达到合同约定的标准。4.附件四：第三方介入合同详细要求：包括第三方名称、职责、权利、责任限额等。附件说明：本附件用于明确第三方介入的具体条款，确保第三方服务的质量和效果。5.附件五：保险合同详细要求：包括保险种类、保险金额、保险期限等。附件说明：本附件用于确保工程在施工过程中和保修期内得到充分保障。6.附件六：合同变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更日期等。附件说明：本附件用于记录合同执行过程中的变更情况，确保变更的合法性和有效性。7.附件七：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。附件说明：本附件用于明确争议解决的具体方法和程序，确保争议能够得到及时、公正的解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定完成工程进度。1.2乙方施工质量不符合合同约定。1.3乙方未按合同约定履行保修责任。1.4甲方未按合同约定支付款项。1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.2乙方施工质量不符合合同约定，造成损失，乙方应赔偿甲方实际损失。2.3乙方未按合同约定履行保修责任，甲方有权要求乙方进行无偿维修或更换。2.4甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，应支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。2.5第三方未按合同约定履行职责，甲方有权要求第三方承担相应的违约责任。3.违约责任示例：3.2乙方施工过程中发现质量问题，经检测，乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方赔偿实际损失。3.3保修期内，甲方发现设备故障，经检查，属于乙方施工质量问题，甲方有权要求乙方进行无偿维修。全文完。2025版数据中心建设包工包料施工合同1合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景随着我国信息化建设的快速发展，数据中心作为信息基础设施的重要组成部分，其建设已经成为国家战略。为满足社会各行业对数据中心的需求，甲方决定建设一座现代化数据中心。乙方具备丰富的数据中心建设经验，愿意为甲方提供数据中心建设包工包料施工服务。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心建设过程中的权利、义务和责任，确保数据中心建设顺利进行，满足甲方需求。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足数据处理、存储、传输、备份等需求，配备相关硬件设施、软件系统及配套设施的独立建筑或建筑区域。（2）包工包料：指乙方负责数据中心建设过程中所有工程材料的采购、运输、安装及施工。3.2关键词解释（1）工程量清单：指详细列出数据中心建设所需各项工程量、材料及设备清单。（2）施工图纸：指乙方依据甲方提供的资料，编制的包含数据中心建设施工所需各项技术要求的图纸。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心建设施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督。（3）甲方负责提供数据中心建设所需的相关资料，包括但不限于土地使用证明、规划许可证等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心建设施工任务。（2）乙方应遵守国家有关建设行业的法律法规，确保施工过程中的安全、环保、质量等方面符合要求。（3）乙方负责采购、运输、安装及施工数据中心建设所需各项工程材料及设备。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点数据中心建设地点：____________________5.3合同履行方式乙方按照甲方提供的工程量清单和施工图纸，进行数据中心建设施工。施工过程中，甲方应积极配合乙方工作，确保施工顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，数据中心建设施工任务完成。（2）因不可抗力因素导致合同无法履行。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见。（2）终止合同后，双方应按照合同约定办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应将数据中心建设现场清理完毕，将剩余材料及设备移交给甲方。（2）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）工程量清单中所列明的各项工程量、材料及设备费用；（2）施工过程中发生的各项税费；（3）施工过程中因甲方原因导致的工程变更、增减等费用；（4）施工过程中乙方因不可抗力原因导致的工程延误及相应费用；（5）合同约定的其他费用。7.2支付方式（1）工程款支付分为预付款、进度款和竣工结算款三个阶段；（2）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；（3）进度款：在工程进度达到合同约定节点时，甲方应按照实际完成工程量及合同约定的比例支付进度款；（4）竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后30日内支付竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付；（2）进度款：每个进度节点完成后5个工作日内支付；（3）竣工结算款：验收合格后30个工作日内支付。7.4支付章件（1）甲方支付工程款时，应出具支付证明，包括支付金额、支付时间、支付方式等；（2）乙方收到甲方支付的工程款后，应在收到款项后5个工作日内出具收款证明。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的1%。（2）甲方未按约定提供施工所需资料的，应承担由此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程任务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。（2）乙方施工过程中出现质量问题的，应承担修复费用及相应损失。（3）乙方未按约定履行保密义务的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约责任赔偿金额应根据实际情况确定，并按照合同约定方式支付。（2）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容（1）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密；（2）双方在合同履行过程中知悉的甲方业务数据、技术资料等；（3）合同中约定的其他保密信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、军事冲突等；（3）政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任；（3）因不可抗力事件导致合同部分无法履行的，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）战争导致施工材料无法采购；（3）政府政策调整导致施工许可无法办理。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊事项的合同；（2）合同约定不得转让的合同；（3）法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，甲乙双方均保留对合同内容的最终解释权。（2）甲方保留对数据中心设计、技术方案的最终审批权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，若出现涉及国家利益、社会公共利益的情况，甲方有权对合同内容进行必要的调整。（2）乙方在施工过程中，若发现存在影响数据中心安全、稳定运行的问题，应及时通知甲方，并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有与原合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互协作，共同确保数据中心建设顺利进行。（2）甲方应配合乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开协调会议，讨论解决合同履行过程中的问题。（2）甲乙双方应相互提供必要的信息和资料，确保双方工作顺利开展。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与合同附件具有同等法律效力。16.3增减条款（1）本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。（2）增减条款与本合同其他条款具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（施工单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方签订的《2025版数据中心建设包工包料施工合同》正本。2.工程量清单。3.施工图纸。4.相关法律法规和政策文件。5.甲方提供的土地使用证明、规划许可证等资料。6.乙方提交的施工组织设计、安全施工方案等。7.甲方和乙方在合同履行过程中产生的其他相关文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按约定支付工程款；未按约定提供施工所需资料；未按约定进行工程验收。（2）乙方违约：未按约定完成工程任务；施工过程中出现质量问题；未按约定履行保密义务。2.违约行为的认定：（1）甲方违约：甲方未按时支付工程款，经乙方催告后仍不支付的；甲方未按约定提供施工所需资料，导致工程进度延误的；甲方未按约定进行工程验收，导致工程无法按时交付使用的。（2）乙方违约：乙方未按约定完成工程任务，经甲方催告后仍不完成的；乙方施工过程中出现质量问题，经甲方要求整改后仍不达标的；乙方未按约定履行保密义务，导致甲方商业秘密泄露的。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。3.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.保密期限：指合同当事人约定保密信息应当保密的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应及时催告甲方支付工程款，如甲方仍不支付，可向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，采取措施进行整改，并向甲方报告整改情况。3.问题：合同履行过程中出现不可抗力事件。解决办法：双方应及时通知对方，并提供相关证