2024施工班组承包协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024施工班组承包协议书本合同目录一览1.承包范围与内容1.1工程概述1.2承包工程量1.3工程质量标准2.工期与进度2.1合同工期2.2工程进度计划2.3工期延误与罚款3.工程款支付与结算3.1工程预付款3.2工程进度款3.3工程验收款3.4工程尾款4.施工材料与设备4.1承包人提供的材料与设备4.2发包人提供的材料与设备4.3材料与设备质量要求5.施工安全管理5.1安全生产责任5.2安全事故处理5.3安全防护措施6.变更与解除合同6.1合同变更6.2合同解除7.违约责任与赔偿7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿金额计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3仲裁结果的执行9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.其他条款10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力11.合同的附件11.1工程图纸11.2技术说明书11.3工程量清单12.合同的签订与备案12.1合同签订日期12.2合同备案程序13.合同的解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序14.附则14.1合同的解释权14.2合同的修改与补充14.3合同的废止第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1工程概述本合同项下的工程为（工程名称），位于（工程地址），工程内容包括但不限于（工程具体内容）。1.2承包工程量承包人应按照发包人提供的设计图纸和工程量清单，完成合同约定的全部工程量。1.3工程质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及发包人要求，工程质量标准详细规定如下：（此处列出具体的工程质量标准，如材料要求、施工工艺、验收标准等）第二条工期与进度2.1合同工期合同工期为（开工日期）至（竣工日期），共计（工期天数）天。2.2工程进度计划承包人应根据工程量和工期要求，制定详细的工程进度计划，并提交发包人审核。2.3工期延误与罚款如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之一，不足一天的按一天计算。第三条工程款支付与结算3.1工程预付款合同签订后五个工作日内，发包人向承包人支付合同总金额的百分之二十作为预付款。3.2工程进度款工程进度达到合同约定的比例后，承包人可向发包人申请支付相应比例的工程进度款。工程进度款的支付比例和金额按照双方约定的比例和实际完成的工程量计算。3.3工程验收款工程验收合格后，发包人应在验收报告出具后五个工作日内支付工程验收款，支付金额为合同总金额的百分之六十。3.4工程尾款工程验收合格且承包人完成合同约定的售后服务后，发包人应在一个月内支付剩余的工程尾款。第四条施工材料与设备4.1承包人提供的材料与设备承包人应按照发包人提供的设计图纸和工程量清单，提供合同约定的材料和设备。4.2发包人提供的材料与设备发包人应按照合同约定，提供合同所需的材料和设备。4.3材料与设备质量要求承包人和发包人提供的材料与设备，均应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定，且应具备合格的检验报告。第五条施工安全管理5.1安全生产责任承包人应全面负责施工现场的安全生产，确保施工现场安全无隐患。5.2安全事故处理如施工现场发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和合同约定处理。5.3安全防护措施承包人应制定并落实施工现场的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。第六条变更与解除合同6.1合同变更合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，需变更合同内容的，双方可协商一致后进行变更。6.2合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。合同解除后的善后处理事项，双方应协商确定。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为（仲裁地点），仲裁机构为（仲裁机构名称）。8.3仲裁结果的执行仲裁裁决作出后，双方均应履行裁决，如有败诉方不履行仲裁裁决的，胜诉方有权向人民法院申请强制执行。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.2合同变更程序合同变更应书面签署，并由双方盖章确认。9.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。第十条其他条款10.1保密条款双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.2知识产权保护双方在合同履行过程中产生的知识产权，归属双方协商确定。10.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难时，双方应立即协商处理。第十一条合同的附件11.1工程图纸合同附件中包含的工程图纸，是合同不可分割的一部分，双方应共同遵守。11.2技术说明书合同附件中的技术说明书，详细说明了工程的技术要求和施工工艺，双方应严格按照说明书要求执行。11.3工程量清单合同附件中的工程量清单，是计算工程款和工程进度款的基础，双方应共同核对并按照清单执行。第十二条合同的签订与备案12.1合同签订日期本合同签订日期为（签订日期）。12.2合同备案程序合同签订后，双方应按照相关法律法规和政策要求，进行合同备案。第十三条合同的解除与终止13.1合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）一方严重违约，导致合同无法履行。13.2合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定和法律法规要求，处理善后事宜。第十四条附则14.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的修改与补充合同的修改与补充，应书面签署，并由双方盖章确认。14.3合同的废止合同废止的条件如下：（1）双方协商一致废止合同；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）一方严重违约，导致合同无法履行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸附件1：主体结构施工图附件2：电气系统施工图附件3：给排水系统施工图附件4：通风与空调系统施工图附件5：装饰装修施工图2.技术说明书附件6：主要材料技术要求附件7：施工工艺流程附件8：质量控制要点附件9：安全防护措施指南3.工程量清单附件10：土建工程量清单附件11：安装工程量清单附件12：装饰工程量清单4.材料供应清单附件13：主要材料供应清单5.施工组织设计附件14：施工组织设计方案6.工程验收标准附件15：工程验收标准及方法7.安全文明施工标准附件16：安全文明施工要求8.合同变更协议附件17：合同变更协议9.工程保修书附件18：工程保修书说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约未按合同约定完成工程量工程质量不符合合同约定工期延误超出合同允许范围未按合同约定提供施工材料和设备未经发包人同意擅自分包或转包示例说明：若承包人未按合同约定完成工程量，导致工期延误，则承包人应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之一，不足一天的按一天计算。2.发包人违约未按合同约定支付工程进度款未按合同约定提供设计图纸和工程量清单未按合同约定提供施工场地和条件干涉承包人的正常施工活动未按合同约定履行合同义务示例说明：若发包人未按合同约定支付工程进度款，导致承包人无法正常施工，则承包人有权暂停施工，并要求发包人支付应付工程款，同时有权要求赔偿因工期延误造成的损失。3.违约责任认定标准违约金的计算方式：根据合同约定和法律法规规定，确定违约金的计算方式。损失赔偿的计算方式：根据实际损失和法律法规规定，确定损失赔偿的计算方式。工期延误的处理：根据合同约定和法律法规规定，确定工期延误的处理方式。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金违约方因违约行为而应支付给对方的一定金额，用于补偿对方因违约所造成的损失。3.工程验收对完成的工程进行检查、