2025年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书3篇_第1页
2025年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书3篇_第2页
2025年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书3篇_第3页
2025年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书3篇_第4页
2025年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同签订依据3.1国家相关法律法规3.2行业规范3.3技术标准4.合同工期4.1设计阶段4.2施工阶段4.3监理阶段5.设计内容5.1设计依据5.2设计深度5.3设计成果6.施工内容6.1施工依据6.2施工质量标准6.3施工进度7.监理内容7.1监理依据7.2监理范围7.3监理方法8.质量保证8.1设计质量保证8.2施工质量保证8.3监理质量保证9.工程款支付方式9.1设计费支付9.2施工款支付9.3监理费支付10.违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3监理方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间14.合同附件14.1附件一:工程图纸14.2附件二:技术规范14.3附件三:合同双方盖章文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1设计单位:工程设计有限公司1.1.2施工单位:建筑施工有限公司1.1.3监理单位:工程监理有限公司1.2合同双方地址1.2.1设计单位地址:市区路号1.2.2施工单位地址:市区路号1.2.3监理单位地址:市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1设计单位联系人:1.3.2设计单位联系电话:138xxxx56781.3.3施工单位联系人:1.3.4施工单位联系电话:139xxxx56781.3.5监理单位联系人:1.3.6监理单位联系电话:137xxxx56782.合同标的2.1工程名称:大厦消防设施工程2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:总建筑面积约万平方米2.4工程内容:包括消防水池、消防泵房、消防喷淋系统、自动报警系统、消防通道等消防设施的设计、施工和监理3.合同签订依据3.1国家相关法律法规:《中华人民共和国消防法》、《建筑工程质量管理条例》等3.2行业规范:《消防工程设计规范》、《消防工程施工及验收规范》等3.3技术标准:《建筑设计防火规范》、《建筑电气设计规范》等4.合同工期4.1设计阶段:自合同签订之日起30个工作日内完成4.2施工阶段:自设计文件批准之日起180日历天内完成4.3监理阶段:自施工开始之日起至工程竣工验收合格之日止5.设计内容5.2设计深度:满足消防设施施工和验收要求5.3设计成果:包括但不限于设计图纸、设计说明书、设计计算书等6.施工内容6.2施工质量标准:符合国家相关消防设施施工质量标准6.3施工进度:按设计文件要求进行,确保工程按期完工7.监理内容7.2监理范围:对消防设施工程的施工过程进行全面监督,确保工程质量、进度和安全生产7.3监理方法:采用现场巡视、旁站监理、检验检测等方式进行监理8.质量保证8.1设计质量保证8.1.1设计单位保证其设计符合国家现行消防技术标准、规范和设计深度要求。8.1.2设计单位应对设计文件进行自审,确保设计文件无重大缺陷。8.1.3设计单位应在施工图审查合格后,向施工单位提供完整的设计文件。8.2施工质量保证8.2.1施工单位保证按照设计文件和国家现行消防技术标准、规范进行施工。8.2.2施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量。8.2.3施工单位应定期对施工质量进行自检,并向监理单位报告。8.3监理质量保证8.3.1监理单位保证按照合同约定和有关法规、标准进行监理。8.3.2监理单位应定期对工程质量进行监督检查,发现问题及时通知施工单位整改。8.3.3监理单位应对施工过程中的关键工序进行旁站监理。9.工程款支付方式9.1设计费支付9.1.1设计费总额为人民币万元。9.1.2设计费分阶段支付,具体支付比例和节点如下:设计合同签订后支付20%;设计文件审查合格后支付30%;设计文件批准后支付30%;设计完成并交付施工图后支付20%。9.2施工款支付9.2.1施工款总额为人民币万元。9.2.2施工款分阶段支付,具体支付比例和节点如下:施工合同签订后支付10%;完成主体结构施工后支付30%;完成安装工程后支付30%;竣工验收合格后支付20%;保修期满后支付10%。9.3监理费支付9.3.1监理费总额为人民币万元。9.3.2监理费按月支付,每月支付金额为监理费总额的1/12。10.违约责任10.1设计方违约责任10.1.1设计单位未按期完成设计任务的,每逾期一天,应向建设单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。10.1.2设计文件存在重大缺陷,导致工程无法按期交付的,设计单位应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。10.2施工方违约责任10.2.1施工单位未按期完成施工任务的,每逾期一天,应向建设单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。10.2.2施工质量不合格,经返工后仍不合格的,施工单位应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。10.3监理方违约责任10.3.1监理单位未按期完成监理任务的,每逾期一天,应向建设单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。10.3.2监理单位未能及时发现施工质量问题,导致工程发生重大事故的,监理单位应承担相应的责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行的,双方可以解除合同。12.2合同解除程序12.2.1解除合同,应书面通知对方,并附具相关证明材料。12.2.2解除合同后,双方应按合同约定结算工程款和相关费用。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同需报送相关部门审批的,自审批通过之日起生效。13.2合同生效时间13.2.1本合同自2024年1月1日起生效,至消防设施工程竣工验收合格之日止。14.合同附件14.1附件一:工程图纸14.2附件二:技术规范14.3附件三:合同双方盖章文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,由合同双方或单方邀请或委托的第三方参与合同相关活动。15.2第三方介入的情形15.2.1第三方介入的情形包括但不限于:提供技术咨询服务;进行工程检测与验收;协助解决合同履行中的争议;进行工程招投标;提供项目管理服务。15.3第三方介入的程序15.3.1合同双方或单方有意邀请第三方介入时,应提前向对方书面告知,并征得对方同意。15.3.2双方应共同与第三方签订书面协议,明确第三方在本合同中的角色、责任和权利。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在本合同中的责任限额,应根据其与合同双方签订的协议约定。15.4.2若第三方责任限额低于本合同约定的责任限额,则合同双方应协商一致,调整本合同中的责任限额,以不低于第三方责任限额为准。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方在本合同中的责任和义务仅限于其与合同双方签订的协议内容。15.5.2第三方不参与合同双方的内部事务,包括但不限于合同履行过程中的沟通、协调和决策。15.5.3第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和行业规范,不得损害合同双方的合法权益。16.第三方介入时的额外条款16.1设计方额外条款16.1.1设计方应确保第三方提供的技术咨询服务符合国家相关法律法规和行业规范。16.1.2设计方应配合第三方进行工程检测与验收,并提供必要的资料和协助。16.2施工方额外条款16.2.1施工方应确保第三方进行的项目管理服务符合国家相关法律法规和行业规范。16.2.2施工方应配合第三方进行工程检测与验收,并提供必要的资料和协助。16.3监理方额外条款16.3.1监理方应确保第三方提供的咨询服务符合国家相关法律法规和行业规范。16.3.2监理方应配合第三方进行工程检测与验收,并提供必要的资料和协助。16.4甲方额外条款16.4.1甲方应确保第三方在本合同中的行为符合合同约定和法律法规。16.4.2甲方应监督第三方在合同履行过程中的工作,确保其不损害合同双方的合法权益。16.5乙方额外条款16.5.1乙方应确保第三方在本合同中的行为符合合同约定和法律法规。16.5.2乙方应监督第三方在合同履行过程中的工作,确保其不损害合同双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:包含所有必要的施工图纸,包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、系统图、设备图等。说明:工程图纸应清晰、完整,符合国家相关设计规范和标准。2.附件二:技术规范要求:详细列出工程所需的材料、设备、施工工艺和技术要求。说明:技术规范应包括材料的质量标准、设备的性能参数、施工的工艺流程等。3.附件三:合同双方盖章文件要求:合同双方签字盖章的合同文本。说明:合同文本应包括合同的所有条款,并由双方授权代表签字盖章。4.附件四:设计文件审查合格证明要求:由相关审查机构出具的审查合格证明文件。说明:设计文件审查合格证明是设计文件批准的必要条件。5.附件五:施工图纸审查合格证明要求:由相关审查机构出具的审查合格证明文件。说明:施工图纸审查合格证明是施工开始的前提条件。6.附件六:施工进度计划要求:详细的施工进度计划,包括各阶段的时间节点和关键路径。说明:施工进度计划应包括施工准备、主体结构施工、装饰装修等各个阶段的进度安排。7.附件七:工程质量保证措施要求:施工单位制定的质量保证措施,包括质量控制点、检验方法等。说明:质量保证措施应确保工程质量达到合同要求。8.附件八:安全生产管理措施要求:施工单位制定的安全生产管理措施,包括安全防护、应急预案等。说明:安全生产管理措施应确保施工过程中的安全。9.附件九:工程验收报告要求:工程竣工验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程完工的标志。10.附件十:保修承诺书要求:施工单位提供的保修承诺书,包括保修范围、期限和责任等。说明:保修承诺书是施工单位对工程质量的长期保证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计单位未按期完成设计任务。责任认定:设计单位每逾期一天,应向建设单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例:若设计合同约定设计周期为30个工作日,设计单位逾期5天,则应支付违约金元。2.违约行为:施工单位未按期完成施工任务。责任认定:施工单位每逾期一天,应向建设单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例:若施工合同约定施工周期为180天,施工单位逾期10天,则应支付违约金元。3.违约行为:施工单位施工质量不合格。责任认定:施工单位应承担返工费用,并赔偿由此造成的损失。示例:若因施工单位施工质量问题导致工程返工,施工单位应赔偿建设单位元。4.违约行为:监理单位未按期完成监理任务。责任认定:监理单位每逾期一天,应向建设单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例:若监理合同约定监理周期为施工周期,监理单位逾期5天,则应支付违约金元。5.违约行为:第三方未能履行其在本合同中的责任。责任认定:第三方应根据其与合同双方签订的协议约定承担责任。示例:若第三方未能提供合格的服务,应根据协议约定承担相应的责任。全文完。2024年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书1合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人二、合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型三、合同工期3.1设计工期3.2施工工期3.3监理工期四、合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点4.4逾期付款违约责任五、设计要求及标准5.1设计原则5.2设计标准5.3设计文件要求5.4设计变更及费用六、施工要求及标准6.1施工原则6.2施工标准6.3施工图纸要求6.4施工变更及费用七、监理职责及权利7.1监理职责7.2监理权利7.3监理人员配备7.4监理工作流程八、工程验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4工程交付九、质量保证9.1质量要求9.2质量责任9.3质量保证措施9.4质量验收十、安全生产10.1安全生产要求10.2安全生产责任10.3安全生产措施10.4安全事故处理十一、合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同解除条件十二、违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿十三、争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序十四、合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释14.4合同附件说明合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人及联系方式]乙方联系方式:[乙方联系人及联系方式]1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]二、合同标的2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程类型[工程类型描述]三、合同工期3.1设计工期[设计工期起止日期]3.2施工工期[施工工期起止日期]3.3监理工期[监理工期起止日期]四、合同价款及支付方式4.1合同价款[合同总价款及计价方式]4.2支付方式[支付方式描述,如分期支付、按进度支付等]4.3付款节点[各付款节点及金额]4.4逾期付款违约责任[逾期付款的违约金比例及计算方式]五、设计要求及标准5.1设计原则[设计原则描述,如安全、经济、美观等]5.2设计标准[设计标准参照的国家或行业标准]5.3设计文件要求[设计文件的具体要求和提交时间]5.4设计变更及费用[设计变更的流程和费用承担方式]六、施工要求及标准6.1施工原则[施工原则描述,如质量第一、安全第一等]6.2施工标准[施工标准的参照文件或描述]6.3施工图纸要求[施工图纸的具体要求和提交时间]6.4施工变更及费用[施工变更的流程和费用承担方式]七、监理职责及权利7.1监理职责[监理方的具体职责描述,如质量控制、进度控制等]7.2监理权利[监理方的权利描述,如签发停工令、验收等]7.3监理人员配备[监理人员的资质要求、数量及职责分配]7.4监理工作流程[监理工作的具体流程描述,如进场、验收、监理报告等]八、工程验收及交付8.1验收标准[验收标准的参照文件或描述]8.2验收程序[验收的具体步骤和流程]8.3验收时间[验收的具体时间安排]8.4工程交付[工程交付的具体条件和流程]九、质量保证9.1质量要求[工程质量的详细要求]9.2质量责任[各方的质量责任描述]9.3质量保证措施[质量保证的具体措施和手段]9.4质量验收[质量验收的具体流程和标准]十、安全生产10.1安全生产要求[安全生产的基本要求]10.2安全生产责任[各方的安全生产责任描述]10.3安全生产措施[安全生产的具体措施和制度]10.4安全事故处理[安全事故的处理流程和责任追究]十一、合同变更与解除11.1合同变更[合同变更的流程和条件]11.2合同解除[合同解除的条件和流程]11.3合同解除条件[合同解除的具体条件描述]十二、违约责任12.1违约行为[可能出现的违约行为列举]12.2违约责任[各类违约行为的责任承担]12.3违约赔偿[违约赔偿的具体方式和计算方法]十三、争议解决13.1争议解决方式[争议解决的途径,如协商、调解、仲裁、诉讼等]13.2争议解决机构[争议解决的具体机构或地点]13.3争议解决程序[争议解决的具体程序描述]十四、合同生效及其他14.1合同生效条件[合同生效的具体条件]14.2合同附件[合同附件的清单和内容]14.3合同解释[合同解释的依据和原则]14.4合同附件说明[合同附件的具体说明和解释]甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________签订日期:___________________________签订地点:___________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方决策权[条款内容]甲方在合同执行过程中对工程设计、施工、监理等方面的决策具有最终决定权。[条款说明]本条款确保甲方在项目实施过程中能够根据自身需求和项目特点做出快速决策,提高项目推进效率。1.2甲方项目管理责任[条款内容]甲方负责整个项目的规划、组织、协调和监督,确保项目按计划顺利进行。[条款说明]本条款明确甲方在项目管理中的责任,确保项目目标的实现。1.3甲方提供资料责任[条款内容]甲方应按合同约定及时提供项目所需的相关资料,包括但不限于设计图纸、施工方案、验收标准等。[条款说明]本条款要求甲方确保乙方和监理方能够及时获得项目实施所需的所有资料,避免因资料不全影响项目进度。1.4甲方资金支付责任[条款内容]甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点,及时支付合同价款。[条款说明]本条款确保乙方和监理方的合法权益,避免因资金问题影响项目实施。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方施工组织责任[条款内容]乙方负责项目施工的组织、实施和协调,确保工程质量、安全和进度。[条款说明]本条款明确乙方在项目施工中的主导地位,确保施工过程中的质量控制。2.2乙方设计变更责任[条款内容]乙方在施工过程中如需对设计进行变更,应提前与甲方和监理方沟通,并获得书面同意。[条款说明]本条款要求乙方在变更设计时充分考虑甲方和监理方的意见,确保变更的合理性和合规性。2.3乙方安全责任[条款内容]乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场的安全。[条款说明]本条款要求乙方在施工过程中高度重视安全生产,防止安全事故的发生。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责[条款内容]第三方中介负责对合同执行过程中的设计、施工、监理等工作进行监督和评估。[条款说明]本条款明确第三方中介的职责,确保项目实施过程中的公正性和透明度。3.2第三方中介报告[条款内容]第三方中介应定期向甲方、乙方和监理方提交项目实施情况的报告。[条款说明]本条款要求第三方中介定期汇报项目进展,便于各方了解项目实施情况。3.3第三方中介费用[条款内容]第三方中介的费用由甲方、乙方和监理方共同承担。[条款说明]本条款明确第三方中介费用的承担方式,确保第三方中介的独立性。3.4第三方中介争议解决[条款内容]如第三方中介在执行职责过程中出现争议,由争议双方协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。[条款说明]本条款确保第三方中介在执行职责过程中出现争议时,能够得到有效解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方提供的项目资料清单2.乙方提交的设计图纸及施工方案3.第三方中介资质证明文件4.项目施工进度计划表5.项目质量验收标准及记录6.项目安全生产措施及记录7.合同变更及补充协议8.付款凭证及发票9.争议解决相关文件10.其他相关附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定提供项目资料认定:甲方未在约定时间内提供完整的项目资料,导致乙方或监理方无法正常开展工作。2.违约行为:乙方未按约定完成施工认定:乙方未按合同约定的工期和质量标准完成施工任务。3.违约行为:监理方未按约定履行监理职责认定:监理方未按合同约定对施工过程进行有效监督,导致工程质量、安全等问题。4.违约行为:甲方未按约定支付款项认定:甲方未按合同约定的支付方式和时间节点支付合同价款。5.违约行为:乙方或监理方未按约定处理变更认定:乙方或监理方未在规定时间内处理合同变更,影响项目进度。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人依法订立的具有法律约束力的协议。2.违约:指合同当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决。5.法定代表人:指代表法人或者其他组织行使职权的负责人。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目资料不齐全解决办法:甲方应及时补充提供项目资料,确保项目顺利进行。2.问题:施工过程中出现质量问题解决办法:监理方应立即通知乙方整改,并监督整改过程。3.问题:资金支付不及时解决办法:双方应协商解决支付问题,必要时可申请仲裁或诉讼。4.问题:第三方中介职责不明确解决办法:明确第三方中介的职责范围,确保其独立性和公正性。五、所有应用场景:1.新建消防设施工程2.改建或扩建消防设施工程3.消防设施改造工程4.消防设施维护保养工程5.消防设施安全评估工程全文完。2024年度消防设施工程设计与施工监理合同协议书2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(受托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行2024年度消防设施工程设计与施工监理的事项,确保消防设施工程的质量、安全、进度等各方面符合相关法律法规和标准要求。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程监理规范》等相关法律法规及标准制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)消防设施工程:指新建、改建、扩建的建筑物或场所内,按照消防法规和标准要求设置的消防设施及其配套设备。(2)设计:指对消防设施工程进行规划、设计,编制设计文件,包括图纸、说明书等。(3)施工:指按照设计文件要求,进行消防设施工程的施工,包括材料采购、施工组织、质量控制等。(4)监理:指对消防设施工程的施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。3.2关键词解释(1)甲方:指委托乙方进行消防设施工程设计与施工监理的委托方。(2)乙方:指接受甲方委托,承担消防设施工程设计与施工监理任务的受托方。(3)合同履行:指甲方和乙方按照本合同约定,完成各自的权利和义务。(4)违约责任:指甲方或乙方违反本合同约定,应当承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,完成消防设施工程设计与施工监理任务。(2)甲方应按照合同约定,向乙方支付监理费用。(3)甲方应按照消防法规和标准要求,提供消防设施工程的相关资料。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,完成消防设施工程设计与施工监理任务。(2)乙方应严格按照消防法规和标准要求,进行消防设施工程的设计与施工监理。(3)乙方应按照合同约定,向甲方提供监理报告、验收报告等文件。(4)乙方应配合甲方对消防设施工程进行验收,确保工程符合消防法规和标准要求。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至消防设施工程设计与施工监理任务完成之日止。5.2合同履行地点消防设施工程所在地。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,对消防设施工程进行设计与施工监理,确保工程质量、安全、进度等符合相关法律法规和标准要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)消防设施工程设计与施工监理任务完成;(2)合同双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同双方协商一致解除合同,应书面通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行,应提供相关证明材料。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应向甲方提交监理报告、验收报告等文件;(2)合同终止后,双方应按照合同约定,办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成(1)监理费:根据消防设施工程的设计与施工监理工作量及难度,经双方协商确定的具体金额。(2)其他费用:包括但不限于差旅费、资料费、通信费等,具体费用根据实际发生情况另行计算。7.2支付方式(1)监理费:分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定。(2)其他费用:根据实际发生情况,甲方应在收到乙方开具的合法发票后30日内支付。7.3支付时间(1)监理费:首付款在合同签订后5个工作日内支付,其余款项按约定的支付节点支付。(2)其他费用:在乙方提交合法发票后,甲方应在30日内支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,核实乙方提供的发票及相关凭证的真实性、合法性。(2)甲方支付的款项应直接汇入乙方指定的银行账户。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款项的__%。(2)甲方违反保密条款,泄露乙方保密信息的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成消防设施工程设计与施工监理任务的,应向甲方支付违约金,违约金为监理合同金额的__%。(2)乙方违反保密条款,泄露甲方保密信息的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照本合同约定,向守约方支付违约金。(2)因违约行为给对方造成的损失,违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲乙双方的商业秘密;(2)消防设施工程的设计与施工技术;(3)合同履行过程中的相关信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后__年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应对保密内容采取保密措施,确保保密信息不被泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方披露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于:(1)自然灾害;(2)政府行为;(3)社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商调整合同内容或解除合同。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,可提交相关调解机构调解或申请仲裁,如仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的;(2)合同约定不得转让的;(3)法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同中未明确约定的权利,甲乙双方保留各自的权利。(2)合同签订后,甲乙双方未经对方同意,不得擅自转让、抵押、质押或以其他方式处置本合同项下的权利。13.2特殊权力保留(1)甲乙双方在合同履行过程中,如发现对方有违约行为,有权采取法律手段维护自身合法权益。(2)本合同涉及的知识产权、商业秘密等,甲乙双方有权采取保密措施,确保其不受侵犯。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方对本合同进行修改和补充,应书面通知对方,经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同修改和补充的内容,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,共同完成消防设施工程设计与施工监理任务。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开会议,沟通工程进展情况,协调解决相关问题。(2)乙方应积极配合甲方,对消防设施工程进行验收。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件,任何与本合同内容相抵触的文件,均以本合同为准。16.3增减条款本合同如有增减条款,均以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):法定代表人(或授权代表)签字:_____________日期:__________________乙方(受托方):法定代表人(或授权代表)签字:_____________日期:__________________甲方(委托方)盖章:__________________日期:__________________乙方(受托方)盖章:__________________日期:__________________本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的消防设施工程相关资料,包括但不限于:项目立项文件、设计文件、施工图等。2.乙方编制的消防设施工程设计文件、施工监理报告、验收报告等。3.双方协商确定的支付方式、支付时间等相关文件。4.不可抗力事件证明材料。5.争议解决过程中的相关文件。6.合同修改和补充协议。7.协助与配合的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付费用。提供的消防设施工程相关资料不符合要求。未按约定时间进行验收。2.乙方违约:未按约定完成消防设施工程设计与施工监理任务。违反保密条款,泄露甲方保密信息。未按约定时间提交监理报告、验收报告等文件。违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定为准,如有争议,由双方协商解决。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系,保护合同当事人合法权益的法律。2.消防法:规定消防设施工程建设、使用、维护、管理等活动的法律。3.建设工程监理规范:规范建设工程监理工作的标准文件。4.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论