乳胶漆粉刷施工合同模板

乳胶漆粉刷施工合同模板合同编号：__________第一条工程概况1.1工程地点：__________1.2工程面积：__________平方米1.3工程内容：对上述房屋进行内外墙乳胶漆粉刷，包括墙面处理、底漆施工、面漆施工等。第二条施工标准及质量要求2.1施工方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证施工质量。2.2施工方应选用符合国家环保标准的材料，确保施工过程中对环境和人体健康无害。2.3施工方应确保工程质量达到验收标准，如出现质量问题，施工方应负责返修。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的工期完成施工，工期自__________起至__________止。3.2施工方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前通知业主，并协商顺延工期。第四条合同价格及支付方式4.1双方经协商一致，本合同总价款为人民币__________元（大写：____________________元整）。4.2业主自收到施工方开具的正规发票后，应在合同约定的付款时间内支付合同款项。4.3支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）施工过程中，业主按照施工进度支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，业主支付剩余的合同总价款。第五条施工方的义务5.1施工方应按照约定时间完成施工，确保工程质量。5.2施工方应保证施工安全，遵守施工现场的安全规定，防止安全事故的发生。5.3施工方应做好施工过程中的环境保护工作，防止污染环境。第六条业主的义务6.1业主应按照约定时间支付合同款项，配合施工方的施工工作。6.2业主应提供施工所需的场地、水电等基础设施。6.3业主应协助施工方办理相关手续，包括但不限于装修许可、环保审批等。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%每日。7.3业主如未按照约定时间支付合同款项，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%每日。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸及施工方案2.材料品牌及型号3.验收标准及方法4.安全生产责任书5.环保审批文件6.合同总价款明细表一、附件列表：1.施工图纸及施工方案2.材料品牌及型号3.验收标准及方法4.安全生产责任书5.环保审批文件6.合同总价款明细表二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工：指施工方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约行为。2.施工方未达到验收标准：指施工完成的工程质量未达到合同约定的验收标准，视为违约行为。3.业主未按约定时间支付合同款项：指业主未按照合同约定的时间支付合同款项，视为违约行为。4.双方未履行合同约定的其他义务：指双方未按照合同约定履行其他义务，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、支付合同款项等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成施工、保证施工质量等。3.施工图纸及施工方案：指施工方根据业主需求提供的施工详细图纸及方案。4.验收标准及方法：指双方约定的工程质量验收的标准及方法。5.安全生产责任书：指施工方与业主签订的关于施工过程中安全生产责任的书面文件。6.环保审批文件：指施工方办理的关于施工过程中环境保护的审批文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇施工进度延误，业主可与施工方协商顺延工期，并要求施工方承担相应的违约责任。2.施工质量问题：如遇施工质量问题，业主有权要求施工方进行返修，并有权要求施工方承担相应的违约责任。3.合同款项支付问题：如遇合同款项支付问题，双方可协商解决，必要时可寻求法律途径解决。4.施