2024版工程分包责任协议3篇_第1页
2024版工程分包责任协议3篇_第2页
2024版工程分包责任协议3篇_第3页
2024版工程分包责任协议3篇_第4页
2024版工程分包责任协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程分包责任协议本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1分包单位名称及地址1.2总承包单位名称及地址1.3乙方(分包单位)法定代表人及联系方式1.4甲方(总承包单位)法定代表人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度安排3.分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量及单价3.4分包工程总价4.合同工期4.1工期开始时间4.2工期结束时间4.3工期延误的处理5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量验收程序5.3质量保证措施6.工程款项6.1款项支付方式6.2款项支付时间6.3款项支付条件6.4款项结算方式7.安全生产责任7.1乙方安全生产责任7.2甲方安全生产责任7.3安全生产事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.违约责任11.1违约行为及违约责任11.2违约责任赔偿12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:质量标准及验收程序13.4附件四:安全生产责任书14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1分包单位名称:分包有限公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3乙方(分包单位)法定代表人:1.5总承包单位名称:总承包有限公司1.6总承包单位地址:省市区路号1.7甲方(总承包单位)法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:省市区2.3工程规模:总建筑面积万平方米2.4工程类型:住宅及商业综合楼2.5工程进度安排:合同签订后30日内进场施工,预计工期为12个月3.分包范围及内容3.1分包工程范围:包括但不限于主体结构、装饰装修、水电安装、门窗安装等3.2分包工程内容:详细工程内容见附件一《工程量清单》3.3分包工程量及单价:根据《工程量清单》及市场行情确定,详见附件一3.4分包工程总价:根据附件一《工程量清单》及市场行情计算,总价为人民币万元4.合同工期4.1工期开始时间:自合同签订之日起30日后4.2工期结束时间:自合同签订之日起12个月后4.3工期延误的处理:如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付相当于每日分包工程总价的1%的违约金;如因甲方原因导致工期延误,工期顺延,但不影响分包工程总价的计算5.工程质量要求5.1质量标准:按照国家及地方相关质量标准执行,详见附件三《质量标准及验收程序》5.2质量验收程序:详见附件三《质量标准及验收程序》5.3质量保证措施:乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量达到合同约定的标准6.工程款项6.1款项支付方式:按工程进度分期支付,具体支付节点及比例详见附件一《工程量清单》6.2款项支付时间:按照合同约定的支付节点及比例支付6.3款项支付条件:乙方提交符合合同约定的工程量清单及验收报告,经甲方审核无误后支付6.4款项结算方式:采用银行转账方式结算,具体账户信息详见附件一《工程量清单》7.安全生产责任7.1乙方安全生产责任:乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全7.2甲方安全生产责任:甲方应提供必要的安全防护措施,对乙方安全生产活动进行监督管理7.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,双方应立即采取措施,防止事故扩大,并按照国家及地方相关规定进行报告和处理8.保密条款8.1保密内容:包括但不限于工程图纸、技术资料、商业秘密、合同条款等涉及双方商业利益的信息8.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或双方另有约定为止8.3违约责任:如任何一方违反保密条款,泄露保密信息,应承担违约责任,向另一方支付相当于泄露信息价值10%的违约金,并赔偿因此造成的全部损失9.争议解决9.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构:无9.3争议解决费用:因解决争议而产生的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等,由败诉方承担10.合同解除与终止10.1.1一方严重违反合同约定,导致合同无法履行10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3双方协商一致解除合同10.2合同解除程序:一方提出解除合同,应书面通知另一方,合同自通知到达对方时解除10.3合同终止条件:合同约定的工期届满,工程验收合格,合同自动终止10.4合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续11.违约责任11.1.1乙方未按合同约定完成工程,每延误一日,应支付相当于每日分包工程总价的1%的违约金11.1.2乙方未按合同约定保证工程质量,造成甲方损失的,乙方应赔偿全部损失11.1.3甲方未按合同约定支付工程款项,每延误一日,应支付相当于应付工程款项的1%的违约金12.合同生效与解除12.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效12.2合同解除条件:同10.112.3合同解除程序:同10.213.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:质量标准及验收程序13.4附件四:安全生产责任书14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念及界定1.1本合同中所提及的第三方,是指非合同双方的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、保险公司、仲裁机构等。1.2第三方介入合同,是指在合同履行过程中,经合同双方同意,由第三方提供专业服务或参与合同相关事务的行为。2.第三方的责任及权利2.1第三方的责任:2.1.1第三方应按照合同约定或相关法律法规履行其职责,对因自身原因导致的违约行为承担相应责任。2.1.2第三方在合同履行过程中,应保守合同双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。2.1.3第三方在合同履行过程中,如发现合同双方有违约行为,应及时通知合同双方,并采取必要措施予以纠正。2.2第三方的权利:2.2.1第三方有权根据合同约定或相关法律法规收取服务费用。2.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。3.第三方介入的具体条款及说明3.1第三方介入的申请及批准:3.1.1合同双方同意,在合同履行过程中,如需第三方介入,应由一方提出书面申请,并经另一方同意后,方可邀请第三方介入。3.1.2申请书中应明确第三方的名称、职责、服务内容、费用及预期效果。3.2第三方的职责范围:3.2.1第三方的职责范围应明确约定,包括但不限于工程监理、技术评估、风险评估、争议调解等。3.2.2第三方的职责范围不得超出合同约定的范围,否则其行为无效。3.3第三方的费用及支付:3.3.1第三方的服务费用应根据合同约定或市场行情合理确定。3.3.2第三方的服务费用由合同双方承担,具体支付方式及时间应在合同中明确。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其职责范围、服务内容、合同约定等因素综合考虑。4.2.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失,其赔偿总额不超过人民币万元。4.2.2第三方在合同履行过程中因不可抗力导致的损失,其不承担责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系:5.1.1第三方与合同双方之间是委托与被委托的关系,第三方应服从合同双方的指导和监督。5.1.2第三方在合同履行过程中,不得损害合同双方的合法权益。5.2第三方与其他各方的关系:5.2.1第三方与分包单位、供应商等第三方的关系,应根据相关法律法规和合同约定处理。5.2.2第三方在处理与其他第三方的关系时,应遵守公平、公正、诚实信用的原则。6.第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后,如需对合同进行修改或补充,合同双方应协商一致,并签订补充协议。6.2补充协议与本合同具有同等法律效力。7.违约责任及争议解决7.1如第三方违反合同约定,导致合同双方损失,第三方应承担相应的违约责任。7.2合同双方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出分包工程的名称、规格、数量、单价及总价,并附有工程图纸和相关技术资料。说明:本附件为合同附件,是工程款项支付和工程验收的重要依据。2.附件二:工程进度计划要求:明确列出工程各阶段的开始和结束时间,包括关键节点的控制时间。说明:本附件为合同附件,用于指导工程进度,确保工程按时完成。3.附件三:质量标准及验收程序要求:详细列出工程质量标准,包括材料、工艺、验收标准等,并明确验收程序。说明:本附件为合同附件,用于确保工程质量达到合同约定的标准。4.附件四:安全生产责任书要求:明确列出安全生产责任,包括安全生产制度、安全措施、事故处理等。说明:本附件为合同附件,用于加强安全生产管理,保障施工现场安全。5.附件五:第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体内容、职责、费用及违约责任。说明:本附件为合同附件,用于规范第三方介入行为,确保合同双方权益。6.附件六:保密协议要求:明确保密内容、保密期限及违约责任。说明:本附件为合同附件,用于保护合同双方的商业秘密。7.附件七:争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决机构及争议解决费用。说明:本附件为合同附件,用于规范争议解决程序,减少纠纷。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成工程,造成工期延误。1.2乙方未按合同约定保证工程质量,造成甲方损失。1.3甲方未按合同约定支付工程款项,造成乙方损失。1.4第三方违反合同约定,导致合同双方损失。2.责任认定标准:2.1工期延误:每延误一日,乙方应支付相当于每日分包工程总价的1%的违约金。2.2工程质量:乙方应赔偿甲方因质量不合格造成的全部损失。2.3款项支付:每延误一日,甲方应支付相当于应付工程款项的1%的违约金。2.4第三方违约:第三方应承担因其违约行为导致的损失,赔偿总额不超过合同约定的责任限额。3.示例说明:3.1若乙方因自身原因导致工期延误3天,则乙方应支付相当于每日分包工程总价3%的违约金。3.2若乙方施工导致工程质量不合格,造成甲方损失人民币10万元,则乙方应赔偿甲方10万元。3.3若甲方未按合同约定支付工程款项,导致乙方损失人民币5万元,则甲方应支付相当于应付工程款项5%的违约金。全文完。2024版工程分包责任协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.协议双方2.1分包方2.2总承包方3.工程项目3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.分包内容4.1分包范围4.2分包项目4.3分包责任5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检查6.3质量责任7.工程费用7.1分包费用7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件8.保险与安全8.1保险责任8.2安全责任8.3安全措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.保密条款11.1保密信息11.2保密义务11.3违约责任12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效时间13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指在总承包方授权下,负责实施工程项目中某一特定部分的施工单位。1.1.2“总承包方”指承担整个工程项目责任,并对分包方进行管理的单位。1.1.3“工程项目”指本合同约定的具体建设、安装、改造等工程项目。1.1.4“分包内容”指分包方负责实施的具体工程部分,包括但不限于设计、施工、安装等。1.1.5“工期”指从合同签订之日起至工程完工之日止的期限。1.1.6“工程质量”指分包方完成的工程达到国家及行业规定的质量标准。1.2解释1.2.1本合同中的术语、定义及解释均以本合同及附件为准。2.协议双方2.1分包方2.1.1名称:________________________2.1.2法定代表人:____________________2.1.3注册地址:______________________2.2总承包方2.2.1名称:________________________2.2.2法定代表人:____________________2.2.3注册地址:______________________3.工程项目3.1工程名称:________________________3.2工程地点:________________________3.3工程规模:________________________4.分包内容4.1分包范围:________________________4.2分包项目:________________________4.3分包责任:________________________5.工程进度与工期5.1工程进度计划:____________________5.2工期要求:______________________5.3工期延误责任:___________________6.工程质量要求6.1质量标准:______________________6.2质量检查:______________________6.3质量责任:______________________7.工程费用7.1分包费用:______________________7.2付款方式:______________________7.3付款时间:______________________7.4付款条件:______________________8.保险与安全8.1保险责任8.1.1分包方应为其工作人员在施工期间的人身意外伤害投保,并承担相应的保险费用。8.1.2总承包方应为其工作人员在施工期间的人身意外伤害投保,并承担相应的保险费用。8.1.3工程项目应投保建筑工程一切险,保险费用由总承包方承担。8.2安全责任8.2.1分包方负责施工过程中的安全工作,确保施工安全。8.2.2总承包方负责监督分包方的安全工作,并对施工现场的整体安全负责。8.2.3任何因分包方施工不当导致的事故,分包方应承担全部责任。8.3安全措施8.3.1分包方应制定详细的安全施工方案,并报总承包方审批。8.3.2分包方应在施工现场设置必要的安全警示标志和设施。8.3.3分包方应定期进行安全教育和培训。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。9.1.2分包方未达到合同约定的工程质量标准。9.1.3分包方未按照合同约定支付工程费用。9.1.4分包方未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担9.2.1分包方违约时,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2总承包方违约时,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应根据合同约定和实际损失来确定。9.3.2违约赔偿应在违约行为发生后30日内支付。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规的规定。11.保密条款11.1保密信息11.1.1保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等。11.2保密义务11.2.1双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.3违约责任11.3.1如一方违反保密义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.合同解除12.1解除条件12.1.1如一方违约,另一方有权解除合同。12.1.2如发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。12.2解除程序12.2.1解除合同应书面通知对方。12.2.2解除合同后,双方应妥善处理剩余的合同事务。12.3解除后果12.3.1解除合同后,双方应根据合同约定和实际情况,承担相应的责任。13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同即生效。13.2生效时间13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3终止条件13.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.4终止程序13.4.1合同终止后,双方应进行必要的清算和结算。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。14.2通知与送达14.2.1任何通知或文件应通过书面形式送达,自送达之日起生效。14.3附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行环节的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检验方、调解方等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、客观、公正的服务。15.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守相关法律法规和行业标准。15.2.3第三方对因自身原因造成的损失,应承担相应的责任。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.3.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系,不代表任何一方。15.4.2第三方对甲乙双方的权利和义务,仅限于合同约定的范围内。15.4.3第三方与甲乙双方之间不承担连带责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方需在合同履行过程中,根据实际需要,向对方提出第三方介入的申请。16.1.2第三方介入的申请应包含第三方的基本信息、服务内容、服务期限、费用等。16.2第三方介入的审批16.2.1双方应共同审查第三方介入的申请,并在7日内作出是否同意的决定。16.2.2第三方介入的审批需书面通知第三方。16.3第三方介入的合同16.3.1第三方介入的合同应与本合同具有同等法律效力。16.3.2第三方介入的合同应由甲乙双方与第三方共同签订。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入的合同中约定。17.1.2第三方的责任限额应合理,并充分考虑第三方可能承担的风险。17.2责任限额的调整17.2.1如遇特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。17.2.2调整责任限额需书面通知第三方,并经第三方同意。17.3超过责任限额的处理17.3.1如第三方因自身原因造成的损失超过责任限额,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,承担相应的责任。17.3.2超过责任限额的部分,第三方有权要求甲乙双方承担。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止18.1.1第三方介入的合同到期或合同解除,第三方介入即终止。18.1.2第三方介入的终止应书面通知甲乙双方。18.2第三方介入终止后的处理18.2.1第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,处理剩余的合同事务。18.2.2第三方介入终止后,第三方应退还甲乙双方已支付的费用。19.保密条款19.1第三方的保密义务19.1.1第三方对本合同涉及的保密信息负有保密义务。19.1.2第三方未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。19.2违约责任19.2.1第三方违反保密义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程项目招标文件详细要求和说明:招标文件应包含工程项目的详细描述、技术要求、合同条款、投标须知等内容。2.工程设计文件详细要求和说明:设计文件应包含工程图纸、设计说明书、设计计算书、施工图设计文件等。3.施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应包含施工方案、施工进度计划、施工工艺、施工安全措施等。4.工程量清单详细要求和说明:工程量清单应包含工程项目的各项工程量、材料清单、设备清单等。5.付款申请及凭证详细要求和说明:付款申请应包含工程进度、工程量、合同价格、付款金额等。凭证应包含发票、收据等。6.工程进度报告详细要求和说明:工程进度报告应包含工程进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。7.工程质量检验报告详细要求和说明:质量检验报告应包含检验项目、检验结果、合格与不合格情况等。8.工程验收报告详细要求和说明:验收报告应包含验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。9.争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。10.保密协议详细要求和说明:保密协议应包含保密信息、保密义务、违约责任等。11.保险合同详细要求和说明:保险合同应包含保险范围、保险金额、保险期限、保险费等。12.安全生产许可证详细要求和说明:安全生产许可证应包含许可证编号、有效期、许可范围等。13.资质证书详细要求和说明:资质证书应包含资质类别、资质等级、有效期等。14.其他相关文件详细要求和说明:其他相关文件应根据实际情况进行补充。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按合同约定的时间完成工程未达到合同约定的工程质量标准未按合同约定支付工程费用未履行合同约定的其他义务第三方泄露保密信息违反安全生产规定导致事故未经同意擅自变更合同内容2.违约责任认定标准违约行为发生时,甲乙双方应立即进行协商,明确违约责任。违约责任认定标准应根据合同约定、法律法规和行业标准来确定。3.违约责任示例说明若分包方未按合同约定的时间完成工程,应承担工期延误责任,赔偿总承包方因此造成的损失。若第三方泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。若违反安全生产规定导致事故,责任人应承担事故责任,赔偿受害者损失。全文完。2024版工程分包责任协议2本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程进度1.6工程质量要求2.分包单位资质2.1分包单位名称2.2分包单位资质等级2.3分包单位资质证明文件3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程实施时间3.4分包工程验收标准4.分包合同价格4.1分包合同总价4.2分包合同付款方式4.3分包合同付款时间4.4分包合同结算方式5.分包单位责任5.1分包单位施工责任5.2分包单位质量控制责任5.3分包单位安全责任5.4分包单位环保责任6.总包单位责任6.1总包单位协调责任6.2总包单位监督责任6.3总包单位验收责任6.4总包单位配合责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方法9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后处理10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同生效后履行11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后处理13.保密条款13.1保密范围13.2保密义务13.3保密责任14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.分包工程概况1.1工程名称:本项目为住宅小区建设1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:总建筑面积为万平方米,包括住宅、商业、地下车库等1.4工程类型:住宅及商业综合体1.5工程进度:自合同签订之日起,分包单位应在三个月内完成施工准备工作,并在六个月内完成主体结构施工1.6工程质量要求:按照国家相关质量标准执行,确保工程质量达到优良等级2.分包单位资质2.1分包单位名称:建筑工程有限公司2.2分包单位资质等级:一级建筑工程施工总承包资质2.3分包单位资质证明文件:已提供有效的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件3.分包工程范围3.1分包工程内容:包括但不限于主体结构施工、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等3.2分包工程量:根据总包合同约定的工程量进行分包3.3分包工程实施时间:自合同签订之日起,分阶段实施,具体时间节点详见附件一3.4分包工程验收标准:按照国家相关质量标准执行,确保工程质量达到优良等级4.分包合同价格4.1分包合同总价:人民币万元整4.2分包合同付款方式:分阶段支付,具体付款节点详见附件二4.3分包合同付款时间:按照付款节点进行支付4.4分包合同结算方式:按实际完成工程量结算,结算依据为合同约定的工程量及单价5.分包单位责任5.1分包单位施工责任:负责分包工程的施工、管理、协调等工作,确保工程按期、按质完成5.2分包单位质量控制责任:严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量达到优良等级5.3分包单位安全责任:负责分包工程施工过程中的安全管理工作,确保施工安全5.4分包单位环保责任:遵守国家环保法律法规,采取有效措施,确保施工过程中不产生环境污染6.总包单位责任6.1总包单位协调责任:负责协调分包单位与其他施工单位的配合,确保工程顺利进行6.2总包单位监督责任:对分包单位的施工过程进行监督,确保工程质量符合要求6.3总包单位验收责任:对分包单位完成的工程进行验收,确保工程质量达到优良等级6.4总包单位配合责任:为分包单位提供必要的施工条件,如场地、材料、设备等7.争议解决7.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决7.2争议解决机构:如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼7.3争议解决程序:按照相关法律法规和合同约定进行解决8.违约责任8.1违约情形8.1.1分包单位未按约定时间完成工程进度8.1.2分包单位施工质量不符合约定标准8.1.3分包单位未按约定完成工程量8.1.4分包单位未按约定履行安全、环保责任8.1.5分包单位未按约定履行保密义务8.2违约责任承担8.2.1分包单位应承担违约责任,赔偿因违约造成的损失8.2.2违约金计算标准:按合同总价的一定比例计算,具体比例详见附件三8.2.3分包单位应承担因违约造成的工期延误责任,赔偿总包单位损失8.3违约赔偿计算方法8.3.1损失赔偿:按实际损失计算,包括直接经济损失和间接经济损失8.3.2工期延误赔偿:按合同约定计算,包括延误期间的工程款及利息9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1分包单位严重违约,经书面通知后仍不改正9.1.2总包单位因不可抗力无法履行合同9.1.3合同双方协商一致决定解除合同9.2合同解除程序9.2.1双方书面通知对方,明确解除合同的原因9.2.2对解除合同后的工程进行结算9.2.3解除合同后的其他处理事宜,如工程交接、赔偿等9.3合同解除后处理9.3.1分包单位应立即停止施工,保护现场9.3.2双方应就合同解除后的工程款、违约金等进行结算9.3.3分包单位应将工程资料、设备等移交给总包单位或指定单位10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同符合法律法规规定10.1.3总包单位同意并签署10.2合同生效时间10.2.1自双方签字盖章之日起生效10.3合同生效后履行10.3.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致11.1.2变更内容符合法律法规规定11.2合同变更程序11.2.1书面提出变更请求11.2.2双方协商达成一致11.2.3签订变更协议11.3合同变更内容11.3.1工程范围、工期、价格等变更12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕12.1.2合同解除12.2合同终止程序12.2.1书面通知对方12.2.2双方确认合同终止12.3合同终止后处理12.3.1工程交接12.3.2款项结算12.3.3其他后续事宜处理13.保密条款13.1保密范围13.1.1分包工程的技术资料、商业秘密13.1.2双方签订的合同内容13.2保密义务13.2.1双方应对保密信息采取保密措施13.2.2未经对方同意,不得泄露保密信息13.3保密责任13.3.1违反保密义务,承担违约责任14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1合同附件为合同不可分割的组成部分14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3其他约定事项三14.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为提供专业服务、技术支持或解决争议而介入合同关系的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、仲裁机构等。2.第三方介入的条件与程序2.1.1双方同意第三方介入2.1.2第三方具备相应的资质和能力2.1.3第三方介入符合法律法规及合同约定2.2第三方介入程序:2.2.1双方书面通知对方,提出第三方介入的意向2.2.2双方与第三方协商确定介入范围、期限和费用2.2.3双方签署第三方介入协议3.第三方的责任与义务3.1.1按照合同约定和法律法规要求,提供专业、公正的服务3.1.2对介入过程中获取的信息负有保密义务3.1.3对介入过程中发现的问题提出合理建议,协助解决4.第三方的权利4.1.1收取合理的服务费用4.1.2获取介入过程中所需的资料和权限4.1.3对介入过程中发现的问题提出处理建议5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额由双方在第三方介入协议中约定,具体如下:5.1.1第三方在介入过程中因自身原因造成损失,责任限额不超过介入服务费用的%5.1.2第三方在介入

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论