2024版工程施工总承包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程施工总承包合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程竣工结算第四条工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工质量第六条承包人责任6.1施工组织与管理6.2施工人员管理6.3施工材料管理6.4施工设备管理第七条发包人责任7.1提供施工场地7.2协助办理相关手续7.3支付合同价款第八条变更与调整8.1工程变更8.2工程增减8.3工程调整第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任第十四条其他条款14.1合同的补充与附件14.2合同的转让14.3合同解除后的处理14.4合同争议的处理14.5法律适用与争议解决14.6合同的签订日期与地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2住所地：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2住所地：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系方式：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同金额3.1合同总价：____________元整（大写：____________元整）3.2工程预付款：____________元整（大写：____________元整）3.3工程进度款：____________元整（大写：____________元整）3.4工程竣工结算：____________元整（大写：____________元整）第四条工程期限4.1开工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延误：____________第五条质量标准5.1工程质量：____________5.2材料质量：____________5.3施工质量：____________第六条承包人责任6.1施工组织与管理：____________6.2施工人员管理：____________6.3施工材料管理：____________6.4施工设备管理：____________第八条变更与调整8.1工程变更8.1.1发包人因工程需要，有权对工程进行变更，包括但不限于工程设计、工程量、工程进度等。8.1.2承包人应按照发包人的要求，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。8.2工程增减8.2.1如发包人在合同签订后需要增加或减少工程内容，双方应协商一致，并签订补充协议。8.2.2增减工程的价格和工期调整，按照双方协商的结果执行。8.3工程调整8.3.1因不可抗力或其他特殊情况，导致工程需要调整的，双方应协商一致，并签订补充协议。8.3.2工程调整后的价格和工期，按照双方协商的结果执行。第九条违约责任9.1承包人违约9.1.1承包人未能按照合同约定的质量、进度完成工程的，应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、逾期竣工赔偿金等。9.1.2承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。9.2发包人违约9.2.1发包人未能按照合同约定的时间、金额支付合同价款的，应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、逾期付款赔偿金等。9.2.2发包人未能按照合同约定提供施工场地、材料、设备等，导致工程无法正常进行的，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.1.2双方应尽最大努力达成一致，维护合同的履行和双方的合作关系。10.2调解解决10.2.1如双方通过协商未能解决争议，可向工程所在地的建设行政主管部门或者民间调解组织申请调解。10.2.2调解组织应及时调解，并促使双方达成调解协议。10.3仲裁解决10.3.1如双方同意仲裁解决争议，应签订仲裁协议，明确仲裁事项、仲裁机构等。10.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.4法律途径10.4.1如双方不同意调解或仲裁，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.4.2双方应遵守法院的判决，败诉方承担相应的法律责任。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同的生效不得违反法律、法规的规定。11.2合同变更11.2.1合同变更应采取书面形式，经双方协商一致后签署。11.2.2合同变更不得违反法律、法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益。11.3合同解除11.3.1合同解除应采取书面形式，经双方协商一致后签署。11.3.2合同解除后，双方应按照合同约定履行相应的善后义务。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.1.2保密信息包括但不限于合同价格、工程设计、施工工艺等。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务，自合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起两年内有效。12.2.2双方同意，法律有较长保密期限规定的，从其规定。12.3违约责任12.3.1如一方违反保密义务，泄露保密信息给第三方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。12.3.2泄露保密信息的一方应承担包括但不限于违约金、赔偿金等责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.1.2双方应及时通知对方不可抗力事件的发生，并尽最大努力减少损失第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案和施工组织设计附件三：工程量清单附件四：合同价款支付明细表附件五：工程进度计划附件六：质量标准和要求附件七：材料和设备采购清单附件八：施工安全措施附件九：环境保护措施附件十：合同履行过程中双方之间的沟通和协调机制附件一的详细要求：工程设计图纸应包括所有的设计文件，如平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及设计说明书、设计计算书等。图纸应采用国家标准图幅和字体，字迹清晰，内容齐全，经设计人签字并加盖设计专用章。附件二的详细要求：施工方案和施工组织设计应包括施工方法、施工工艺、施工步骤、施工安排、施工进度计划等，内容应详细、具体、可行，符合工程实际需要。附件三的详细要求：工程量清单应包括所有的工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等，清单应详尽、准确，不得有任何遗漏。附件四的详细要求：合同价款支付明细表应包括合同价款的支付时间、支付金额、支付方式等，表格应清晰、明了，便于双方查看和核对。附件五的详细要求：工程进度计划应包括工程各阶段的开始时间、结束时间、工期等，计划应切实可行，具备可操作性。附件六的详细要求：质量标准和要求应包括工程的质量标准、验收标准、质量保证措施等，内容应具体、明确，便于双方理解和执行。附件七的详细要求：材料和设备采购清单应包括采购材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价等，以及设备的技术参数、数量、单价、总价等，清单应准确、详尽。附件八的详细要求：施工安全措施应包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训、施工现场的安全管理等，内容应具体、可行，确保施工现场的安全。附件九的详细要求：环境保护措施应包括施工现场的环境保护、施工过程中的废弃物处理等，内容应具体、可行，确保施工过程中的环境保护。附件十的详细要求：合同履行过程中双方之间的沟通和协调机制应包括双方之间的沟通方式、协调机制、解决问题的方式等，内容应具体、明确，便于双方在合同履行过程中的沟通和协调。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定的时间、质量、进度完成工程的，构成违约。2.承包人未能按照合同约定履行义务的，构成违约。3.发包人未能按照合同约定的时间、金额支付合同价款的，构成违约。4.发包人未能按照合同约定提供施工场地、材料、设备等，导致工程无法正常进行的，构成违约。违约的责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、逾期竣工赔偿金、逾期付款赔偿金等。2.违约方的违约行为导致工程无法正常进行，给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。3.双方均违约的，双方应各自承担相应的违约责任。示例说明：如承包人未能按照合同约定的时间完成工程，导致工程延期，承包人应按照合同约定承担违约金的责任。如承包人的违约行为导致工程质量不符合合同约定，承包人应承担修复费用以及因修复导致工程延期的责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。3.违约：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。