2024暖通空调工程劳务分包与节能评估合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024暖通空调工程劳务分包与节能评估合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3甲方信息1.4乙方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同标的及范围3.1分包工程内容3.2节能评估范围3.3工程质量要求4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程费用及支付5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3付款节点及比例5.4预付款及进度款5.5结算及最终付款6.质量保证及验收6.1质量保证措施6.2验收标准及程序6.3验收合格与不合格的处理7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3文明施工要求8.环境保护与资源节约8.1环境保护措施8.2资源节约要求8.3环保验收9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形及责任10.2违约金及赔偿10.3违约解除合同11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效日期13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力证明14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.2补充协议14.3附件及补充协议的效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：暖通空调工程有限公司1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系电话：138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称：房地产开发有限公司1.2.2总包方地址：省市区路号1.2.3总包方法定代表人：1.2.4总包方联系电话：139xxxx56781.3甲方信息1.3.1甲方名称：市政府1.3.2甲方地址：省市区路号1.3.3甲方负责人：1.3.4甲方联系电话：137xxxx56781.4乙方信息1.4.1乙方名称：节能技术服务有限公司1.4.2乙方地址：省市区路号1.4.3乙方负责人：赵六1.4.4乙方联系电话：136xxxx56782.工程概况2.1工程名称：市区项目暖通空调工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：占地面积10万平方米，总建筑面积12万平方米2.4工程内容：包括暖通空调系统设计、安装、调试、验收及节能评估3.合同标的及范围3.1分包工程内容3.1.1暖通空调系统设计3.1.2空调机组、新风机组、风机盘管等设备的采购、安装3.1.3冷热源系统、管道、阀门等安装工程3.1.4系统调试及验收3.2节能评估范围3.2.1对暖通空调系统进行能耗分析3.2.2对节能措施进行评估3.2.3提供节能改造建议4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.1.1设计阶段：30天4.1.2安装阶段：90天4.1.3调试及验收阶段：30天4.2工期要求：总工期150天4.3工期延误责任4.3.1因分包方原因导致工期延误，每延误一天，分包方应向总包方支付合同总价的0.5%作为违约金5.工程费用及支付5.1工程费用构成5.1.1设计费5.1.2设备采购费5.1.3安装工程费5.1.4调试及验收费5.2工程费用支付方式5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%5.2.2进度款：每个阶段完成后5个工作日内支付该阶段合同价的60%5.2.3结算款：工程竣工验收合格后5个工作日内支付合同价的20%5.2.4最终付款：质保期满后5个工作日内支付合同价的10%5.3付款节点及比例5.3.1设计阶段：支付设计费的30%5.3.2安装阶段：支付安装工程费的30%5.3.3调试及验收阶段：支付调试及验收费的30%5.3.4验收合格后：支付结算款的50%5.3.5质保期满后：支付最终付款6.质量保证及验收6.1质量保证措施6.1.1严格按照国家及行业标准进行施工6.1.2采用合格的材料和设备6.1.3对施工过程进行严格的质量控制6.2验收标准及程序6.2.1按照国家及行业标准进行验收6.2.2验收程序：自检、互检、专检、综合验收6.2.3验收合格标准：符合设计要求、质量标准、安全标准6.3验收合格与不合格的处理6.3.1验收合格：办理验收手续，签订验收合格证书6.3.2验收不合格：责令整改，重新验收，直至合格8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工期间的安全管理工作8.1.2总包方负责施工现场的整体安全管理8.1.3甲方负责项目整体的安全监督和协调8.2安全生产措施8.2.1施工现场设置安全警示标志8.2.2定期进行安全教育培训8.2.3配备必要的安全防护设施8.2.4制定应急预案并定期演练8.3文明施工要求8.3.1保持施工现场整洁8.3.2限制噪音污染和扬尘8.3.3妥善处理施工垃圾和废弃物9.环境保护与资源节约9.1环境保护措施9.1.1遵守国家环境保护法规9.1.2减少施工现场的噪音和粉尘排放9.1.3处理施工过程中的废水、废气9.2资源节约要求9.2.1合理使用材料，避免浪费9.2.2优先使用节能环保材料9.2.3提高能源利用效率9.3环保验收9.3.1施工完毕后进行环保验收9.3.2未通过验收不得投入使用10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3诉讼解决10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构：仲裁委员会10.2.2人民法院：市人民法院10.3争议解决期限10.3.1自争议发生之日起30日内协商解决10.3.2仲裁或诉讼期限：自仲裁或诉讼申请之日起3个月内11.违约责任11.1违约情形及责任11.1.1分包方未按合同约定完成工程，每延误一天，支付总价的0.1%作为违约金11.1.2分包方提供的材料和设备不符合质量要求，每发现一处，赔偿总价的0.5%11.1.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故，承担全部责任11.2违约金及赔偿11.2.1违约金应在违约事实发生后5个工作日内支付11.2.2赔偿金应在确定赔偿金额后10个工作日内支付11.3违约解除合同11.3.1分包方连续两次违约，总包方有权解除合同12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约达到合同约定的解除条件12.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同解除或终止后的处理12.3.1分包方应立即停止施工12.3.2双方应按照合同约定进行结算13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2甲方批准13.2合同解除条件13.2.1合同约定的解除条件成就13.2.2发生不可抗力事件13.3合同生效日期13.3.1双方签字盖章之日起生效14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.1.1设计图纸及技术资料14.1.2设备清单及采购合同14.1.3施工组织设计及进度计划14.1.4质量保证书14.2补充协议14.2.1合同签订后，如需对合同内容进行变更，应签订补充协议14.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力14.3附件及补充协议的效力14.3.1附件及补充协议作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方，是指除合同双方（甲方、乙方）以外的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、保险代理方等。15.2第三方责权利15.2.1第三方责任15.2.1.1第三方应按照合同约定或其专业职责，独立、客观、公正地履行其职责。15.2.1.2第三方对因其过错导致的合同双方损失，应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方权利15.2.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。15.2.2.2第三方有权对合同双方的行为进行监督和检查。15.2.2.3第三方有权根据合同约定或专业职责，提出建议或要求。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系15.3.1.1第三方与甲方之间不存在直接合同关系，甲方与乙方之间的合同约定对第三方具有约束力。15.3.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的要求和指示。15.3.2第三方与乙方的关系15.3.2.1第三方与乙方之间不存在直接合同关系，乙方应按照合同约定与第三方进行合作。15.3.2.2第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的合法权益。16.第三方介入的程序16.1介入申请16.1.1甲方或乙方可向合同另一方提出引入第三方的申请。16.1.2申请应包含第三方的基本信息、职责范围、介入原因等内容。16.2介入批准16.2.1合同另一方应在收到介入申请之日起5个工作日内，以书面形式回复是否同意介入。16.2.2不同意的，应说明理由。16.3第三方职责16.3.1.1工程进度和质量16.3.1.2节能评估报告的准确性16.3.1.3安全生产措施的执行情况16.3.1.4环境保护措施的执行情况17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对因其过错导致的合同双方损失，其赔偿责任不超过合同总价的5%。17.1.2第三方责任限额可由合同双方在签订合同时另行约定。17.2责任免除17.2.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担赔偿责任。17.2.2因合同双方原因导致第三方无法履行职责的，第三方不承担赔偿责任。17.3责任追偿17.3.1合同双方在向第三方追偿时，应提供充分证据证明第三方存在过错。17.3.2第三方赔偿后，有权向合同双方追偿其承担的赔偿责任。18.第三方更换18.1如第三方因故不能继续履行职责，合同双方应协商确定更换第三方。18.2更换第三方应按照本合同关于第三方介入的程序进行。19.第三方保密19.1第三方在履行职责过程中获取的合同双方信息，应予以保密。19.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。20.其他20.1本合同关于第三方介入的条款，是对合同双方权利义务的补充和细化，不影响本合同其他条款的效力。20.2本合同关于第三方介入的条款，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及技术资料要求：详细的设计图纸、设备选型表、施工图、技术规范等。说明：设计图纸应标明尺寸、材料、工艺等信息，确保施工顺利进行。2.设备清单及采购合同要求：列出所有设备名称、型号、数量、规格、价格等信息。说明：设备清单应与实际采购相符，确保设备质量。3.施工组织设计及进度计划要求：包括施工方案、施工工艺、施工顺序、进度计划等。说明：施工组织设计应合理，确保工程进度和质量。4.质量保证书要求：明确工程质量标准、检测方法、质量保证措施等。说明：质量保证书应确保工程质量达到合同要求。5.安全生产措施及应急预案要求：包括安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。说明：安全生产措施应确保施工安全，防止事故发生。6.环境保护措施及验收报告要求：包括环境保护措施、废水废气处理方案、环保验收报告等。说明：环境保护措施应确保施工过程中不造成环境污染。7.节能评估报告要求：包括能耗分析、节能措施、节能效果评估等。说明：节能评估报告应确保工程达到节能要求。8.验收合格证书要求：包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明：验收合格证书是工程竣工的标志。9.合同履行情况报告要求：包括工程进度、质量、安全、环保等方面的情况。说明：合同履行情况报告应确保工程按合同约定进行。10.结算资料要求：包括工程量清单、工程款支付凭证、结算报告等。说明：结算资料应确保工程款结算准确无误。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误责任认定：因分包方原因导致工期延误，每延误一天，支付总价的0.1%作为违约金。示例：原定工期为150天，实际工期为180天，则违约金为3000元。2.质量不合格责任认定：因分包方提供的材料和设备不符合质量要求，每发现一处，赔偿总价的0.5%。示例：发现设备不合格，设备总价为100万元，则赔偿5000元。3.安全生产事故责任认定：因分包方违反安全生产规定，造成安全事故，分包方承担全部责任。示例：发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，分包方负责赔偿。4.环境污染责任认定：因分包方未采取有效措施，造成环境污染，分包方承担全部责任。示例：施工过程中排放废水超标，分包方负责整改并承担相应罚款。5.隐蔽工程验收不合格责任认定：因分包方未按照规定进行隐蔽工程验收，导致验收不合格，分包方承担全部责任。示例：隐蔽工程验收不合格，分包方需重新施工并承担相关费用。6.未经批准更换第三方责任认定：未经合同双方同意更换第三方，违约方承担全部责任。示例：未经批准更换监理方，违约方需赔偿因此造成的损失。7.保密协议违反责任认定：第三方违反保密协议，泄露合同双方信息，承担相应法律责任。示例：第三方泄露工程信息，需承担相应的法律责任。全文完。2024暖通空调工程劳务分包与节能评估合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任4.工程劳务分包4.1劳务分包范围4.2劳务分包内容4.3劳务分包费用4.4劳务分包结算方式5.节能评估5.1节能评估内容5.2节能评估方法5.3节能评估费用5.4节能评估报告6.技术要求与规范6.1技术标准6.2施工规范6.3设计规范7.工程质量要求7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3付款进度9.风险承担9.1风险类型9.2风险责任划分9.3风险应对措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效与解除的程序13.合同附件13.1附件一：工程劳务分包合同13.2附件二：节能评估合同13.3附件三：技术要求与规范13.4附件四：工程质量要求14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同附件效力14.3合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：暖通空调工程劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称住宅小区暖通空调工程2.2项目地点市区街道小区2.3项目规模总建筑面积约10万平方米，暖通空调系统包括供暖、供冷、通风及空气调节等。2.4项目内容包括但不限于暖通空调设备安装、管道铺设、电气控制及节能评估等。第三条项目工期3.1工期开始时间2024年3月1日3.2工期结束时间2024年10月31日3.3工期延误责任若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金。第四条工程劳务分包4.1劳务分包范围包括但不限于暖通空调设备安装、管道铺设、电气控制等劳务工作。4.2劳务分包内容具体劳务内容详见附件一《工程劳务分包合同》。4.3劳务分包费用劳务分包费用为人民币伍佰万元整（￥500万元），具体支付方式详见附件一。4.4劳务分包结算方式劳务分包工程完成后，乙方应提交结算报告，甲方应在收到报告后30日内进行审核，审核无误后支付劳务费用。第五条节能评估5.1节能评估内容对暖通空调系统进行节能评估，包括但不限于设备选型、系统设计、运行管理等。5.2节能评估方法采用国家相关节能评估标准和规范进行评估。5.3节能评估费用节能评估费用为人民币拾万元整（￥100,000元），由甲方支付。5.4节能评估报告乙方应在项目完工后30日内提交节能评估报告，甲方应在收到报告后15日内进行审核。第六条技术要求与规范6.1技术标准暖通空调系统应符合GB501892015《公共建筑节能设计标准》等相关国家标准。6.2施工规范施工过程应符合GB502422002《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》等相关规范。6.3设计规范设计文件应符合GB500192015《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》等相关规范。第七条工程质量要求7.1质量标准暖通空调系统应达到GB502422002《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》规定的合格标准。7.2质量检验甲方有权对工程质量进行监督和检验，乙方应予以配合。7.3质量责任若因乙方施工原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。第一部分：合同如下：第八条合同价款及支付方式8.1合同价款本合同总价为人民币捌佰万元整（￥800万元），包括劳务分包费用、节能评估费用及税金等。8.2支付方式（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价20%的预付款；（2）工程进度达到30%时，甲方支付合同总价20%的进度款；（3）工程进度达到60%时，甲方支付合同总价20%的进度款；（4）工程进度达到90%时，甲方支付合同总价20%的进度款；（5）工程完工验收合格后15个工作日内，甲方支付合同总价20%的尾款。8.3付款进度具体付款进度以合同附件三《付款进度表》为准。第九条风险承担9.1风险类型包括但不限于自然灾害、政策变化、原材料价格波动等不可抗力因素。9.2风险责任划分（1）因甲方原因导致的风险，由甲方承担；（2）因乙方原因导致的风险，由乙方承担；（3）因不可抗力因素导致的风险，双方根据实际情况协商解决。9.3风险应对措施（1）甲方应确保提供准确、完整的工程资料；（2）乙方应采取合理措施确保施工安全，预防事故发生；（3）双方应密切关注政策变化，及时调整合同内容。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商，如协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构规定执行。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件（1）一方违约，另一方提出解除；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同约定的工程完工验收合格，且尾款支付完毕。11.3合同解除与终止的程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）合同解除后，双方应及时清理合同相关事宜；（3）合同终止后，双方应办理合同终止手续。第十二条合同附件12.1附件一：工程劳务分包合同12.2附件二：节能评估合同12.3附件三：技术要求与规范12.4附件四：工程质量要求12.5附件五：付款进度表第十三条其他约定13.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3合同签署与生效日期本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。14.合同份数与保管14.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2本合同自签订之日起，双方应妥善保管，不得擅自更改。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方的概念本合同所指第三方包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、金融机构等，其参与合同执行是为了保障合同履行，提高工程质量，确保工程进度。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了监督合同执行过程中的各项工作，确保工程质量、进度和费用的合理控制。1.3第三方与其他各方的划分说明第三方作为独立的第三方，其责任、权利和义务与甲乙双方及合同内容无关，仅针对其介入的具体事项负责。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在执行合同过程中，因自身原因造成损失或违约，应承担的最高赔偿限额。2.2第三方责任限额的确定第三方责任限额由双方在合同中约定，根据第三方提供的专业服务内容、资质等级、行业标准和市场行情等因素综合确定。2.3第三方责任限额的修改若第三方责任限额需要修改，双方应书面协商一致，并签订补充协议。第三条第三方介入的具体条款3.1监理方3.1.1监理方的职责监理方负责监督工程进度、质量、安全和合同执行情况，提出整改意见，确保合同目标的实现。3.1.2监理方的权利监理方有权对工程现场进行检查、测试和验收，对不符合合同要求的工作提出整改要求。3.1.3监理方的义务监理方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，公正、客观、独立地履行职责。3.2检测机构3.2.1检测机构的职责检测机构负责对工程材料、设备、工程实体进行检测，确保其符合国家标准和设计要求。3.2.2检测机构的权利检测机构有权对工程材料、设备、工程实体进行抽样检测，对检测结果提出处理意见。3.2.3检测机构的义务检测机构应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，保证检测数据的准确性和可靠性。3.3咨询顾问3.3.1咨询顾问的职责咨询顾问提供专业意见，协助甲方或乙方解决合同执行过程中的技术、经济和管理问题。3.3.2咨询顾问的权利咨询顾问有权查阅合同文件、工程资料，对甲方或乙方的请求给予专业建议。3.3.3咨询顾问的义务咨询顾问应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，保证咨询意见的客观性和专业性。3.4金融机构3.4.1金融机构的职责金融机构根据合同约定，提供融资、担保等金融服务。3.4.2金融机构的权利金融机构有权根据合同约定，收取相关费用，并对甲方或乙方的履约情况进行监督。3.4.3金融机构的义务金融机构应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，确保金融服务的合规性和安全性。第四条第三方介入的流程4.1第三方介入的申请甲乙双方在合同执行过程中，如需第三方介入，应向对方提出申请，经双方协商一致后确定第三方。4.2第三方介入的审批双方审批第三方介入申请，审批通过后，由第三方按照合同约定履行职责。4.3第三方介入的终止第三方介入期间，如需终止介入，双方应协商一致，并书面通知第三方。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定承担。5.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、检测费、咨询费、融资费等。5.3第三方介入的费用支付方式按照合同约定执行。第六条第三方的保密义务6.1第三方在介入过程中，对甲方、乙方及合同内容负有保密义务。6.2第三方未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露合同信息。6.3第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程劳务分包合同详细要求：包含劳务分包的具体内容、工作范围、费用、支付方式等。明确双方的权利和义务。包含双方的签字盖章。2.附件二：节能评估合同详细要求：包含节能评估的具体内容、方法、费用、报告提交时间等。明确评估机构和甲乙双方的权利和义务。包含双方的签字盖章。3.附件三：技术要求与规范详细要求：列出适用的技术标准、施工规范和设计规范。包含对材料、设备、施工工艺的具体要求。4.附件四：工程质量要求详细要求：列出工程质量的合格标准。包含对施工过程中质量控制的措施和检查要求。5.附件五：付款进度表详细要求：列出每个付款节点的具体金额和时间。包含付款的依据和条件。6.附件六：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体事项、职责、权利和义务。包含第三方的资质证明和责任限额。7.附件七：争议解决协议详细要求：明确争议解决的途径和程序。包含仲裁机构或法院的选择。8.附件八：合同变更协议详细要求：列出合同变更的具体内容、原因和双方协商一致的结果。9.附件九：合同解除协议详细要求：列出合同解除的原因、程序和双方协商一致的结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工过程中出现重大质量问题，影响工程使用。甲方未按合同约定支付工程款项。第三方未能履行其介入职责，造成工程延误或质量问题。2.责任认定标准：乙方延误工程，每延误一日，应支付相当于合同总价0.1%的违约金。乙方出现重大质量问题，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方未按时支付工程款项，应支付滞纳金，并赔偿乙方因此遭受的损失。第三方未能履行职责，应承担相应的违约责任，赔偿因此给甲乙双方造成的损失。3.示例说明：若乙方因自身原因导致工程延误5天，应支付违约金：800万元0.1%5=4000元。若乙方施工过程中出现质量问题，经鉴定为重大质量问题，导致工程需返工，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失，如材料费、人工费等。全文完。2024暖通空调工程劳务分包与节能评估合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度计划3.4分包工程质量标准4.节能评估内容4.1节能评估范围4.2节能评估方法4.3节能评估报告要求5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额5.2分阶段支付比例5.3支付时间及方式6.工程进度及验收6.1工程进度安排6.2验收标准及程序6.3验收时间及地点7.质量保证与责任7.1质量保证期7.2质量责任7.3质量纠纷处理8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护与文明施工9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3文明施工要求10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同终止条件14.4合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表：[甲方法定代表人姓名或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表：[乙方法定代表人姓名或授权代表姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系地址]、[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系地址]、[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：总建筑面积、占地面积等]2.4项目内容[项目具体内容描述，包括暖通空调系统设计、安装、调试等]3.劳务分包内容3.1分包工程范围[详细列举分包工程的具体范围，如：空调系统安装、管道铺设、设备调试等]3.2分包工程量[详细列出分包工程量，如：空调设备数量、管道长度等]3.3分包工程进度计划[提供分包工程进度计划表，包括关键节点和完成时间]3.4分包工程质量标准[参照国家或行业标准，明确分包工程质量要求]4.节能评估内容4.1节能评估范围[明确节能评估的具体范围，如：空调系统、照明系统等]4.2节能评估方法[说明节能评估采用的方法，如：能耗模拟分析、现场测试等]4.3节能评估报告要求[规定节能评估报告的内容、格式和提交时间]5.合同价款及支付方式5.1合同价款总额[明确合同总价款金额]5.2分阶段支付比例[详细列出分阶段支付的比例，如：合同签订后支付10%，竣工验收合格后支付60%，质保期满后支付30%]5.3支付时间及方式[规定每次支付的具体时间和支付方式，如：每月10日前支付上月工程进度款的80%，每月底支付上月剩余20%]6.工程进度及验收6.1工程进度安排[提供工程进度安排表，包括各个阶段的开始时间和结束时间]6.2验收标准及程序[明确工程验收的标准和程序，如：按照国家或行业标准进行验收]6.3验收时间及地点[规定工程验收的具体时间和地点]8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1甲方负责项目的整体安全管理工作，包括但不限于制定安全生产管理制度、提供必要的安全防护设施等。8.1.2乙方负责分包工程的安全生产，确保施工过程中的安全操作，遵守国家和地方有关安全生产的法律法规。8.2安全生产措施8.2.1乙方应制定详细的安全生产措施，包括但不限于现场安全管理制度、施工人员安全培训、事故应急预案等。8.2.2乙方应确保施工现场的安全防护设施齐全有效，定期检查和维护。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并按规定报告甲方。8.3.2事故调查和处理应遵循“四不放过”原则，即：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。9.环境保护与文明施工9.1环境保护责任9.1.1乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。9.1.2乙方应负责施工现场的垃圾处理和废弃物回收，确保施工现场的环境卫生。9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取措施减少施工过程中的粉尘、噪音和废水排放。9.2.2乙方应确保施工现场的临时设施符合环保要求。9.3文明施工要求9.3.1乙方应按照文明施工的要求进行施工，保持施工现场整洁有序。9.3.2乙方应遵守施工现场的交通规则，确保施工安全。10.保密条款10.1保密内容10.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属于保密内容。10.2保密义务10.2.1双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未能按照合同约定完成工程进度或达到质量标准。11.1.2乙方未遵守安全生产和环境保护规定。11.1.3乙方泄露合同涉及的保密信息。11.2违约责任承担11.2.1违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿的具体金额应根据违约的严重程度和实际损失来确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交[指定仲裁机构或人民法院]仲裁或诉讼解决。12.2争议解决机构[如选择仲裁，应明确仲裁机构名称；如选择诉讼，应明确法院名称]12.3争议解决程序[如选择仲裁，应简要说明仲裁程序；如选择诉讼，应简要说明诉讼程序]13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。13.2.2解除合同后，双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜。13.3合同解除后的处理13.3.1合同解除后，双方应按照约定结算已完成的工程量和已支付的款项。13.3.2双方应互相返还已提供的物品和资料。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更程序14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。14.3合同终止条件14.3.1合同约定的工程完成并验收合格。14.3.2双方协商一致解除合同。14.3.3合同约定的其他终止条件。14.4合同终止后的处理14.4.1合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜。14.4.2双方应互相返还已提供的物品和资料。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1本合同所指第三方，是指合同双方在履行本合同过程中，可能引入的包括但不限于咨询机构、监理单位、检测机构、仲裁机构、诉讼机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于：项目咨询、监理、检测、纠纷调解、仲裁、诉讼等。2.第三方介入的引入程序2.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前向对方书面通知，并说明介入的原因、目的、第三方的基本信息及预期作用。2.2双方应在收到通知后[具体时间]内，就第三方介入的事项达成一致意见。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应根据合同约定和自身职责，客观、公正地履行服务。3.1.2第三方应遵守国家法律法规，不得违反合同约定损害合同双方的合法权益。3.1.3第三方在履行职责过程中产生的费用，由合同双方另行协商承担。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权对合同双方的履约情况进行监督和评价。3.2.3第三方在合同约定范围内，有权对合同双方提出建议或要求。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，具体包括：4.1.1第三方因自身原因造成的损失，承担不超过[具体金额]的责任限额。4.1.2第三方因故意或重大过失造成的损失，承担不超过[具体金额]的责任限额。4.2若第三方责任超过约定的责任限额，合同双方应根据实际情况另行协商解决。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系是服务与被服务的关系，第三方不参与合同双方的决策和利益分配。5.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.3第三方在合同履行过程中产生的争议，应通过协商或仲裁等方式解决，不得直接向法院提起诉讼。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，若合同内容需要变更，应经合同双方及第三方协商一致，并以书面形式签署变更协议。6.2变更协议的签署应不违反本合同的规定，且不影响合同双方的合法权益。7.第三方介入后的合同终止7.