2024版建设工程施工合同小型工程本模

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同小型工程本模本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4小型工程1.5合同金额1.6工程质量1.7工程进度第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程地点2.3工程规模2.4工程图纸2.5工程标准第三条合同价格及支付3.1合同价格3.2价格调整3.3预付款3.4工程进度款3.5竣工结算3.6付款方式第四条合同履行及工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工程变更第五条工程质量及保修5.1工程质量标准5.2质量检验5.3质量争议的处理5.4保修期限5.5保修责任第六条合同变更及解除6.1合同变更6.2合同解除第七条违约责任及赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿金额第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1合同的补充和修改12.2合同的转让12.3合同的继承第十三条附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3合同补充协议第十四条签署页14.1发包方签署14.2承包方签署14.3见证人签署第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同约定支付合同价款的一方，即本合同的委托人。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同约定完成工程的一方，即本合同的受托人。1.3建设工程建设工程是指发包方委托承包方施工的工程项目，包括工程设计、工程施工、设备安装、调试、验收等全部工作。1.4小型工程小型工程是指投资额较低、施工周期较短、技术难度较小的工程，具体范围按照我国相关法律法规和政策规定执行。1.5合同金额合同金额是指发包方按照本合同约定支付给承包方的工程价款，包括工程预算总价和合同约定的其他费用。1.6工程质量工程质量是指工程满足发包方使用目的的性能、安全、可靠性、耐久性等特性，具体质量标准按照本合同约定的质量要求执行。1.7工程进度工程进度是指工程从开工到竣工的时间安排，具体工期按照本合同约定的开工日期和竣工日期执行。第二条合同标的及范围2.1工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、系统集成、调试及验收等。2.2工程地点工程地点是指本合同约定的建设工程施工的具体地点，按照发包方的要求执行。2.3工程规模工程规模是指建设工程的规模、占地面积、建筑高度、结构类型等，具体规模按照本合同约定的技术要求执行。2.4工程图纸工程图纸是指用于指导工程施工的图纸，包括设计图纸、施工图纸、竣工图纸等，由承包方根据发包方的要求提供。2.5工程标准工程标准是指本工程应遵循的国家及行业标准、规范、规程等，具体标准按照我国相关法律法规和政策规定执行。第三条合同价格及支付3.1合同价格合同价格是指发包方按照本合同约定支付给承包方的工程价款，包括工程预算总价和合同约定的其他费用。3.2价格调整价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等原因导致工程价款发生变化的，双方按照本合同约定的价格调整机制进行调整。3.3预付款预付款是指发包方在合同签订后按照本合同约定支付给承包方的款项，用于承包方开展工程施工。3.4工程进度款工程进度款是指发包方按照工程实际进度和合同约定，分期支付给承包方的工程价款。3.5竣工结算竣工结算是指工程竣工后，双方按照本合同约定的结算方式对工程价款进行确认。3.6付款方式付款方式是指发包方按照本合同约定的方式支付价款，包括银行转账、现金支付等。第四条合同履行及工期4.1开工日期开工日期是指本合同约定的工程开始施工的日期，由承包方根据工程计划和实际情况确定。4.2竣工日期竣工日期是指本合同约定的工程完工的日期，由承包方根据工程计划和实际情况确定。4.3工期延误工期延误是指由于承包方原因导致工程未能按照合同约定的工期完成，承包方应承担相应的违约责任。4.4工程变更工程变更是指在合同履行过程中，由于发包方要求或实际情况发生变化，导致工程内容、规模、标准等发生变化。工程变更应由双方协商确定，并按照本合同约定的变更程序执行。第五条工程质量及保修5.1工程质量标准工程质量标准是指本工程应达到的质量要求，具体标准按照我国相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量要求执行。5.2质量检验质量检验是指在工程施工过程中和工程竣工后，对工程质量进行检验、试验、监测等活动，确保工程质量符合合同约定。5.3质量争议的处理质量争议的处理是指当双方在工程质量问题上产生分歧时，按照本合同约定的程序和方式解决争议。5.4保修期限保修期限是指工程竣工验收合格后，承包方对工程提供的保修期限，具体期限按照本合同约定的保修条款执行。5.5保修责任保修责任是指承包方在保修期限内对工程质量问题承担的修复、更换第八条违约责任及赔偿8.1违约行为违约行为是指合同双方在履行合同过程中，违反合同约定义务的行为。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。8.3赔偿金额赔偿金额是指违约方因违约行为给守约方造成的直接经济损失，具体金额按照实际损失计算。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等，双方在本合同中选择一种争议解决方式。9.2仲裁地点仲裁地点是指双方在发生争议时选择进行仲裁的地点，具体地点按照双方约定或法律规定确定。9.3仲裁费用仲裁费用包括仲裁申请费、仲裁受理费、仲裁员报酬等，由败诉方承担。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效，同时需符合我国法律法规规定的其他生效条件。10.2合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、合同解除、合同到期等。10.3合同解除条件合同解除条件包括双方协商一致、单方违约、不可抗力等，解除合同应遵循法定程序。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容包括但不限于：合同条款、工程图纸、技术资料、商业秘密等。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，具体期限按照双方约定或法律规定确定。11.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。第十二条其他条款12.1合同的补充和修改合同的补充和修改应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。12.2合同的转让合同转让应经双方同意，并签订书面转让协议。12.3合同的继承合同在继承时，继承人应继续履行合同义务，享有合同权利。第十三条附件13.1工程图纸工程图纸是工程施工的依据，包括设计图纸、施工图纸、竣工图纸等。13.2技术说明书技术说明书包括工程的技术要求、施工工艺、材料规格等。13.3合同补充协议合同补充协议是对主合同的补充和细化，经双方签字盖章后生效。第十四条签署页14.1发包方签署发包方授权代表签字或盖章，表示同意本合同的约定。14.2承包方签署承包方授权代表签字或盖章，表示同意本合同的约定。14.3见证人签署见证人签字或盖章，证明本合同的签署过程真实有效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术说明书附件三：合同补充协议附件一：工程图纸工程图纸是工程施工的依据，包括设计图纸、施工图纸、竣工图纸等。设计图纸应详细表示出工程的平面布局、立面造型、结构体系、材料构造等。施工图纸应包括工程各部位的施工细节、施工工艺、材料要求等。竣工图纸应在工程竣工后提供，作为工程实际完成情况的记录。附件二：技术说明书技术说明书包括工程的技术要求、施工工艺、材料规格等。技术要求应详细说明工程所需满足的技术标准、质量要求等。施工工艺应包括工程施工的具体步骤、操作方法、施工技术等。材料规格应明确工程所需材料的品种、性能、技术参数等。附件三：合同补充协议合同补充协议是对主合同的补充和细化，经双方签字盖章后生效。补充协议应包括合同中未涉及到的内容，如特殊工艺要求、特定材料供应、额外工作量等。补充协议应明确双方的权利义务，确保合同的完整性和可执行性。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：承包方未能按照合同约定的工期完成工程，构成工期延误。2.工程质量不符合约定：承包方完成的工程质量未达到合同约定的质量标准，构成工程质量不符合约定。3.未按约定支付价款：发包方未按照合同约定的付款方式、时间、金额支付价款，构成未按约定支付价款。4.未按约定履行合同义务：双方未按照合同约定的方式履行各自的义务，构成未按约定履行合同义务。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算公式，计算违约金金额。2.工程质量不符合约定：由第三方检测机构对工程质量进行检测，根据检测结果确定质量问题，计算违约金或赔偿金额。3.未按约定支付价款：按照合同约定的违约金计算公式，计算违约金金额。4.未按约定履行合同义务：根据合同约定，认定违约行为的具体情形，计算违约金或赔偿金额。示例说明：假设承包方未能在合同约定的工期内完成工程，属于工期延误。根据合同约定的违约金计算公式，计算出应付的违约金金额，由承包方支付给发包方。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包方与承包方之间签订的，约定双方权利义务的文件。2.发包方：发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同约定支付合同价款的一方。3.承包方：承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同约定完成工程的一方。4.工程：工程是指发包方委托承包方施工的工程项目，包括工程设计、工程施工、设备安装、调试、验收等全部工作。5.合同价款：合同价款是指发包方按照本合同约定支付给承包方的工程价