版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度公路隧道通风设备安装劳务施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方住所地及联系方式2.合同标的及工程概况2.1合同标的描述2.2工程概况及规模2.3工程地点及范围3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2工程进度安排4.施工组织设计与方案4.1施工组织设计原则4.2施工方案与技术要求4.3施工现场管理要求5.施工质量及验收标准5.1施工质量要求5.2验收标准及程序5.3质量保证措施6.工程量清单及计价方式6.1工程量清单编制原则6.2计价方式及计价依据6.3合同价格及支付方式7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求8.专利、专有技术及知识产权8.1专利、专有技术要求8.2知识产权保护9.合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件及程序10.合同违约责任10.1违约责任种类10.2违约责任承担方式10.3违约金计算标准11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序12.合同生效、终止及解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知方式14.3合同解释14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方:公路隧道建设单位法定代表人:乙方:通风设备安装劳务公司法定代表人:1.2合同双方住所地及联系方式甲方住所地:省市区路号联系电话:0275678乙方住所地:省市区路号联系电话:027876543212.合同标的及工程概况2.1合同标的描述本合同标的为公路隧道通风设备安装工程,包括但不限于通风系统、通风管道、通风设备等。2.2工程概况及规模工程概况:公路隧道全长公里,双向四车道,设计时速公里/小时。工程规模:通风设备安装工程量约为吨。2.3工程地点及范围工程地点:省市区公路隧道工程范围:公路隧道全长范围内的通风设备安装工程。3.合同工期及进度安排3.1合同工期合同工期为个月,自合同签订之日起计算。3.2工程进度安排第一阶段:月内完成通风系统及管道安装;第二阶段:月内完成通风设备调试及试运行;第三阶段:月内完成工程验收及交付使用。4.施工组织设计与方案4.1施工组织设计原则遵循国家有关施工规范、标准,确保工程质量、安全、进度。4.2施工方案与技术要求施工方案:采用分段施工、流水作业的方式,确保工程顺利进行。技术要求:严格按照国家及行业相关技术标准进行施工。4.3施工现场管理要求施工现场应保持整洁、有序,确保施工安全、环保。5.施工质量及验收标准5.1施工质量要求严格按照国家及行业相关质量标准进行施工,确保工程质量。5.2验收标准及程序验收标准:符合国家及行业相关质量标准。验收程序:由甲方组织验收,乙方配合。5.3质量保证措施乙方应设立专门的质量保证机构,负责工程质量监督、检查、整改。6.工程量清单及计价方式6.1工程量清单编制原则工程量清单编制应遵循国家及行业相关规范,确保工程量准确。6.2计价方式及计价依据计价方式:按实际完成工程量计算。计价依据:国家及行业相关造价文件。6.3合同价格及支付方式合同价格:万元整。支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定。8.专利、专有技术及知识产权8.1专利、专有技术要求乙方在进行通风设备安装过程中,如需使用专利或专有技术,应提前向甲方提交相关证明文件,并确保使用合法、合规。8.2知识产权保护双方应共同保护合同履行过程中产生的知识产权,未经对方同意,任何一方不得擅自使用、披露或转让。9.合同变更与解除9.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前天以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。9.2合同解除条件及程序合同解除条件:(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方催告后天内未予以纠正;(3)双方协商一致解除合同。合同解除程序:(1)提出解除合同的一方应书面通知对方;(2)双方协商达成一致后,签订书面解除协议;(3)按照解除协议办理相关手续。10.合同违约责任10.1违约责任种类(1)逾期完成工程;(2)工程质量不合格;(3)未按照约定支付工程款;(4)违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担方式(1)逾期完成工程,按合同约定支付违约金;(2)工程质量不合格,乙方应无偿进行返工或修复,并承担由此产生的费用;(3)未按约定支付工程款,按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息;(4)违反合同约定的其他行为,按实际损失赔偿。10.3违约金计算标准违约金计算标准由双方在合同中约定。11.争议解决方式11.1争议解决途径双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在天内提交争议解决申请书;(2)人民法院受理后,依法进行审理;(3)人民法院作出判决后,双方应依法执行。12.合同生效、终止及解除12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期完成;(2)双方协商一致终止合同;(3)合同约定的其他终止条件。12.3合同解除条件见第九条合同解除条件。13.合同附件及补充协议13.1合同附件(1)工程量清单;(2)施工组织设计;(3)质量保证措施;(4)安全文明施工措施;(5)其他双方认为必要的附件。13.2补充协议双方认为需要补充的其他条款,应以书面形式作为合同附件。14.其他约定事项14.1不可抗力本合同所称不可抗力是指自然灾害、政府行为、社会异常事件等因素导致合同无法履行。14.2通知方式双方应以书面形式进行通知,通知方式为挂号邮寄或专人送达。14.3合同解释本合同未尽事宜,按照国家有关法律法规及行业规范执行。如合同内容与法律法规相抵触,以法律法规为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行过程中的其他单位或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、供应商等。15.2第三方介入范围(1)工程监理:负责监督工程进度、质量、安全等;(2)工程检测:对工程材料、设备、施工过程等进行检测;(3)技术咨询:提供专业咨询意见,协助解决技术难题;(4)供应链管理:负责工程材料的采购、供应等。16.第三方介入的程序与要求16.1介入程序(1)甲乙双方应共同确定第三方介入的事项及范围;(2)甲乙双方共同邀请第三方介入,并签订相关合作协议;(3)第三方介入后,应按照合作协议及本合同约定履行职责。16.2介入要求(1)第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担相应的责任;(2)第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保工作质量;(3)第三方应保守商业秘密,不得泄露甲乙双方的商业信息。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现问题时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定;(2)如合作协议未约定,则以合同总价的一定比例作为责任限额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分原则(1)甲乙双方应各自承担合同约定的责任;(2)第三方应承担合作协议约定的责任;(3)如第三方责任与甲乙双方责任存在交叉,应按责任比例分担。18.2责任划分具体规定(1)第三方在履行监理职责时,如因监理失职导致工程质量问题,由第三方承担相应责任;(2)第三方在提供技术咨询时,如因咨询意见错误导致工程质量问题,由第三方承担相应责任;(3)第三方在供应链管理过程中,如因材料供应问题导致工程进度延误,由第三方承担相应责任;(4)如第三方责任与甲乙双方责任存在交叉,应按照责任比例分担。19.第三方介入的合同变更19.1变更程序(1)甲乙双方同意第三方介入时,应书面通知对方;(2)第三方介入后,如需变更合同内容,应经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。19.2变更内容(1)第三方介入的具体事项及范围;(2)第三方责任限额;(3)第三方与其他各方的责任划分;(4)其他需要变更的内容。20.第三方介入的合同解除20.1解除条件(1)第三方严重违约,经甲乙双方催告后天内未予以纠正;(2)第三方违反国家法律法规和行业规范,影响合同履行;(3)双方协商一致解除第三方介入。20.2解除程序(1)甲乙双方书面通知第三方解除介入;(2)第三方介入解除后,应按照合作协议及本合同约定办理相关手续。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决途径(1)双方通过友好协商解决;(2)协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在天内提交争议解决申请书;(2)人民法院受理后,依法进行审理;(3)人民法院作出判决后,各方应依法执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括但不限于通风设备、管道、配件等材料的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同计价和支付的依据,应详细准确。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工工艺、进度计划、安全措施、环境保护措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保施工的顺利进行。3.质量保证措施详细要求:包括材料检验、施工过程控制、质量验收标准等。说明:质量保证措施是确保工程质量的重要手段,应严格执行。4.安全文明施工措施详细要求:包括施工现场安全管理、文明施工、应急预案等。说明:安全文明施工措施是保障施工安全和环境保护的必要条件。5.专利、专有技术许可文件详细要求:包括专利证书、专有技术使用许可协议等。说明:专利、专有技术许可文件是合法使用相关技术的前提。6.合同变更协议详细要求:包括变更事项、变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行调整的正式文件。7.第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的事项、范围、职责、权利、义务等。说明:第三方合作协议是明确第三方责任和义务的文件。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、期限等。说明:争议解决协议是双方在发生争议时解决争议的依据。9.合同履行过程中的其他文件详细要求:包括但不限于会议纪要、通知、报告、验收报告等。说明:其他文件是合同履行过程中的补充材料,用于记录和证明相关事项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每逾期一天,乙方应向甲方支付合同总价的一定比例作为违约金。示例:若合同工期为6个月,乙方逾期完成工程1个月,则应支付合同总价1%的违约金。2.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题。责任认定标准:根据国家及行业相关质量标准,由第三方检测机构出具检测报告,确定质量问题及责任。示例:若检测报告显示通风管道存在严重质量问题,乙方应负责返工或修复,并承担相关费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每逾期一天,甲方应向乙方支付中国人民银行同期贷款利率的逾期利息。示例:若甲方逾期支付工程款1个月,则应向乙方支付1个月的逾期利息。4.违约行为:第三方违反合作协议,导致合同无法履行。责任认定标准:根据第三方合作协议,第三方应承担相应的违约责任。示例:若监理单位未履行监理职责,导致工程质量问题,监理单位应承担相应的责任。5.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担相应的赔偿责任。示例:若乙方泄露甲方商业秘密,乙方应向甲方支付相应的赔偿金。全文完。二零二五年度公路隧道通风设备安装劳务施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同签订地点1.5合同有效期限第二章合同背景2.1项目简介2.2隧道通风设备安装需求2.3施工范围2.4工程量第三章合同标的3.1通风设备型号及数量3.2施工图纸及技术要求3.3设备质量标准3.4施工材料要求第四章合同价格4.1合同总价4.2结算方式4.3预付款比例及支付时间4.4验收合格后付款比例及支付时间4.5逾期付款违约金第五章施工组织与管理5.1施工进度计划5.2施工组织机构5.3施工现场管理5.4安全生产管理5.5环境保护要求5.6质量保证措施5.7施工变更及协调第六章交工验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收报告及备案6.4验收不合格处理第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算及支付7.4争议解决方式第八章合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3解除合同后的处理第九章合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十章合同附件10.1施工图纸10.2技术规范10.3合同附件一:设备清单10.4合同附件二:施工组织设计10.5合同附件三:其他相关文件第十一章合同履行11.1合同履行期限11.2合同履行地点11.3合同履行方式11.4合同履行监督第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容第十四章合同附件清单14.1合同附件一:设备清单14.2合同附件二:施工组织设计14.3合同附件三:其他相关文件合同编号202501第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度公路隧道通风设备安装劳务施工合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为2025年1月1日。1.3合同双方甲方:公路隧道建设有限公司乙方:通风设备安装有限公司1.4合同签订地点本合同签订地点为市区大厦。1.5合同有效期限本合同有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。第二章合同背景2.1项目简介本项目为公路隧道通风设备安装工程,隧道全长公里,预计总投资亿元。2.2隧道通风设备安装需求根据甲方提供的隧道通风设备安装需求,乙方需按照甲方要求进行设备的安装。2.3施工范围本合同施工范围为隧道通风设备的安装,包括但不限于设备运输、安装、调试及验收。2.4工程量本合同工程量为台套通风设备,具体数量及型号详见附件。第三章合同标的3.1通风设备型号及数量详见附件“设备清单”。3.2施工图纸及技术要求详见附件“施工图纸及技术要求”。3.3设备质量标准设备质量应符合国家相关标准和甲方要求。3.4施工材料要求施工材料应符合国家相关标准和甲方要求。第四章合同价格4.1合同总价本合同总价为人民币万元整。4.2结算方式结算方式为分阶段支付,具体如下:(1)合同签订后,甲方支付合同总价10%作为预付款;(2)设备进场后,甲方支付合同总价20%;(3)设备安装完毕并验收合格后,甲方支付合同总价40%;(4)项目竣工后,甲方支付合同总价30%。4.3预付款比例及支付时间预付款比例为合同总价的10%,支付时间为合同签订后5个工作日内。4.4验收合格后付款比例及支付时间验收合格后付款比例为合同总价的40%,支付时间为验收合格后10个工作日内。4.5逾期付款违约金如甲方逾期付款,应向乙方支付按逾期付款金额每日千分之二的违约金。第五章施工组织与管理5.1施工进度计划乙方应根据合同要求,编制详细的施工进度计划,并于合同签订后15个工作日内提交甲方审核。5.2施工组织机构乙方应设立项目现场管理机构,明确各级管理人员职责。5.3施工现场管理乙方应遵守施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序。5.4安全生产管理乙方应严格执行安全生产法规,确保施工过程中无安全事故发生。5.5环境保护要求乙方应遵守国家环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响。5.6质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合合同要求。5.7施工变更及协调施工过程中如遇变更,双方应协商一致,并签订补充协议。第六章交工验收6.1验收标准验收标准应符合国家相关标准和甲方要求。6.2验收程序验收程序如下:(1)乙方完成施工后,向甲方提出验收申请;(2)甲方组织验收,乙方应提供相关资料;(3)验收合格后,双方签署验收报告。6.3验收报告及备案验收报告应于验收合格后5个工作日内提交甲方备案。6.4验收不合格处理验收不合格的,乙方应根据甲方要求进行整改,直至合格。第七章违约责任7.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方施工过程中发生安全事故;(3)乙方未按合同约定支付款项;(4)乙方违反合同约定造成甲方损失。7.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约金计算及支付违约金的计算方式及支付时间由双方另行协商确定。7.4争议解决方式如双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章合同解除8.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后未在合理期限内纠正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序任何一方要求解除合同,应提前30日以书面形式通知对方,并说明解除原因。8.3解除合同后的处理(1)乙方应立即停止施工,并清理施工现场;(2)双方应协商解决合同解除后的善后事宜;(3)合同解除后,已支付的款项不予退还,未支付的款项按合同约定继续支付。第九章合同争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方同意,可共同选择仲裁机构解决争议。9.3争议解决程序争议解决程序应遵循所选争议解决机构的规定。第十章合同附件10.1合同附件一:设备清单详细列出设备型号、数量、规格等信息。10.2合同附件二:施工图纸及技术要求提供详细的施工图纸和设备安装技术要求。10.3合同附件三:其他相关文件包括但不限于施工组织设计、安全协议、环保协议等。第十一章合同履行11.1合同履行期限合同履行期限自合同签订之日起至合同约定的工程竣工之日止。11.2合同履行地点合同履行地点为公路隧道施工现场。11.3合同履行方式乙方应按照合同约定,自行组织施工,并确保工程质量。11.4合同履行监督甲方有权对施工过程进行监督,乙方应予以配合。第十二章合同终止12.1合同终止条件合同终止条件包括合同解除、合同履行完毕等。12.2合同终止程序合同终止程序按照第八章合同解除的程序执行。12.3合同终止后的处理(1)乙方应立即停止施工,并清理施工现场;(2)双方应协商解决合同终止后的善后事宜;(3)合同终止后,已支付的款项不予退还,未支付的款项按合同约定继续支付。第十三章合同变更13.1合同变更条件(1)工程量发生变化;(2)施工图纸及技术要求发生变化;(3)合同约定的其他事项发生变化。13.2合同变更程序合同变更程序如下:(1)一方提出合同变更申请,并提供相关证明材料;(2)双方协商一致后,签署书面变更协议;(3)变更协议作为合同附件。第十四章合同附件清单14.1合同附件一:设备清单14.2合同附件二:施工图纸及技术要求14.3合同附件三:其他相关文件甲方(盖章):____________________代表人(签字):____________________日期:____________________乙方(盖章):____________________代表人(签字):____________________日期:____________________附件:1.设备清单2.施工图纸及技术要求3.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导项目管理1.1.1甲方负责整个项目的组织、协调和监督,乙方应按照甲方的要求进行施工。1.1.2甲方有权对施工过程中的技术方案、施工进度、质量标准等进行调整。1.2甲方提供施工图纸及技术文件1.2.1甲方应在合同签订后10个工作日内向乙方提供完整的施工图纸及技术文件。1.2.2乙方应严格按照甲方提供的图纸及技术文件进行施工。1.3甲方负责材料供应1.3.1甲方负责提供施工所需的全部材料,并确保材料质量符合国家相关标准。1.3.2乙方应按照甲方的要求,对材料进行验收和保管。1.4甲方负责施工过程中的协调1.4.1甲方应协调解决施工过程中与第三方的关系,如与隧道运营方、监理单位等的沟通。1.4.2乙方应积极配合甲方的工作,确保施工顺利进行。1.5甲方负责验收及付款1.5.1甲方负责组织对施工完成的工程进行验收,验收合格后支付相应的款项。1.5.2乙方应按照甲方的要求,提供完整的验收资料。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方自主施工管理2.1.1乙方有权根据合同约定和工程实际情况,自主组织施工,包括施工方案、施工进度等。2.1.2乙方应确保施工过程中遵守国家相关法规和标准。2.2乙方负责材料采购及管理2.2.1乙方负责采购施工所需的全部材料,并确保材料质量符合合同要求。2.2.2乙方应建立完善的材料管理制度,确保材料使用合理、有效。2.3乙方负责施工过程中的技术支持2.3.1乙方应提供必要的技术支持,包括施工过程中的技术指导、技术培训等。2.3.2乙方应确保施工过程中的技术问题能够及时解决。2.4乙方负责施工过程中的协调2.4.1乙方应主动与甲方、监理单位、隧道运营方等协调,确保施工顺利进行。2.4.2乙方应积极配合甲方和监理单位的工作,共同推进工程进度。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介的引入3.1.1双方同意引入第三方中介机构对施工过程进行监督和管理。3.1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验,并由双方共同选定。3.2第三方中介的职责3.2.1第三方中介机构负责监督施工过程,确保施工质量、进度符合合同要求。3.2.2第三方中介机构有权对施工过程中的问题提出意见和建议。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2021年内蒙古自治区鄂尔多斯市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题1卷含答案
- 2024年四川省达州市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题1卷含答案
- 2024年山东省淄博市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题1卷含答案
- 2024年山西省运城市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题2卷含答案
- 本科生毕业论文开题报告要求及开题相关表格
- 2024年基础地质勘查服务项目资金筹措计划书
- 2025年电子控制四轮驱动装置项目提案报告模稿
- 2025年气体管道运输服务项目提案报告模范
- 学校学生不良行为倡议书(8篇)
- 2025年燃油自动加油设备项目立项申请报告模范
- DB-T 29-202-2022 天津市建筑基坑工程技术规程
- DB51∕T 5060-2013 四川省预拌砂浆生产与应用技术规程
- 粤教版三年级劳动与技术全册教案教学设计
- 越努力越幸运商务红色工作汇报PPT模板
- (完整版)外科学名词解释【完整版】
- 永磁同步电机控制系统设计与仿真毕业论文
- 传感器与检测技术课后习题和答案(陈杰)
- 医用红外热像仪
- 藏历新年ppt模版课件
- 基于PLC的自动门控制系统
- 沪教牛津版小学四年英语上册全册教案
评论
0/150
提交评论