2024年香港大屿山机场第三跑道建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年香港大屿山机场第三跑道建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指香港特别行政区政府民航局1.2乙方：指负责2024年香港大屿山机场第三跑道建设工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、培训及售后服务的合法企业1.3丙方：指与甲方、乙方签订合同并参与工程的第三方单位第二条工程内容2.1工程概述：本工程包括第三跑道的建设、相关配套设施的完善及相关环境的整治2.2工程地点：香港大屿山机场第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额：根据工程量清单及工程进度，经双方确认的合同总金额3.2支付方式：按照工程进度分阶段支付第四条工程进度与工期4.1工程计划工期：自合同签订之日起至甲方书面同意的工程竣工日期止4.2工程进度：按照双方约定的工程进度计划执行第五条工程质量与标准5.1工程质量：应符合中华人民共和国及香港特别行政区的相关法律法规、技术规范和标准5.2工程标准：按照甲方提供的技术规范和标准执行第六条乙方义务与责任6.1乙方应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、培训及售后服务6.2乙方应对工程质量、安全、进度等方面承担相应的责任第七条丙方义务与责任7.1丙方应按照合同约定参与工程，并承担相应的义务和责任7.2丙方应服从甲乙双方的协调和管理第八条保密条款8.1乙方、丙方应对合同内容及工程相关事项予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方第九条违约责任9.1乙方、丙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任9.2违约责任的认定和处理，按照中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规执行第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同的变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议11.3合同终止后，乙方、丙方应按照合同约定完成工程的移交和售后服务第十二条法律法规与规范12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规12.2本合同未尽事宜，按照中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规执行第十三条合同附件13.1工程量清单13.2技术规范和标准13.3其他与合同履行相关的文件第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中形成的函件、传真、电子邮件等均为合同的有效组成部分14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指香港特别行政区政府民航局，作为合同的一方，负责对乙方和丙方的工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。1.2乙方：指负责2024年香港大屿山机场第三跑道建设工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、培训及售后服务的合法企业，作为合同的一方，负责完成合同约定的工程内容。1.3丙方：指与甲方、乙方签订合同并参与工程的第三方单位，作为合同的一方，负责按照合同约定参与工程，并承担相应的义务和责任。第二条工程内容2.1工程概述：本工程包括第三跑道的建设、相关配套设施的完善及相关环境的整治，以满足香港大屿山机场的运行需求。2.2工程地点：位于香港大屿山机场内，具体位置以甲方提供的地图和坐标为准。2.3工程规模：第三跑道建设长度应不小于4000米，宽度不小于75米，满足F类飞机的起降要求。2.4相关配套设施包括但不限于：机场导航系统、照明系统、排水系统、通信系统、围界及安全防护设施等。2.5环境整治包括但不限于：土地整理、绿化、噪音治理等。第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额：根据工程量清单及工程进度，经双方确认的合同总金额为【】元（大写：【】元整）。3.2支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间以双方约定的工程进度计划为准。3.3支付条件：每阶段工程完成后，经甲方验收合格，乙方提交相关支付申请，甲方在【】天内完成支付。第四条工程进度与工期4.1工程计划工期：自合同签订之日起至甲方书面同意的工程竣工日期止，工期为【】天。4.2工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划执行，确保工程按时完成。4.3工期延误：因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条工程质量与标准5.1工程质量：应符合中华人民共和国及香港特别行政区的相关法律法规、技术规范和标准，满足甲方提出的质量要求。5.2工程标准：按照甲方提供的技术规范和标准执行，包括但不限于：建筑设计规范、施工安全规范、环境保护标准等。5.3质量保证：乙方应建立健全质量保证体系，对工程质量进行全过程控制，确保工程质量符合合同约定。5.4质量检验：甲方有权对工程质量进行监督检查，要求乙方提供相关资料和现场检验，乙方应予以配合。第六条乙方义务与责任6.1乙方应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、培训及售后服务。6.2乙方应对工程质量、安全、进度等方面承担相应的责任，确保工程顺利进行。6.3乙方应按照甲方要求，对工程进度、质量、安全等情况进行报告，并及时处理甲方提出的问题。6.4乙方应按照合同约定，为丙方提供必要的施工条件和配合，确保丙方顺利履行合同义务。第七条丙方义务与责任7.1丙方应按照合同约定参与工程，并承担相应的义务和责任。7.2丙方应服从甲乙双方的协调和管理，遵守施工现场的规章制度，确保施工顺利进行。7.3丙方应按照合同约定，向乙方支付相关费用，并按照乙方的要求提供相关资料和配合。7.4丙方应对因自身原因导致的工程质量、安全、进度等方面的问题承担相应责任。第八条保密条款8.1乙方、丙方应对合同内容及工程相关事项予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。8.2保密事项包括但不限于：合同价格、技术秘密、商业秘密、工程进度、验收结果等。8.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第九条违约责任9.1乙方、丙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：工程质量不符合约定、工程进度延误、擅自将合同权利义务转让给第三方等。9.2违约责任的认定和处理，按照中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规执行。9.3违约方应承担的违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决或者甲方同意暂停履行。第十一条合同的生效、变更与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止后，乙方、丙方应按照合同约定完成工程的移交和售后服务。11.4合同终止的条件包括但不限于：工程竣工、合同履行完毕、甲方书面同意终止等。第十二条法律法规与规范12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规。12.2本合同未尽事宜，按照中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规执行。12.3合同履行过程中，如出现法律法规变化，双方应遵循变化后的法律法规。第十三条合同附件13.1工程量清单：详细列明工程项目的数量、单价、总价等信息。13.2技术规范和标准：包括建筑设计规范、施工安全规范、环境保护标准等。13.3其他与合同履行相关的文件：包括但不限于施工图纸、工程进度计划、验收标准等。第十四条其他约定14.1双方在合同履行过程中形成的函件、传真、电子邮件等均为合同的有效组成部分。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3如双方在合同履行过程中对合同内容进行修改，应以书面形式签订补充协议，并与原合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方、乙方、丙方之外，根据本合同约定参与工程建设的其他合法单位或个人。1.2第三方范围：包括但不限于工程咨询单位、勘察设计单位、施工单位、设备供应商、材料供应商、检测机构、监理单位等。第二条第三方介入的条件与程序a)甲方、乙方、丙方无法独立完成合同约定的工程内容；b)第三方具备完成工程所需的专业技术、资质、经验及资源；c)第三方介入不违反相关法律法规，不影响合同的履行。2.2第三方介入程序：a)甲方、乙方、丙方协商一致，确定第三方介入的事项、范围和条件；b)甲方、乙方、丙方与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务；c)甲方、乙方、丙方对第三方进行审查、评估，确保第三方具备相应资质和能力；d)甲方、乙方、丙方监督第三方按照协议约定履行合同义务。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照合同约定，独立完成约定的工程内容，并对其质量、安全、进度等方面承担相应责任。3.2第三方应遵守施工现场的规章制度，服从甲乙双方的协调和管理。3.3第三方应保证其工作人员的素质和技能，不得损害甲方、乙方、丙方的合法权益。3.4第三方应按照合同约定，向甲方、乙方、丙方支付相关费用。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方、丙方之间的合同关系：第三方与甲方、乙方、丙方分别签订合同，各自承担合同约定的权利义务。4.2第三方与甲方、乙方、丙方之间的协调关系：甲方、乙方、丙方应与第三方保持良好沟通，协调解决工程中的问题。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中造成甲方、乙方、丙方的损失承担赔偿责任，赔偿金额不得超过合同约定的金额。5.2第三方责任限额的确定：根据合同约定的工程金额、第三方资质、工程风险等因素，由甲方、乙方、丙方共同协商确定。第六条第三方违约处理6.1第三方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。6.2第三方违约责任的认定和处理，按照中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规执行。第七条第三方退出与替换7.1第三方如因故无法继续履行合同义务，应提前【】天通知甲方、乙方、丙方。7.2甲方、乙方、丙方同意第三方退出后，双方应按照合同约定处理后续事项。7.3如第三方无法履行合同义务，甲方、乙方、丙方可协商一致，替换第三方。第八条第三方保险8.1第三方应购买涉及工程安全的保险，包括但不限于建筑意外伤害保险、工程质量保险等。8.2第三方应将保险单据提交甲方、乙方、丙方备案。8.3第三方在保险有效期内发生保险事故，应按照保险条款向甲方、乙方、丙方提供赔偿。第九条第三方信息披露9.1第三方应按照甲方、乙方、丙方的要求，及时提供工程进度、质量、安全等相关信息。9.2第三方应保证信息的真实性、准确性和及时性。第十条第三方评估与监督10.1甲方、乙方、丙方有权对第三方进行工程质量、安全、进度等方面的评估与监督。10.2第三方应配合甲方、乙方、丙方的评估与监督工作。第十一条第三方与合同的变更、解除与终止11.1第三方与甲方、乙方、丙方签订的合同，如需变更、解除或终止，应经甲方、乙方、丙方协商一致，并签订书面协议。11.2合同变更、解除或终止后的处理，按照中华人民共和国及香港特别行政区的法律法规执行。第十二条第三方与合同的继承与转让12.1第三方如发生合并、分立、解散等情形，本合同对新的法人或组织继续有效。12.2第三方未经甲方、乙方、丙方同意，不得将合同权利义务转让给第三方。第十三条第三方与争议解决13.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同2.工程量清单3.技术规范和标准4.设计图纸及说明5.施工方案及进度计划6.安全防护及应急预案7.材料设备采购清单8.人员配置及培训计划9.质量保证及验收标准10.工程竣工图11.工程结算报告12.合同履行过程中形成的函件、传真、电子邮件等13.法律法规及政策文件14.第三方合同及协议15.其他与合同履行相关的文件说明二：违约行为及责任认定：1.工程质量不符合约定：违约责任为乙方需按照合同约定承担相应的赔偿责任。例如，如乙方施工的跑道长度不符合合同要求，需按照合同约定向甲方支付违约金。2.工程进度延误：违约责任为乙方需按照合同约定承担相应的赔偿责任。例如，如乙方未能按时完成跑道建设，需按照合同约定向甲方支付违约金。3.擅自变更工程内容：违约责任为乙方需按照合同约定承担相应的赔偿责任。例如，如乙方未经甲方同意擅自改变跑道设计，需按照合同约定向甲方支付违约金。4.未按约定提供相关资料和配合：违约责任为乙方需按照合同约定承担相应的赔偿责任。例如，如乙方未向甲方提供跑道施工图纸，需按照合同约定向甲方支付违约金。5.未按约定支付相关费用：违约责任为乙方需按照合同约定承担相应的赔偿责任。例如，如乙方未按照约定向丙方支付设备采购款，需按照合同约定向丙方支付