2025农村住房建设标准化包工包料施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025农村住房建设标准化包工包料施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同执行地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程概况描述三、工程承包范围1.包工包料内容2.施工范围3.工程质量要求4.工程进度要求5.工程验收标准四、工程费用及支付方式1.工程总费用2.费用构成3.付款方式4.付款节点5.付款期限五、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工现场管理4.施工安全措施5.施工环境保护六、材料供应1.材料供应方式2.材料质量要求3.材料验收标准4.材料供应进度5.材料费用结算七、施工质量保证1.施工质量控制措施2.质量检验制度3.质量责任追究4.质量保证期限5.质量保修范围八、施工进度保证1.施工进度计划执行2.进度调整机制3.违约责任4.进度保证措施5.进度验收标准九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除程序4.变更与解除责任5.变更与解除后的处理十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理程序5.违约争议解决十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十二、合同终止与终止后的处理1.合同终止条件2.合同终止程序3.终止后的处理4.终止后的责任5.终止后的争议解决十三、其他约定1.保密条款2.通知与送达3.合同附件4.合同生效条件5.合同附件内容十四、附件1.工程设计图纸2.材料清单3.施工组织设计4.付款计划5.其他相关文件合同编号2025RZJSZHBGBLSCHT一、合同概述1.合同名称：2025农村住房建设标准化包工包料施工合同2.合同双方：a)承包方名称：_____________________b)承包方地址：_____________________c)承包方联系人：___________________d)承包方联系电话：_________________e)发包方名称：_____________________f)发包方地址：_____________________g)发包方联系人：___________________h)发包方联系电话：_________________3.合同签订日期：_____________________4.合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止5.合同执行地点：_____________________二、工程概况1.工程名称：_____________________2.工程地点：_____________________3.工程规模：_____________________4.工程类型：_____________________5.工程概况描述：_____________________三、工程承包范围1.包工包料内容：a)土建工程b)水电安装工程c)装修装饰工程d)其他附属设施工程2.施工范围：_____________________3.工程质量要求：_____________________4.工程进度要求：_____________________5.工程验收标准：_____________________四、工程费用及支付方式1.工程总费用：_____________________2.费用构成：a)人工费b)材料费c)施工机具使用费d)管理费e)利润f)其他费用3.付款方式：a)预付款b)进度款c)验收款d)结算款4.付款节点：_____________________5.付款期限：_____________________五、施工组织与管理1.施工组织设计：_____________________2.施工进度计划：_____________________3.施工现场管理：_____________________4.施工安全措施：_____________________5.施工环境保护：_____________________六、材料供应1.材料供应方式：_____________________2.材料质量要求：_____________________3.材料验收标准：_____________________4.材料供应进度：_____________________5.材料费用结算：_____________________七、施工质量保证1.施工质量控制措施：_____________________2.质量检验制度：_____________________3.质量责任追究：_____________________4.质量保证期限：_____________________5.质量保修范围：_____________________八、合同变更与解除1.合同变更条件：a)发包方或承包方提出书面变更申请b)变更内容需经双方协商一致c)变更内容不得违反法律法规和合同约定2.合同解除条件：a)发包方或承包方违约b)不可抗力事件导致合同无法履行c)双方协商一致解除合同3.变更与解除程序：a)提出变更或解除申请b)双方协商确定变更或解除内容c)签订变更或解除协议4.变更与解除责任：a)因变更导致合同无法履行，由变更责任方承担相应责任b)因解除合同导致损失，由责任方承担5.变更与解除后的处理：a)完成现有工程b)清理施工现场c)结算剩余款项九、违约责任1.违约情形：a)承包方未按合同约定完成工程b)承包方施工质量不符合约定c)发包方未按合同约定支付款项d)双方其他违约行为2.违约责任：a)承包方违约，按合同约定支付违约金b)发包方违约，按合同约定支付违约金c)双方违约，按合同约定各自承担相应责任3.违约赔偿：a)赔偿金额按实际损失计算b)赔偿金额包括直接损失和间接损失4.违约处理程序：a)违约方提出违约赔偿申请b)受害方确认赔偿金额c)双方协商解决赔偿事宜5.违约争议解决：a)双方协商解决b)仲裁机构仲裁c)人民法院诉讼十、争议解决1.争议解决方式：a)协商b)仲裁c)诉讼2.争议解决机构：a)仲裁委员会b)人民法院3.争议解决程序：a)提出争议解决申请b)争议解决机构受理c)争议解决机构作出裁决或判决4.争议解决期限：a)仲裁：自争议发生之日起____个月内b)诉讼：自争议发生之日起____个月内5.争议解决费用：a)仲裁费b)诉讼费c)其他相关费用十一、合同终止与终止后的处理1.合同终止条件：a)合同约定的工程完成b)合同解除c)双方协商一致终止合同2.合同终止程序：a)提出终止合同申请b)双方协商确定终止内容c)签订终止协议3.终止后的处理：a)完成现有工程b)清理施工现场c)结算剩余款项4.终止后的责任：a)合同终止前发生的违约责任b)合同终止后的善后处理5.终止后的争议解决：a)双方协商解决b)仲裁机构仲裁c)人民法院诉讼十二、其他约定1.保密条款：a)双方对合同内容保密b)对工程信息保密2.通知与送达：a)以书面形式通知对方b)通知送达日期以邮戳为准3.合同附件：a)工程设计图纸b)材料清单c)施工组织设计d)付款计划e)其他相关文件4.合同生效条件：a)双方签字盖章b)合同经相关机构审批5.合同附件内容：a)详细描述合同附件内容十三、附件1.工程设计图纸2.材料清单3.施工组织设计4.付款计划5.其他相关文件十四、合同签署1.本合同一式____份，发包方执____份，承包方执____份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。发包方（签字/盖章）：承包方（签字/盖章）：签字日期：________________签字日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定监理单位条款：a)甲方有权指定监理单位对施工过程进行全程监督。b)监理单位需具备相关资质，并按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作。c)监理单位对施工质量、进度、安全等方面进行监督，发现问题及时通知承包方整改。2.甲方指定设计变更条款：a)甲方有权根据实际情况对设计进行变更，并承担相应的设计变更费用。b)设计变更需经监理单位确认，并通知承包方执行。c)设计变更可能导致工程进度延误，甲方应给予合理的工期顺延。3.甲方提供施工场地条款：a)甲方负责提供施工现场，确保施工场地平整、排水畅通。b)甲方应提前完成施工场地平整、道路硬化等准备工作。c)甲方对施工场地进行围挡，确保施工安全。4.甲方提供材料设备条款：a)甲方负责提供施工所需的材料、设备，并确保其质量符合国家相关标准。b)甲方应在合同约定的期限内将材料、设备送达施工现场。c)甲方提供的材料、设备如有质量问题，甲方应负责更换或赔偿。5.甲方支付进度款条款：a)甲方应按照合同约定的进度款支付比例，及时支付承包方进度款。b)若甲方未按时支付进度款，承包方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。c)甲方支付进度款时，应附上相关发票和结算单据。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自行采购材料条款：a)乙方有权自行采购施工所需的材料，并确保其质量符合国家相关标准。b)乙方应在合同约定的期限内将材料送达施工现场。c)乙方提供的材料如有质量问题，乙方应负责更换或赔偿。2.乙方自行安排施工进度条款：a)乙方有权根据实际情况调整施工进度，并确保工程按期完成。b)乙方应提前向甲方提交施工进度计划，并按照计划执行。c)若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任。3.乙方自行安排施工人员条款：a)乙方有权自行安排施工人员，并确保其具备相应资质。b)乙方应定期对施工人员进行培训，提高施工技能和安全意识。c)乙方对施工人员的行为负责，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。4.乙方自行承担风险条款：a)乙方自行承担施工过程中可能出现的风险，如自然灾害、意外事故等。b)乙方应采取有效措施，降低风险发生的可能性和影响。c)乙方对施工过程中造成的第三方损失负责。5.乙方自行承担违约责任条款：a)乙方应按照合同约定履行义务，如发生违约行为，乙方应承担相应责任。b)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。c)乙方违约行为导致合同解除，乙方应承担合同解除后的责任。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介费用条款：a)中介服务费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。b)中介费用可按工程总造价的一定比例支付，也可按实际中介服务内容支付。c)中介费用支付方式及时间应在合同中明确。2.中介职责条款：a)中介应协助双方进行合同签订、履约监督、纠纷调解等工作。b)中介应确保合同内容合法、合规，并符合双方利益。c)中介应保持中立，不得偏袒任何一方。3.中介保密条款：a)中介对合同内容、双方信息等负有保密义务。b)中介不得泄露任何未经授权的信息。c)中介违反保密义务，应承担相应法律责任。4.中介争议解决条款：a)若中介在履行职责过程中发生争议，双方应协商解决。b)若协商不成，可提交仲裁机构或人民法院解决。c)中介争议解决费用由责任方承担。5.中介变更与解除条款：a)中介在合同履行期间，如需变更或解除合同，应提前通知双方。b)中介变更或解除合同，需经双方同意，并签订变更或解除协议。c)中介变更或解除合同，不影响双方在合同中的权利义务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料清单3.施工组织设计4.付款计划5.施工进度计划6.施工安全措施7.施工环境保护措施8.甲方指定监理单位资质证明9.甲方提供的材料、设备清单及质量证明10.中介服务协议及资质证明11.合同变更及解除协议12.争议解决协议13.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a)承包方未按合同约定