版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年石膏板吊顶工程分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.分包工程内容3.1吊顶石膏板材料供应3.2吊顶安装施工3.3工程质量要求4.合同价格及支付方式4.1分包工程总价4.2价格构成4.3付款方式4.4付款时间节点5.交工验收5.1交工条件5.2验收标准5.3验收程序6.质量保证6.1质量承诺6.2质量保证期6.3质量问题处理7.安全生产7.1安全责任7.2安全措施7.3事故处理8.环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方住所地1.1.4分包方联系电话1.1.5分包方开户银行及账号1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方住所地1.2.4总包方联系电话1.2.5总包方开户银行及账号2.工程概况2.1工程名称:2024年石膏板吊顶工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:总面积平方米2.4工程工期:自合同签订之日起个月3.分包工程内容3.1吊顶石膏板材料供应3.1.1材料品牌及规格3.1.2材料供应数量3.1.3材料供应时间节点3.2吊顶安装施工3.2.1施工范围及内容3.2.2施工工艺要求3.2.3施工人员资质3.3工程质量要求3.3.1质量标准3.3.2质量检验程序3.3.3质量责任4.合同价格及支付方式4.1分包工程总价:人民币万元整4.2价格构成:材料费、人工费、施工机械费等4.3付款方式:4.3.1预付款:合同签订后天内支付万元4.3.2进度款:按实际完成工程量每月支付万元4.3.3结算款:工程验收合格后天内支付剩余款项4.4付款时间节点:详见付款方式5.交工验收5.1交工条件:5.1.1工程完成符合合同约定5.1.2工程质量合格5.1.3工程资料齐全5.2验收标准:5.2.1国家及行业标准5.2.2本合同约定的质量标准5.3验收程序:5.3.1由总包方组织验收5.3.2验收合格后出具验收报告6.质量保证6.1质量承诺:6.1.1承包方保证工程符合国家及行业标准6.1.2承包方保证工程无质量隐患6.2质量保证期:6.2.1质量保证期自竣工验收合格之日起计算,为期个月6.3质量问题处理:6.3.1质量问题出现后,承包方应在接到通知后小时内进行处理6.3.2质量问题处理费用由责任方承担7.安全生产7.1安全责任:7.1.1承包方负责施工现场的安全管理7.1.2总包方负责对施工现场进行监督检查7.2安全措施:7.2.1制定安全管理制度7.2.2配备必要的安全设施7.2.3加强施工人员的安全培训7.3事故处理:7.3.1发生安全事故后,承包方应立即采取措施进行处理7.3.2及时上报相关部门并接受调查处理8.环境保护8.1环保要求8.1.1施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规8.1.2施工现场应设置符合环保要求的排水设施,防止污染环境8.1.3施工垃圾应分类收集,及时清运,不得随意堆放8.2环保措施8.2.1使用环保型材料,减少施工过程中的污染排放8.2.2对施工现场进行绿化,降低粉尘污染8.2.3加强施工现场的噪音控制,减少对周边居民的影响8.3环保责任8.3.1如因分包方原因造成环境污染,分包方应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失8.3.2如因分包方未履行环保责任导致环境污染,总包方有权要求分包方立即整改,并承担相应的责任9.违约责任9.1分包方违约责任9.1.1分包方未按时完成工程,每延误一日应向总包方支付元违约金9.1.2分包方提供的材料或施工质量不符合约定,应承担返工、维修或更换责任,并赔偿由此造成的损失9.1.3分包方违反合同其他约定,应承担相应的违约责任9.2总包方违约责任9.2.1总包方未按时支付工程款,每延误一日应向分包方支付元违约金9.2.2总包方未按约定提供施工图纸或技术资料,应承担相应的责任9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照违约金的约定支付违约金9.3.2违约行为造成对方损失的,违约方应赔偿实际损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违反合同约定,经通知后日内仍未整改11.1.2总包方严重违反合同约定,经通知后日内仍未整改11.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1一方提出解除合同,应书面通知对方11.2.2双方应在接到解除通知后日内达成解除合同协议12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同约定的其他生效条件已全部满足12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3合同约定的其他终止条件已满足13.合同附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3本合同如有未尽事宜,可由双方协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其各自的员工、代理人或关联方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并由双方共同签订第三方介入协议。15.2.2第三方介入协议应明确第三方的服务内容、期限、费用及责任。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定。15.3.2第三方的服务应保证工程质量和进度,对因第三方原因造成的损失,第三方应承担相应的责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据第三方介入协议及实际情况确定。16.1.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。16.2第三方责任限额的调整16.2.1如第三方责任限额在合同履行过程中发生重大变化,双方应重新协商并书面确认调整后的责任限额。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与分包方的责任划分17.1.1第三方对分包方的指导和监督责任,应在第三方介入协议中明确。17.1.2分包方对自身的施工质量和进度负责,第三方不得干预分包方的正常施工。17.2第三方与总包方的责任划分17.2.1第三方对总包方的服务应满足合同要求,总包方对工程的整体质量负责。17.2.2第三方对总包方的建议或意见,总包方有权采纳或拒绝。17.3第三方与甲乙双方的责任划分17.3.1第三方对甲乙双方的服务应公平、公正、客观。17.3.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知双方并协助解决。18.第三方介入协议的变更和解除18.1第三方介入协议的变更18.1.1如需变更第三方介入协议,双方应协商一致,并签订变更协议。18.1.2变更协议应明确变更内容、生效时间及对各方的影响。18.2第三方介入协议的解除18.2.1如第三方介入协议中约定的解除条件成就,双方可解除协议。18.2.2解除协议后,第三方应立即停止服务,并协助甲乙双方处理后续事宜。19.第三方介入协议的争议解决19.1第三方介入协议的争议解决方式19.1.1双方应友好协商解决第三方介入协议履行过程中的争议。19.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方介入协议的争议解决机构19.2.1第三方介入协议争议解决机构为市仲裁委员会。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,确保图纸清晰、准确,符合国家及行业标准。说明:图纸是施工的重要依据,必须详细标注材料规格、尺寸、施工工艺等。2.技术规范详细要求:列出施工过程中需遵循的国家及行业标准、规范,确保施工质量。说明:技术规范是确保工程质量的重要保障,双方应共同遵守。3.分包合同详细要求:详细列明分包工程内容、价格、付款方式、工期、质量要求等条款。说明:分包合同是甲乙双方与分包方之间的法律文件,明确了各方的权利和义务。4.材料清单详细要求:列出所有施工所需材料的名称、规格、数量、品牌等。说明:材料清单是确保施工顺利进行的重要依据,双方应共同核对。5.施工进度计划详细要求:制定详细的施工进度计划,包括每个阶段的开始和结束时间。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具,双方应共同遵守。6.验收报告详细要求:工程验收合格后,由总包方出具验收报告,明确工程质量、进度等。7.安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全生产情况,包括安全培训、事故处理等。说明:安全生产记录是确保施工现场安全的重要依据,双方应共同遵守。8.环保验收报告详细要求:工程完工后,由第三方出具环保验收报告,确保工程符合环保要求。说明:环保验收报告是确保工程符合环保法规的重要依据。9.付款凭证详细要求:记录每次付款的金额、时间、收款人等信息。说明:付款凭证是双方确认付款的重要依据。10.争议解决协议详细要求:如发生争议,双方应签订争议解决协议,明确争议解决方式。说明:争议解决协议是双方解决争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按时完成工程责任认定标准:每延误一日,分包方应向总包方支付元违约金。示例说明:若分包方原定工期为3个月,实际工期延误2周,则分包方应支付元违约金。2.分包方提供的材料或施工质量不符合约定责任认定标准:分包方应承担返工、维修或更换责任,并赔偿由此造成的损失。示例说明:若分包方提供的石膏板不符合约定,导致吊顶工程返工,分包方应承担返工费用及由此造成的损失。3.总包方未按时支付工程款责任认定标准:每延误一日,总包方应向分包方支付元违约金。示例说明:若总包方原定支付工程款时间为每月5日,实际支付时间延误5天,则总包方应支付元违约金。4.第三方未履行协议义务责任认定标准:第三方未履行协议义务,应承担相应的违约责任。示例说明:若第三方未按时提供咨询服务,导致工程进度延误,第三方应承担相应责任。全文完。2024年石膏板吊顶工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2承包方信息1.3监理方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同金额及支付方式3.1合同总金额3.2分阶段支付金额及时间节点3.3付款方式及条件4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测及验收4.3质量责任与处理5.工程进度要求5.1进度计划5.2进度调整及延误责任5.3竣工验收6.材料供应6.1材料清单及规格6.2材料采购及配送6.3材料验收及保管7.工程变更及签证7.1变更范围及内容7.2变更审批流程7.3变更费用及工期调整8.保险责任8.1人员伤害保险8.2工程保险8.3保险费用及理赔9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形及认定10.2违约责任及赔偿10.3违约处理程序11.合同解除11.1解除合同的情形11.2解除合同程序11.3解除合同后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的终止13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:质量标准13.4附件四:进度计划14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知及送达14.3合同解释14.4合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方法定代表人:________1.1.3分包方地址:________1.1.4分包方联系电话:________1.1.5分包方开户银行及账号:________1.2承包方信息1.2.1承包方名称:________1.2.2承包方法定代表人:________1.2.3承包方地址:________1.2.4承包方联系电话:________1.2.5承包方开户银行及账号:________1.3监理方信息1.3.1监理方名称:________1.3.2监理方法定代表人:________1.3.3监理方地址:________1.3.4监理方联系电话:________2.项目概况2.1项目名称:2024年石膏板吊顶工程2.2项目地点:________2.3项目规模:________(平方米)2.4项目工期:________(天)3.合同金额及支付方式3.1合同总金额:________元3.2分阶段支付金额及时间节点:3.2.1首付款:________元,合同签订后________个工作日内支付3.2.2进度款:根据实际完成工程量及监理方确认的进度支付,每月支付一次3.2.3竣工验收款:________元,竣工验收合格后________个工作日内支付3.2.4结算款:________元,合同期满后________个工作日内支付3.3付款方式及条件:银行转账,以实际到账为准4.工程质量要求4.1质量标准:符合国家标准《建筑石膏板吊顶工程施工及验收规范》(GB502102018)的要求4.2质量检测及验收:由监理方组织,分包方、承包方共同参与4.3质量责任与处理:如发生质量问题,由分包方负责整改,直至符合质量标准,由此产生的费用由分包方承担5.工程进度要求5.1进度计划:根据工程量清单及施工方案,制定详细的进度计划5.2进度调整及延误责任:如因分包方原因导致工期延误,每延误一天,应向承包方支付________元违约金5.3竣工验收:在合同工期结束后________个工作日内完成竣工验收,验收合格后正式交付使用6.材料供应6.1材料清单及规格:详见附件二:材料清单6.2材料采购及配送:由分包方负责,确保材料质量及供应及时6.3材料验收及保管:由分包方负责,验收合格后妥善保管,确保材料质量及安全7.工程变更及签证7.1变更范围及内容:在施工过程中,如因设计变更、现场条件变化等原因,需对工程范围及内容进行变更7.2变更审批流程:由监理方组织,分包方、承包方共同参与,经审批同意后实施7.3变更费用及工期调整:变更产生的费用及工期调整,按照合同约定及实际情况协商确定.合同金额及支付方式3.1合同总金额:人民币________万元整,大写:________元3.2分阶段支付金额及时间节点:3.2.1首付款:人民币________万元整,合同签订后________个工作日内支付3.2.2进度款:根据实际完成工程量及监理方确认的进度支付,每月支付一次,具体金额如下:3.2.2.1第一阶段:人民币________万元整,完成工程量达到________%时支付3.2.2.2第二阶段:人民币________万元整,完成工程量达到________%时支付3.2.2.3第三阶段:人民币________万元整,完成工程量达到________%时支付3.3付款方式及条件:3.3.1付款方式:银行转账,以实际到账为准3.3.2付款条件:每阶段支付前,承包方需提供监理方签发的工程量确认单及发票3.3.3付款期限:每个支付节点的付款期限为________个工作日4.工程质量要求4.1质量标准:符合国家标准《建筑石膏板吊顶工程施工及验收规范》(GB502102018)的要求,以及本合同约定的具体技术指标4.2质量检测及验收:4.2.1质量检测:分包方在施工过程中应进行自检,监理方应进行抽检4.2.2验收:工程完成后,由监理方组织验收,承包方、分包方共同参与4.2.3验收不合格:如验收不合格,分包方应立即进行整改,直至合格为止,整改费用由分包方承担5.工程进度要求5.1进度计划:根据工程量清单及施工方案,制定详细的进度计划,包括各阶段工程量、时间节点等5.2进度调整及延误责任:5.2.1进度调整:如因非分包方原因导致进度延误,需提前________个工作日向监理方提出书面申请,经监理方批准后方可调整5.2.2延误责任:如因分包方原因导致工期延误,每延误一天,应向承包方支付________元违约金6.材料供应6.1材料清单及规格:详见附件二:材料清单6.2材料采购及配送:6.2.1采购:分包方负责材料的采购,确保材料质量符合合同约定及国家标准6.2.2配送:材料应在约定的时间内送达施工现场,由承包方负责卸货及验收6.3材料验收及保管:6.3.1验收:承包方应组织验收,确保材料质量及数量符合合同约定6.3.2保管:验收合格的材料由承包方负责保管,确保材料安全7.工程变更及签证7.1变更范围及内容:包括设计变更、现场条件变化、新增工程量等7.2变更审批流程:7.2.1分包方提出变更申请,并提供相关资料7.2.2监理方组织评估,提出意见7.2.3承包方审核,形成变更意见7.2.4双方协商确定变更内容,形成书面文件7.3变更费用及工期调整:7.3.1变更费用:根据变更内容,按照合同约定的计价方式计算7.3.2工期调整:根据变更内容,按照合同约定的调整方法进行8.保险责任8.1人员伤害保险:分包方应为其施工人员购买团体意外伤害保险,保险金额为________元8.2工程保险:承包方应购买工程一切险,保险金额为合同总金额8.3保险费用及理赔:保险费用由双方按比例承担,理赔按照保险合同约定进行9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交________仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序:仲裁委员会按照仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决9.3争议解决期限:自争议发生之日起________个工作日内提交仲裁10.违约责任10.1违约情形及认定:详见附件三:违约情形及认定标准10.2违约责任及赔偿:详见附件三:违约责任及赔偿标准10.3违约处理程序:违约方应在收到违约通知之日起________个工作日内采取补救措施,否则按约定承担相应责任11.合同解除11.1解除合同的情形:详见附件四:合同解除情形及条件11.2解除合同程序:详见附件四:合同解除程序11.3解除合同后的处理:详见附件四:合同解除后的处理方式12.合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:详见附件五:合同终止情形及条件12.3合同解除后的终止:合同解除后,双方应按照合同约定及实际情况进行结算13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:质量标准13.4附件四:进度计划13.5附件五:合同解除情形及条件14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2通知及送达:以书面形式送达,自送达之日起生效14.3合同解释:本合同条款如有歧义,由双方协商解释,协商不成的,提交________仲裁委员会解释14.4合同附件及补充协议:本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1本合同中所述第三方,是指除合同双方(甲、乙方)之外的,根据合同约定,参与合同履行、监督或提供专业服务的任何个人或机构。1.2第三方介入的范围包括但不限于:监理方、设计方、材料供应商、检测机构、审计机构、咨询机构、保险代理等。2.第三方介入的约定2.1第三方介入需经甲、乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入前,甲、乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力,并签订相应的合作协议。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲、乙双方在合作协议中约定,并在本合同中予以明确。3.2第三方责任限额包括但不限于:3.2.1第三方在履行职责过程中产生的直接经济损失3.2.2第三方在履行职责过程中因过错导致的合同履行延误3.2.3第三方因违反合作协议而产生的违约责任4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方在履行职责过程中,其责任仅限于其职责范围内,与其他各方责任划分如下:4.1.1第三方在监理职责范围内,对工程质量和进度进行监督,但不对施工过程中的技术问题承担责任。4.1.2第三方在检测职责范围内,对材料、设备、工程实体进行检测,但不对检测结果的应用承担责任。4.1.3第三方在咨询职责范围内,提供专业意见或建议,但不对甲、乙双方根据该意见或建议采取的行动承担责任。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1.1第三方介入的费用由甲、乙双方根据合作协议约定承担,并在本合同中明确。5.1.2第三方介入的时间节点由甲、乙双方根据工程进度和第三方能力共同确定。5.1.3第三方介入过程中,甲、乙双方应积极配合,确保第三方能够顺利履行职责。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件由甲、乙双方在合作协议中约定,并在本合同中予以明确。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中,如发生争议,甲、乙双方应协商解决。7.2协商不成的,可提交________仲裁委员会仲裁,仲裁裁决为终局裁决。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在介入过程中,应对甲、乙双方提供的信息予以保密,未经甲、乙双方书面同意,不得向任何第三方泄露。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含工程名称、规格、数量、计量单位、单价、合价等信息。说明:工程量清单是合同执行过程中的重要依据,用于计算工程进度款和结算款。2.附件二:材料清单详细要求:包含材料名称、规格、型号、数量、单价、合价等信息。说明:材料清单是材料采购和验收的依据,确保材料质量符合要求。3.附件三:质量标准详细要求:列出工程质量和材料质量的具体标准,包括国家标准、行业标准等。说明:质量标准是衡量工程和材料质量的基准,确保工程和材料质量达到预期。4.附件四:进度计划详细要求:详细列出各阶段工程量、时间节点、责任人等信息。说明:进度计划是工程进度控制的依据,确保工程按计划推进。5.附件五:合同解除情形及条件详细要求:列举合同解除的情形和条件,包括不可抗力、违约行为等。说明:合同解除情形及条件是合同终止的依据,明确合同解除的合法性和程序。6.附件六:违约情形及认定标准详细要求:列举违约情形,并明确违约行为的认定标准。说明:违约情形及认定标准是违约责任认定的依据,确保违约责任明确。7.附件七:违约责任及赔偿标准详细要求:列出不同违约行为的责任认定和赔偿标准。说明:违约责任及赔偿标准是违约责任承担的依据,确保违约责任落实。8.附件八:第三方合作协议详细要求:包含第三方介入的职责、权利、义务、费用、期限等信息。说明:第三方合作协议是明确第三方介入细节的依据,确保第三方履行职责。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付进度款责任认定标准:每延误一日,支付________元违约金。示例说明:如承包方未按约定时间支付进度款,每延误一日,应向分包方支付________元违约金。2.违约行为:未按时完成工程进度责任认定标准:每延误一日,支付________元违约金。示例说明:如分包方未按进度计划完成工程,每延误一日,应向承包方支付________元违约金。3.违约行为:工程质量不符合标准责任认定标准:由第三方检测机构鉴定,如不合格,分包方负责返工,并承担由此产生的费用。示例说明:如工程经检测不合格,分包方需进行返工,并承担所有返工费用。4.违约行为:材料质量不符合标准责任认定标准:由第三方检测机构鉴定,如不合格,供应商负责更换或退货,并承担由此产生的费用。示例说明:如材料经检测不合格,供应商需更换或退货,并承担所有相关费用。5.违约行为:未按时提供合格的材料责任认定标准:每延误一日,支付________元违约金。示例说明:如材料供应商未按时提供合格材料,每延误一日,应向承包方支付________元违约金。全文完。2024年石膏板吊顶工程分包合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程进度要求4.分包合同价格4.1分包合同总价4.2计价方式4.3付款方式5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证6.工期要求6.1总工期6.2分阶段工期6.3工期延误责任7.安全生产要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.2甲方义务9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.2乙方义务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(发包方)名称:____________________1.1.2甲方(发包方)地址:____________________1.1.3甲方(发包方)联系人:___________________1.1.4甲方(发包方)联系电话:__________________1.1.5乙方(分包方)名称:____________________1.1.6乙方(分包方)地址:____________________1.1.7乙方(分包方)联系人:___________________1.1.8乙方(分包方)联系电话:__________________1.2合同签订时间与地点1.2.1签订时间:____________________1.2.2签订地点:____________________1.3合同生效时间1.3.1合同生效日期:____________________2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:____________________2.2工程地点2.2.1工程地址:____________________2.3工程规模2.3.1工程面积:____________________平方米2.3.2工程结构:____________________2.4工程内容2.4.1工程主要内容包括但不限于:石膏板吊顶施工、管线预埋、材料采购等。3.分包工程范围3.1分包工程内容3.1.1石膏板吊顶安装3.1.2线管预埋3.1.3材料采购与运输3.2分包工程量3.2.1石膏板吊顶面积:____________________平方米3.2.2线管长度:____________________米3.3分包工程进度要求3.3.1总工期:____________________3.3.2分阶段工期:____________________4.分包合同价格4.1分包合同总价4.1.1合同总价:____________________元4.2计价方式4.2.1计价依据:____________________4.3付款方式4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%4.3.2进度款:根据工程进度分期支付4.3.3结算款:工程完工验收合格后10个工作日内支付合同总额的80%4.3.4保修金:合同总额的5%,在保修期满后无质量问题无息退还5.工程质量要求5.1质量标准5.1.1符合国家及行业标准5.2质量检验5.2.1乙方应按甲方要求进行自检和互检5.2.2甲方有权随时对工程进行质量检查5.3质量保证5.3.1乙方保证工程质量达到合同约定标准5.3.2如出现质量问题,乙方应负责无偿整改6.工期要求6.1总工期6.1.1总工期:____________________6.2分阶段工期6.2.1第一个阶段工期:____________________6.2.2第二个阶段工期:____________________6.3工期延误责任6.3.1如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失7.安全生产要求7.1安全生产责任7.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规7.1.2乙方应制定安全生产措施,确保施工现场安全7.2安全生产措施7.2.1乙方应配备必要的安全防护设施和设备7.2.2乙方应定期进行安全生产教育培训7.3安全生产事故处理7.3.1乙方应立即报告安全生产事故7.3.2乙方应配合甲方处理安全生产事故8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、价格完成分包工程8.1.2甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督检查8.1.3甲方有权要求乙方改正施工过程中出现的问题8.1.4甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任8.2甲方义务8.2.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款8.2.2甲方应提供必要的施工条件,如场地、材料等8.2.3甲方应配合乙方办理施工手续8.2.4甲方应承担因自身原因导致的工程延误责任9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款9.1.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件9.1.3乙方有权要求甲方协助办理施工手续9.2乙方义务9.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、价格完成分包工程9.2.2乙方应遵守国家安全生产法律法规和施工现场的安全规定9.2.3乙方应保证施工过程中不损害甲方合法权益9.2.4乙方应配合甲方进行质量检查和工程验收10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程10.1.2乙方施工质量不符合合同约定10.1.3乙方未按合同约定支付工程款10.1.4乙方违反安全生产规定,造成安全事故10.2违约责任10.2.1乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金10.2.2乙方施工质量不符合合同约定,乙方应无偿进行返工或修理,直至达到合同约定的质量标准10.2.3乙方未按合同约定支付工程款,应向甲方支付逾期付款的利息,并承担相应的法律责任10.2.4乙方违反安全生产规定,造成安全事故,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此造成的损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1合同争议解决机构:____________________12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1乙方严重违反合同约定,经甲方催告后仍未改正12.1.2乙方无法继续履行合同,如因不可抗力等原因12.2合同解除程序12.2.1双方协商一致解除合同12.2.2一方提出解除合同,另一方在接到解除通知后10日内未提出异议,视为同意解除13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工期已满,且乙方完成工程13.1.2双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1双方签署合同终止协议13.2.2乙方完成工程后,甲方进行验收13.2.3合同终止后,双方进行财务结算14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3其他约定事项三14.3.1本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在甲乙双方签订的2024年石膏板吊顶工程分包合同中,非甲乙双方的第三方主体,包括但不限于监理单位、检验机构、设计单位、咨询服务机构等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同执行的公正性、科学性和有效性,确保工程质量、工程进度和工程款的合理支付。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方同意,并由甲方或乙方提出书面申请。3.2甲方或乙方应向第三方提供合同副本和相关资料,以便第三方了解合同内容和工程情况。3.3第三方应按照甲乙双方的要求,对合同执行进行监督、检验或提供咨询服务。4.第三方的责任与权利4.1第三方在合同执行过程中的责任:4.1.1监理单位:负责对施工过程进行监督检查,确保工程质量符合合同要求。4.1.2检验机构:负责对工程质量进行检测,出具检测报告。4.1.3设计单位:负责对设计方案进行审核,确保设计方案符合工程要求。4.1.4咨询服务机构:负责提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决合同执行中的问题。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。4.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。4.2.3第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行义务。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和风险进行确定。5.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。5.3如第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失,应承担相应的法律责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方应向甲方提
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度个人贷款合同争议解决途径3篇
- 2024版小型零食店收银服务劳务协议版
- 2025年度机械设备租赁合同书样本6篇
- 2024文化广场项目安全管理与应急响应协议3篇
- 2025年度智慧社区护栏安全防护合同3篇
- 2025版石材行业绿色矿山建设合同协议3篇
- 2024年高标准农田害虫防治技术服务协议书3篇
- 2025版食品研发中心技术成果转化合同3篇
- 2024年度建筑工地消防安全施工协议书责任规定3篇
- 2024年高品质推土机买卖合同版B版
- 新中国史2023年春季学习通超星课后章节答案期末考试题库2023年
- 大学生安全知识教育高职PPT完整全套教学课件
- 同步电机的基本理论和运行特性
- 焦度计的光学结构原理
- 民法典法律知识普及讲座村居版本
- 低值易耗品的验收
- 抖音短视频运营部门薪酬绩效考核体系(抖音、快手、B站、西瓜视频、小红书短视频运营薪酬绩效)
- 附件2.英文预申请书(concept note)模板
- 食品食材配送人员配置和工作职责
- 大病救助申请书
- GA/T 669.6-2008城市监控报警联网系统技术标准第6部分:视音频显示、存储、播放技术要求
评论
0/150
提交评论