2025年建设工程施工合同

2025年建设工程施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方协商一致，签订本建设工程施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程总价：（项目总价）第二条合同主体2.1甲方指派的项目负责人：（姓名）负责本工程项目的协调、管理和监督。2.2乙方指派的项目负责人：（姓名）负责本工程施工的组织、协调和实施。第三条合同价格3.1本工程合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价包含：人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、税金等。3.3合同价款支付方式：（1）双方签订合同后，甲方支付乙方工程预付款：（百分比）%。（2）工程进度达到：（百分比）%时，甲方支付相应进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，扣除甲方已支付的款项。3.4合同价款调整：（1）因设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化的，双方协商确定调整后的合同价款。（2）乙方在施工过程中，如需变更材料、设备等，应提前报甲方审批，经甲方同意后，按照甲方确定的价格进行调整。第四条施工期限4.1本工程计划开工日期：（日期）4.2本工程计划竣工日期：（日期）4.3乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。第五条质量标准5.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程竣工后，乙方应提交完整的施工资料，并协助甲方进行验收。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）%。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，应承担整改费用，并支付甲方违约金，违约金为合同总价款的（百分比）%。6.3甲方未按照约定支付工程款的，应支付乙方逾期付款违约金，违约金为应付款项的（百分比）%。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方办理完毕结算手续后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸和技术要求3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.甲方支付凭证6.工程验收报告7.施工日志8.变更订单9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工，认定标准为工程实际竣工日期与合同约定竣工日期不符。2.乙方未按约定质量标准完成工程，认定标准为工程验收不合格。3.甲方未按约定支付工程款，认定标准为逾期付款。4.设计变更未报甲方审批，擅自调整施工方案。5.乙方使用不合格材料或设备，导致工程质量问题。6.甲方未提供施工所需场地、资料等，影响施工进度。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述的建设工程项目业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.工程竣工验收：指工程按设计文件和施工标准要求建设完成后，由相关验收部门进行的检查、评定和确认。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担相应费用。3.付款逾期：甲方应及时支付工程款，避免违约金产生。4.设计变更：乙方应提前报甲方审批，避免擅自调整。5.材料设备不合格：乙方应立即更换，并承担相应责任。6.甲方未提供施工条件：甲方应及时提供，确保工程顺利进行。五、所有应用场景：