一建工程法规-一级建造师《建设工程法规》模拟试卷353

一建工程法规-一级建造师《建设工程法规》模拟试卷353单选题（共70题，共70分）(1.)2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作（江南博哥）出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在()前向上一级人民法院提起上诉。A.2014年5月15日B.2014年5月17日C.2014年5月22日D.2014年6月7日正确答案：C参考解析：2022/2021教材P379本题考核的是上诉期间。当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。(2.)关于施工许可证的颁发，说法正确的是()。A.发证机关应自受理申请之日起7日，对符合规定的，颁发施工许可证B.对于证明文件不全的，可以10日内一次告知建设单位需要补正的全部内容C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面或口头通知建设单位，并说明理由正确答案：C参考解析：A错误，发证机关应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证；B错误，对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者5日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；D错误，对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面通知建设单位，并说明理由。(3.)甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某正确答案：B参考解析：2023教材P217/2022教材214《建筑法》规定：建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。(4.)某建筑公司采用不同的方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()。A.争议发生之后与甲达成的书面协议B.与乙在合同中约定的仲裁条款C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示D.与丁口头约定的仲裁意思表示正确答案：D参考解析：仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。(5.)下列主体中，属于法人的是()。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府正确答案：D参考解析：选项A、B、C均不具备法人资格。(6.)在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书但在送达前甲方反悔，这是法院应当()。A.及时判决B.强制执行C.留置送达D.重新调解正确答案：A参考解析：调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。(7.)某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般正确答案：B参考解析：2022教材P269/2021教材P268本题考察的知识点：生产安全事故的等级划分。事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。(8.)某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。A.10万元以上30万元以下B.15万元以上30万元以下C.20万元以上40万元以下D.20万元以上50万元以下正确答案：D参考解析：2023教材P306/2022教材300建设单位采用虚假证明文件办理竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(9.)关于工程竣工日期的说法，错误的是()。A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期正确答案：D参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。(10.)下列有关诉讼时效的内容，说法正确的是()。A.超过诉讼时效起诉的，法院不予受理B.当事人延长或缩短诉讼时效的约定有效C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制D.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，可以请求返还正确答案：C参考解析：A项错误，超过诉讼时效起诉的，法院应当受理。B项错误，当事人延长或缩短诉讼时效的约定无效。D项错误，超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不得请求返还。(11.)某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。A.2014年4月1日B.2014年8月1日C.2016年8月1日D.2015年8月1日正确答案：C参考解析：诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。根据我国《民法总则》及有关法律的规定，本题诉讼时效为普通诉讼时效，为3年，该诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，属于诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故选项C正确。(12.)投标人发生重大变化时，下列说法正确的是()。A.投标人发生合并情况时，不必告知招标人B.投标人发生破产情况时，应当及时口头告知招标人C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知招标人D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，其投标无效正确答案：D参考解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。(13.)根据《固体废物污染环境防治法》规定，以下说法错误的是()。A.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定B.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用C.处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案D.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方正确答案：D参考解析：因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。(14.)建筑工程施工总承包二级企业法定的净资产应该为()。A.1亿元以上B.6000万元以上C.4000万元以上D.800万元以上正确答案：C参考解析：2014年11月发布的《建筑业企业资质标准》规定：一级企业净资产1亿元以上；二级企业净资产4000万元以上；三级企业净资产800万元以上。故C正确。(15.)人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是()。A.原告未经法庭许可中途退庭B.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D.被告经法院许可中途退庭正确答案：C参考解析：原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。(16.)关于赔偿损失特征的说法，错误的是()。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则正确答案：D参考解析：赔偿损失具有以下特征：（1）赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式。（2）赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿。（3）赔偿损失具有一定的任意性。当事人订立合同时，可以预先约定对违约的赔偿损失的计算方法，或者直接约定违约方付给非违约方一定数额的金钱。当事人也可以事先约定免责的条款。（4）赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。(17.)关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是()A.建设单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明B.建设资金不足、工期紧等特殊情况时，建设单位可以违反强制性标准的规定，要求设计单位降低设计标准C.建设单位应提供施工地段地下管线现状资料，并保证真实、准确D.建设单位在开工报告前，应监督施工单位办理工程质量监督手续正确答案：C参考解析：设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。故选项A错误。建设单位不得以任何理由，诸如建设资金不足、工期紧等，违反强制性标准的规定，要求设计单位降低设计标准，或者要求施工单位采用建设单位采购的不合格材料设备等。建设单位应当依法实行工程监理。故选项B错误。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故选项D错误。(18.)行政复议机关收到行政复议申请后，应当在（）日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。A.5B.7C.10D.15正确答案：A参考解析：2022/2021教材P377本题考核的是行政复议受理。行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人；对符合行政复议申请条件，但不属于本机关受理范围的，应当告知申请人向有关行政复议机关提出。(19.)根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品正确答案：A参考解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。(20.)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，()应当承担赔偿责任。A.保修人B.建筑物所有人C.发包人D.保修人与过错方正确答案：A参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。(21.)甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费正确答案：B参考解析：2022教材P190/2021教材P189在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输，返还货物，变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。因为乙有任意变更解除权，所以乙不需要与丙协商，甲在承揽合同中是定作人，有法定人已解除权，不过要承担对承揽人所造成的损失。在货运合同中，乙是托运人，有任意解除权。乙生产的非标准设备，加解除了这个合同，其中的费用应该还是由乙自己承担。(22.)下列属于设计单位质量责任和义务的是()。A.不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计文件中可以注明所选用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标C.依法对设计文件进行技术交底，并负责解释施工单位对设计图纸的疑问D.组织建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的经济处理方案正确答案：C参考解析：A项错误，是承包单位的义务。B项错误，是应当注明，而不是可以。D项错误，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。(23.)某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2016年12月30日竣工。2016年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单位()。A.构成违约，应承担违约责任B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任C.不构成违约，但应承担工程延误损失D.不构成违约，可以不承担违约责任正确答案：B参考解析：违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为，即有违反合同义务的行为；其次，非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错；第三，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由，而法定免责事由主要限于不可抗力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。本题中施工单位没能够按照合同的约定按时交付工程，即客观上存在违约的事实，即构成违约。但由于这个违约行为是由于不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任或者部分免除责任。(24.)根据《团体标准管理规定（实行）》进一步规定，关于工程建设团体标准的说法正确的是()。A.团体标准应当符合相关的法律法规的相关要求，可以与国家有关产业政策相抵触B.可以利用团体标准实施妨碍服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为C.团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求D.国家鼓励社会团体制定高于强制性相关技术要求的团体标准正确答案：C参考解析：《团体标准管理规定（试行〉》进一步规定，禁止利用团体标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。团体标准应当符合相关法律法规的要求，不得与国家有关产业政策相抵触。团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定具有国际领先水平的团体标准。(25.)分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5B.1/4C.1/3D.1/2正确答案：A参考解析：《民法典》第一百六十七条规定，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的1/5的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。(26.)根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。A.再利用B.减量化C.资源化D.集成化正确答案：B参考解析：《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。(27.)下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是()。A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章D.部门规章的效力高于地方政府规章正确答案：D参考解析：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对于同一事项的规定不一致时，国务院进行裁决。(28.)关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任正确答案：A参考解析：B选项，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期；C选项,并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用；D选项，如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负。(29.)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，关于竣工结算文件的编制、提交与审查说法正确的是()。A.工程完工后，承包单位应当在约定期限内提交建设工程总结算文件B.国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件审查C.国有资金投资建设工程的发包方，在收到竣工结算文件后的约定期限内向工程造价咨询企业提出由承包人出具的竣工结算文件审核意见D.国有资金投资建设工程的发包方，逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可正确答案：B参考解析：A项错误，工程完工后，承包单位应当在约定期限内提交竣工结算文件。C项错误，国有资金投资建设工程的发包方，在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包人提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见。D项错误，国有投资建设工程的发包方，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。(30.)关于建设工程共同承包的说法，错误的是()。A.共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为B.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包C.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程正确答案：D参考解析：共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。(31.)根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的正确答案：D参考解析：2022教材P350/2021版教材P348/2020版教材P346下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议。（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；⑵不服行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。选项D属于民事纠纷，不适用行政纠纷的解决方式。(32.)关于建筑意外伤害保险的说法正确的是()。A.《建筑法》规定施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.意外伤害保险费由建设单位支付D.施工企业在工程项目开工后，办理完投保手续正确答案：B参考解析：选项A错误，《建筑法》规定，鼓励施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费；选项C错误，.意外伤害保险费由施工单位支付；选项D错误，施工企业在工程项目开工前，办理完投保手续。(33.)下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员正确答案：C参考解析：本题考查的是申请安全生产许可证的条件。A选项，应为“有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装”；B选项，管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；D选项，设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。(34.)下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.提交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案正确答案：C参考解析：2023教材P254；2022教材P251本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查组履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。(35.)关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结D.提交起诉状的同时提交全部证据正确答案：C参考解析：A选项，包括普通程序和简易程序；B选项，以书面为原则，以口头为例外；D选项，举证期间提交全部证据，起诉时不要求提供证据。(36.)仲裁是解决民商事纠纷的重要方式之一，下列不属于仲裁基本制度的是()。A.协议仲裁制度B.排除法院管辖制度C.一裁终局制度D.二审终审制度正确答案：D参考解析：仲裁有下列三项基本制度：协议仲裁制度、排除法院管辖制度、一裁终局制度(37.)某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是()。A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期正确答案：D参考解析：D合法，劳动报酬和试用期：（1）劳动合同期限三个月以上不满一年：不得超过一个月；（2）劳动合同期限一年以上三年以下：不得超过二个月；（3）三年以上固定期限和无固定期限：不得超过六个月；（4）同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期；（5）以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期；（6）试用期包含在劳动合同期限内。劳动者在试用期的工资不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准；A选项，试用期包含在劳动合同期限内；B选项，已完成一定工程任务为期限的劳动合同，不得约定试用期；C选项，续订劳动合同的，不得约定试用期。(38.)设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满正确答案：B参考解析：B正确，工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。(39.)关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标正确答案：C参考解析：A选项，公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；B选项，三个以上；D选项，应当，不是一律。(40.)关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序正确答案：B参考解析：A错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；C错误，开标公布标底；D错误，评标委员会确定的中标候选人应当不超过3个，并标明排序。(41.)建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.7B.10C.15D.30正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P225本题考核的是建筑施工企业名称、地址、法定代表人等的变更。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。(42.)根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.安装、拆卸起重机械，应当编制安拆方案并由施工单位负责项目管理的技术人员现场监督正确答案：B参考解析：A错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。C错误，建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位技术负责人签字。D错误，安装、拆卸起重机械，应当编制安拆方案并由专业技术人员现场监督。(43.)关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为2年B.缺陷责任期可以约定为26个月C.发包人原因导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期D.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计正确答案：D参考解析：A、B项错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。C项错误，由于发包人原因导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。D项正确，由于承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。(44.)2018年3月国家发改委发布的《必须招标的工程项目规定》中规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，包括使用预算资金（）万元人民币以上，并且该资金占投资额（）以上的项目。A.100，10%B.200，20%C.200，10%D.100，20%正确答案：C参考解析：全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，包括（1）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；（2）使用国有企事业资金，并占控股或主导地位的项目。(45.)建设工程一切险对下列损失不负责赔偿的是（）。A.暴雨造成的材料损失B.灭火所花费的费用C.盘点时发现的短缺D.易燃材料爆炸导致的损失正确答案：C参考解析：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成的物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。(46.)下列关于诚信信息公告变更的说法，正确是（）。A.被公告当事人认为公告有误，可以提出口头更正申请，并提供相关证据B.行政复议或诉讼期间，公告部门应暂停公告C.原行政决定被变更或撤销的，公告部门应及时变更或撤销并通知当事人即可D.发布信息有误的，由发布信息的省、自治区、直辖市建设行政主管部门进行修正正确答案：D参考解析：A错，当事人提出申请的，应当采用书面形式。B错，行政复议或诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。C错，原行政决定被变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。(47.)根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.中标人放弃中标的，招标人应当重新招标B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人应当授权评标委员会确定中标人正确答案：C参考解析：A错，中标人放弃中标、不可抗力、不交履约保证金、影响中标结果的违法行为等，招标人可以重新招标，也可以依次确定其他候选人为中标人。B错，应当确定排名第一的。D错，招标人可以自行确定，也可以授权评标委员会确定中标人。(48.)甲建筑公司聘请王某担任推销员,双方签订劳动合同,约定劳动试用期六个月，六个月后再根据王某工作情?况确定劳动合同期限,下列正确的是（）A.王某的工作不满一年,试用期不得超过一个月。B.试用期是不成立的,六个月应为劳动合同期限C.劳动合同的试用期不得超过六个月,所以王某的试用期是成立的D.甲建筑材料公司与王某签订的劳动合同属无固定期限合同正确答案：B参考解析：劳动合同期限３个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满３年的，试用期不得超过２个月；３年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过６个月。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。(49.)关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.分包单位只需要根据分包合同约定向总承包单位承担质量责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿正确答案：B参考解析：A、C错，分包工程质量由总承包单位和分包单位向建设单位承担连带责任。D错，分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位任一方请求赔偿，进行赔偿的一方，有权根据合同的约定，对不属于自己责任那部分赔偿向对方追偿。(50.)根据《绿色施工导则》，关于施工图纸会审中节能规定的说法，正确的是()。AA.应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低10％B.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存C.采取技术和管理措施降低模板、脚手架等的周转次数；优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案D.应就地取材，施工现场800公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70％以上正确答案：B参考解析：A选项错：图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。B选项正确：根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存;C选项错：采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数；优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案；D选项错：应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。(51.)总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责，应当承担的法定安全生产责任?不包括（）。A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案C.负责向有关部门上报生产安全事故D.统一建立应急救援组织或配备应急救援人员正确答案：D参考解析：统一编制应急救援预案，各自建立应急救援组织或配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。(52.)关于诉讼证据当事人的陈述，下列表述错误的有()。A.当事人陈述的于己不利的事实，无须对方举证B.当事人对于己不利的事实明确表示承认的，无须对方举证C.一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，视为对该事实的承认D.人民法院对当事人的陈述，应当结合本案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的根据正确答案：C参考解析：AB正确，在诉讼过程中包括在证据交换、询问、调查过程中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，一方当事人陈述的于己不利的事实，或者对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。C错误，一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，经审判人员说明并询问后，其仍然不明确表示肯定或者否定的，视为对该事实的承认。D正确，人民法院对当事人的陈述，应当结合本案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的根据(53.)关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权期间届满的，自动续期C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记D.建设用地使用权只可以在地上设立正确答案：C参考解析：A错误，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上；B错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期；D错误，建设用地使用权可以在地表、地上、地下分别设立。(54.)施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。A.承诺撤回B.要约撤销C.要约撤回D.承诺撤销正确答案：C参考解析：格式换行boge暂无解析(55.)施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18正确答案：C参考解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。(56.)根据《招标投标法》规定，下列关于招标基本程序的说法，不正确的是（）。A.招标人对发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前，以书面形式通知所有招标文件收受人B.招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日C.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日D.招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日正确答案：A参考解析：招标人对发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人.(57.)关于施工企业项目负责人施工现场带班制度，说法正确的是（）。A.项目负责人在同一时期可以承担两个工程项目的管理工作B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作日的25%C.项目负责人是危险性较大分部分项工程安全管控第一责任人D.因其他事务需要离开施工现场时，应当经施工单位批准后方可离开正确答案：C参考解析：A项错误，项目负责人在同一时期只能担任一个工程项目的管理工作。B项错误，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。D项错误，因其他事务需要离开施工现场时，应当经建设单位批准后方可离开。(58.)刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是()A.管制B.罚金C.没收财产D.剥夺政治权利正确答案：A参考解析：2022教材P54/2021教材P53《刑法》规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。(59.)下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担"暂扣安全生产许可证并限期整改"法律责任的违法行为是（）。A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的B.转让安全生产许可证的C.取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的正确答案：C参考解析：A项错误，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。B项错误，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处罚款，并吊销其安全生产许可证。C项正确，安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。D项错误，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，处以5~10万元的罚款。(60.)关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请正确答案：C参考解析：A项错误，权利人对合同有追认权。BC项错误，在合同被追认前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。(61.)下列哪些部位应当设置安全警示标志（）。A.出入通道口B.隧道内C.现场出口处D.基坑底部正确答案：A参考解析：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。(62.)甲、乙两个同一专业施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是（）。A.该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级B.如果该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程与建设单位签订合同C.如果该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担连带责任D.如果甲在同一招标项目中以自己名义单独投标，相关投标均无效正确答案：B参考解析：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级【较低】的单位确定资质等级。A选项正确。联合体中标的，联合体各方应当【共同】与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担【连带】责任。B选项错，C选项正确。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。D选项正确。(63.)根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（）制度。A.检验、检测B.淘汰C.回收管理D.档案管理正确答案：B参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第四十五条规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。(64.)施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.浅基坑工程B.脚手架工程C.模板工程D.高大模板工程正确答案：D参考解析：国务院建设行政主管部门或者其他有关部门对工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。(65.)《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程B.国有资金控股项目C.中小型公用事业工程D.国际组织全资建设的工程正确答案：A参考解析：国家重点，大中型公用事业，成片开发住宅小区，外国政府、国际组织贷款援助的。(66.)根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.对债权人造成损害正确答案：B参考解析：本题考核的是合同权利的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。(67.)下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.依法被查封、扣押的财产正确答案：D参考解析：以下财产不得抵押：①土地所有权；②宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外③学校、幼儿园、医疗机构等为公益为目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施④所有权、使用权不明或者有争议的财产⑤依法被查封、扣押、监管的财产(68.)下列关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同由被保险人和保险人签订B.保险标的危险程度显著增加的，保险人应当解除合同C.受益人只能是投保人D.经过保险人同意后，财产保险合同可以转让正确答案：D参考解析：A错，保险合同由投保人和保险人签订；B错，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同。C错，投保人、被保险人可以为受益人。(69.)招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人因不可抗力不能履行合同正确答案：A参考解析：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。(70.)根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送会符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12正确答案：B参考解析：建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。多选题（共30题，共30分）(71.)下列关于施工现场环境噪声污染的防治的说法，正确的有()。A.环境噪声污染的防治是施工现场环境噪声污染的防治B.施工现场环境噪声污染的防治是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染问题C.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于55dB（A）D.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度E.建筑施工场界，是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界正确答案：D、E参考解析：AB项错误，在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括两个方面：一是施工现场环境噪声污染的防治，二是建设项目环境噪声污染的防治，前者主要解决建设工程施工过程中产生的施工噪声污染问题，后者则是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染问题。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。(72.)法的形式是指法律创制方式和外部表现形式，它的含义包括()。A.法律规范创制机关的性质和级别B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的效力等级D.法律规范的地域效力E.法律规范的时间效力正确答案：A、B、C、D参考解析：法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括四层含义：1）法律规范创制机关的性质及级别；2）法律规范的外部表现形式；3）法律法规的效力等级；4）法律法规的地域效力。(73.)根据《工伤保险条例》，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有()。A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰撞受到伤害E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀正确答案：A、C参考解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。(74.)事故发生后，需要移动事故现场物件的，应()。A.作出标志B.绘制现场简图C.作出书面记录D.报告项目负责人E.妥善保存现场重要痕迹、物证正确答案：A、B、C、E参考解析：因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当作出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。(75.)根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有()。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%正确答案：A、C、E参考解析：选项B错误：应分别计量管理。选项D错误：施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。(76.)建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括()。A.不得转包和违法分包工程B.自行完成建设工程的全部施工C.接受发包人的有关检查D.交付竣工验收合格的建设工程E.建设工程质量不符合约定的无偿修理正确答案：A、C、D、E参考解析：建设工程施工合同中，承包人的主要义务有：（1）不得转包和违法分包工程；（2）自行完成建设工程主体结构施工；（3）接受发包人有关检查；（4）交付竣工验收合格的建设工程；（5）建设工程质量不符合约定的无偿修理。(77.)根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.不同投标人的投标文件相互混装C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D.中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的E.投标人提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明正确答案：A、B、C、E参考解析：D是中标人放弃中标，不属于中标无效。(78.)根据《环境保护法》,下列情形中,暂予免征环境保护税的有()。A.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的正确答案：A、B、C、D参考解析：下列情形,暂予免征环境保护税:①农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的；②机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的；③依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的；④纳税人综合利用的固体废物，标准的；符合国家和地方环境保护⑤国务院批准免税的其他情形.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的,减按75%征收环境保护税.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的，减按50%征收环境保护税。(79.)关于工程监理的说法，正确的有()。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.建设单位委托进行工程监理的必须是具有相应资质等级的工程监理单位C.监理单位可以转让监理业务，但须经建设单位书面同意D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系E.工程监理实行总监理工程师负责制正确答案：D、E参考解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位对建设工程进行管理，建设单位与监理单位之间是委托代理关系。《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相依资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。工程监理单位不得转让工程监理业务。工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该项建设工程的监理业务。工程监理实行总监理工程师负责制。(80.)根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，下列注册建造师的行为不符合规定的有()。A.不按设计图纸施工B.拒绝在相关文件上签字盖章C.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动D.未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动E.所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业正确答案：A、C、D、E参考解析：《注册建造师执业管理办法（试行）》第二十二条规定，注册建造师不得有下列行为：（1）不按设计图纸施工；（2）使用不合格建筑材料；（3）使用不合格设备、建筑构配件；（4）违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定；（5）在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益；（6）签署弄虚作假或在不合格文件上签章的；（7）以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；（8）同时在两个或者两个以上企业受聘并执业；（9）超出执业范围和聘用企业业务范固从事执业活动；（10）未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动；（11）所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业；（12）伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；(81.)劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中必备条款主要包括()A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动保护条款D.劳动条件条款E.社会保险条款正确答案：C、D、E参考解析：《劳动合同法》规定，劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其劳动合同期限他有效身份证件号；码（4）；（3）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。(82.)下列能够致使劳动合同终止的情形有（）。A.劳动合同期满B.用人单位法定代表人死亡C.劳动者被人民法院宣告失踪D.劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡E.用人单位发生严重经营困难正确答案：A、C、D参考解析：有下列情形之一的，劳动合同终止：1）劳动合同期满的；2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；4）用人单位被依法宣告破产的；5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；6）法律、行政法规规定的其他情形。(83.)下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏D.建材供应商供应的建筑材料不合格E.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火正确答案：A、B、C参考解析：2022/2021版教材P22本题考察的知识点：建设工程债的发生依据。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。(84.)某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2006年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（）。A.开标时间为2006年6月2日上午9点至2006年6月3日上午9点之间B.开标由该市建设行政主管部门主持C.开标邀请所有投标人参加D.开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E.招标人对2006年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理正确答案：C、D、E参考解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。选项A错误。开标由【招标人】主持，邀请所有投标人参加。选项B错误。C选项正确。开标时，由【投标人】或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。CD正确。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。选项E正确。(85.)关于城镇排水与污水的处理，下列说法正确的是（）。A.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况B.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应当制定拆除、改动方案，并承担重建、改建和采取临时措施的费用C.各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证D.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限E.城镇排水主管部门实施排水许可，应根据排水类别、总量、时限等确定相应的费用正确答案：C、D参考解析：建设工程开工前，【建设单位】应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况。A选项错。因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，【建设单位】应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。B选项错。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。C选项正确。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。D选项正确。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。E选项错。(86.)关于法人的说法，正确的有（）。A.法人以其注册资产承担民事责任B.法人分为营利法人和非营利法人C.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人D.有必要的财产或经费是法人进行民事活动的物质基础E.法定代表人代表法人从事民事活动，其法律后果由法人承受正确答案：D、E参考解析：A项错误，法人以其全部财产承担民事责任。B项错误，法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。C项错误，公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人。(87.)下列选项中，属于行政处分的有（）。A.警告B.降级C.罚款D.行政拘留E.剥夺政治权利正确答案：A、B参考解析：CDE项属于行政处罚。(88.)下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的依据有（）。A.当事人的陈述B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言正确答案：B、D参考解析：ACE是不能单独作为认定案件事实的依据。(89.)建设单位收到竣工验收报告后，应及时组织设计、施工、监理等有关单位参加的竣工验收，建设工程竣工?验收应当具备的条件包括（）。A.依法应当由规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C.竣工图等档案资料D.建筑材料、构配件和设备的进场实验报告E.完成设计文件、承包合同、监理工程师签发的变更通知单中的各项内容正确答案：C、E参考解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。(90.)下列情形中，纳税人应当依法办理纳税申报的有（）。A.取得应税所得没有扣缴义务人B.扣缴义务人未扣缴税款C.居民个人在中国境内两处以上取得工资、薪金所得D.取得经营所得需要办理汇算清缴E.移居境外注销中国户籍正确答案：A、B、E参考解析：有下列情形之一的，纳税人应当依法办理纳税申报：（1）取得综合所得需要办理汇算清缴；（2）取得应税所得没有扣缴义务人；（3）取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款；（4）取得境外所得；（5）因移居境外注销中国户籍；（6）非居民个人在中国境内从两处以上工资、薪金所得；（7）国务院规定的其他情形。参见教材P46(91.)