2024年版桩基工程旋挖作业专业分包合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版桩基工程旋挖作业专业分包合同版B版本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包商责任2.1分包商资质要求2.2分包商施工要求2.3分包商质量保证3.甲方责任3.1甲方提供的条件3.2甲方对分包商的协调3.3甲方工程款的支付4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3工程款支付方式5.工程变更5.1变更程序5.2变更费用5.3变更对工期的影响6.工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处罚6.3工期延误的调整7.质量控制7.1质量标准7.2质量检验7.3质量问题的处理8.安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故的处理8.3安全生产费用的支付9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任的具体规定9.3违约的索赔程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁程序10.3法院管辖11.合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限13.合同的附件13.1附件清单13.2附件的生效条件13.3附件的修改和补充14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数和保管第一部分：合同如下：1.分包工程概述1.1分包工程内容本合同项下的分包工程为桩基工程旋挖作业。分包商应按照甲方的要求，完成旋挖钻孔、出土、清理等工作。1.2分包工程地点分包工程地点为甲方指定的工程现场。具体位置详见附件一。1.3分包工程时间分包工程的开工日期为甲方书面通知的日期，竣工日期为合同约定的工程量完成日期。具体时间安排详见附件二。2.分包商责任2.1分包商资质要求分包商应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法资质，且具有旋挖作业的相关经验和能力。2.2分包商施工要求分包商应严格按照甲方的施工要求和标准进行施工，确保工程质量符合相关规范。2.3分包商质量保证分包商应对分包工程的质量和安全承担全部责任，如因分包商原因导致工程质量问题，分包商应负责及时修复并承担相应赔偿责任。3.甲方责任3.1甲方提供的条件甲方应向分包商提供施工所需的现场、道路、水电等基础设施，并确保分包商能够顺利进行施工。3.2甲方对分包商的协调甲方应对分包商在施工过程中遇到的问题进行及时协调解决，确保工程进度不受影响。3.3甲方工程款的支付甲方按照合同约定的付款节点和金额，向分包商支付工程款。具体支付方式详见附件三。4.合同价格4.1合同总价合同总价为本合同约定的工程量清单金额。具体金额详见附件四。4.2价格调整合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，可能导致工程成本上升，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。4.3工程款支付方式甲方采用银行转账的方式向分包商支付工程款。具体支付方式详见附件三。5.工程变更5.1变更程序如甲方要求对分包工程进行变更，应向分包商发出书面变更通知，分包商应按照甲方的要求进行施工。5.2变更费用变更费用按照甲乙双方确认的变更工程量，结合工程量清单进行计算。5.3变更对工期的影响如变更工程量导致工程延期，双方应根据实际情况商讨调整工期。6.工期延误6.1工期延误的责任如分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。6.2工期延误的处罚工期延误按照合同约定的违约金比例进行处罚。6.3工期延误的调整如工期延误导致工程延期，双方应根据实际情况商讨调整工期。8.质量控制8.1质量标准分包商应按照国家标准、行业规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合设计文件和规范要求。8.2质量检验分包商应按合同约定的时间、频率进行自检、互检和专检，并向甲方提供相关检验报告。甲方有权对分包工程进行质量检验，分包商应予以配合。8.3质量问题的处理如分包工程出现质量问题，分包商应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。如质量问题导致工程返工，分包商应承担因此产生的全部费用。9.安全生产9.1安全生产要求分包商应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。9.2安全事故的处理如分包商在施工过程中发生安全事故，分包商应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。安全事故的处理费用由分包商承担。9.3安全生产费用的支付安全生产费用包含在合同总价中，具体使用由分包商负责，但需符合甲方安全生产要求。10.违约责任10.1违约行为违约行为包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定、违反安全生产规定等。10.2违约责任的具体规定违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。10.3违约的索赔程序违约方应在违约行为发生之日起10日内向守约方提出书面索赔，并提供相关证据。守约方应在收到索赔通知后15日内予以答复。11.争议解决11.1争议解决方式（1）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼；（2）提交甲方同意的仲裁机构仲裁。11.2仲裁程序如选择仲裁解决争议，双方应共同选择一个公正、权威的仲裁机构，并按照该机构的仲裁规则进行仲裁。11.3法院管辖如选择法院解决争议，双方同意甲方所在地有管辖权的人民法院具有管辖权。12.保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密义务双方应对保密内容承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.3保密期限保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后5年止。13.合同的附件13.1附件清单附件清单详见附件五。13.2附件的生效条件附件自双方签字盖章之日起生效。13.3附件的修改和补充附件的修改和补充应由双方协商一致，并签订书面文件。14.其他条款14.1不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决。如不可抗力持续发生，双方可协商终止或解除合同。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数和保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同副本，如有损坏或遗失，应及时通知对方补签。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程地点及施工范围详细说明附件二：工程时间表和进度计划附件三：付款方式和付款时间表附件四：工程量清单和价格明细附件五：保密信息清单附件一详细要求和说明：本附件应详细描述工程地点的具体位置、施工范围、现场条件等，以便分包商准确了解工程情况，为施工做好准备。附件二详细要求和说明：本附件应详细制定工程的时间表和进度计划，包括各阶段工程的开始和结束时间，以及关键节点的完成日期。分包商应严格按照该计划进行施工，确保工程按时完成。附件三详细要求和说明：本附件应明确付款方式和付款时间表，包括预付款、进度付款和尾款的具体支付条件和时间。分包商应根据付款时间表合理规划资金使用。附件四详细要求和说明：本附件应详细列出工程量清单和价格明细，包括各项工程量的数量、单位、单价和总价。分包商应根据工程量清单进行施工，并按实际完成工程量进行结算。附件五详细要求和说明：本附件应列出需要保密的信息，包括甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等。双方应对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：分包商未按照合同约定的时间完成工程，或甲方未按照合同约定的时间支付工程款。2.工程质量不符合约定：分包商施工的工程质量不符合合同约定的标准和要求。3.违反安全生产规定：分包商在施工过程中违反国家安全生产法律法规，发生安全事故。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金比例进行处罚，并赔偿因工期延误导致的甲方损失。2.工程质量不符合约定：分包商应负责整改，并承担整改费用。如质量问题导致工程返工，分包商应承担因此产生的全部费用。3.违反安全生产规定：分包商应承担安全事故的处理费用，并支付违约金。示例说明：若分包商由于自身原因导致工期延误，需按照合同约定的违约金比例进行处罚，并赔偿甲方因工期延误导致的损失，如工程进度延误导致的停工损失等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：违约方按照合同约定的比例支付给守约方的赔偿金。4.保密义务：双方对合同中约定的保密信息承担保密义务，不得向第三方泄露。5.争议解决：双方对于合同履行