2024年电力工程分包与建筑合同3篇_第1页
2024年电力工程分包与建筑合同3篇_第2页
2024年电力工程分包与建筑合同3篇_第3页
2024年电力工程分包与建筑合同3篇_第4页
2024年电力工程分包与建筑合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力工程分包与建筑合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1分包工程范围3.2建筑工程范围3.3工程量及质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分包工程价款4.3建筑工程价款4.4支付方式及时间4.5付款条件及违约责任5.工期及进度5.1工期安排5.2进度节点5.3延期处理6.工程质量及验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4质量保证期7.技术资料及施工图纸7.1技术资料提供7.2施工图纸提供7.3技术资料及施工图纸的保密8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环保责任9.2环保措施9.3环保验收10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同变更及解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称:电力有限公司甲方地址:省市区街道号甲方法定代表人:甲方联系电话:02156781.2合同乙方信息乙方名称:建筑有限公司乙方地址:省市区街道号乙方法定代表人:乙方联系电话:021876543211.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称电力工程2.2项目地点省市区街道2.3项目规模总装机容量万千瓦2.4项目内容包括主厂房、烟囱、冷却塔、输电线路等配套设施的建设。3.合同标的3.1分包工程范围土建工程、安装工程、电气工程、管道工程等3.2建筑工程范围主厂房、烟囱、冷却塔、输电线路等配套设施的建筑施工3.3工程量及质量要求详见工程量清单及施工图纸,质量要求符合国家及行业标准4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额人民币壹拾亿元整(¥10,000,000,000.00)4.2分包工程价款人民币伍亿元整(¥5,000,000,000.00)4.3建筑工程价款人民币伍亿元整(¥5,000,000,000.00)4.4支付方式及时间分阶段支付,具体支付节点及比例详见合同附件4.5付款条件及违约责任乙方完成工程量及质量验收合格后,甲方应在约定的时间内支付相应款项;如甲方逾期支付,应向乙方支付违约金5.工期及进度5.1工期安排合同工期为个月5.2进度节点详见合同附件中的进度计划表5.3延期处理如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金6.工程质量及验收6.1质量标准符合国家及行业标准6.2验收程序按照国家及行业标准进行验收6.3验收标准详见合同附件中的质量标准及验收规范6.4质量保证期自工程竣工验收合格之日起两年7.技术资料及施工图纸7.1技术资料提供甲方应在合同签订后日内向乙方提供所需的技术资料7.2施工图纸提供甲方应在合同签订后日内向乙方提供所需的施工图纸7.3技术资料及施工图纸的保密双方对本合同的技术资料及施工图纸负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露8.安全生产8.1安全生产责任乙方应严格按照国家及行业标准执行安全生产规定,确保施工过程中的人员安全和工程质量8.2安全生产措施乙方应制定详细的安全生产措施,包括但不限于安全培训、安全检查、事故应急预案等8.3事故处理发生安全生产事故时,乙方应立即启动事故应急预案,并及时报告甲方及相关部门,配合事故调查和处理9.环境保护9.1环保责任乙方应遵守国家环保法律法规,采取措施减少施工过程中的环境污染9.2环保措施乙方应采取有效的环保措施,如噪音控制、废水处理、固体废物管理等9.3环保验收工程完工后,乙方应配合甲方进行环保验收,确保符合环保要求10.保密条款10.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密及其他敏感信息10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年10.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失11.合同变更及解除11.1变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后签订补充协议11.2解除条件发生不可抗力或其他合同约定情形时,任何一方有权解除合同11.3解除程序解除合同应提前日书面通知对方,并说明解除原因12.违约责任12.1违约情形任何一方违反合同约定的义务,均构成违约12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失12.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定,最高不超过合同总价的%13.争议解决13.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决13.2争议解决机构协商不成的,提交仲裁委员会仲裁13.3争议解决程序仲裁委员会根据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则进行仲裁14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同14.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按约定处理剩余工程、款项及资料等事宜第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的任何自然人和法人,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、保险机构等。15.2第三方介入情形1.工程质量、安全、进度等方面的监督和检查;2.技术咨询和解决方案的提供;3.工程保险和理赔;4.工程验收和评估;5.法律、法规规定的其他情形。15.3第三方介入程序甲乙双方协商一致后,可邀请第三方介入,并签订相应的合作协议。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任范围第三方的责任范围限于其合作协议中约定的内容,不包括本合同中甲乙双方的责任。15.4.2责任限额第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,但不得超过本合同总价的%。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方责任甲方应确保第三方提供的资料和服务的准确性、完整性,并承担第三方因提供错误信息或服务导致的风险和损失。16.2乙方责任乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和支持,并确保第三方在施工过程中的人身和财产安全。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系基于合作协议,甲方应按照协议约定支付费用,并对第三方的服务进行监督和评估。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系基于合作协议,乙方应按照协议约定支付费用,并对第三方的服务进行监督和评估。17.3第三方与其他各方的责任划分第三方对其他各方的责任仅限于合作协议中约定的内容,其他各方应各自承担本合同中约定的责任。18.第三方介入的争议解决18.1争议解决方式第三方介入引起的争议,甲乙双方应通过协商解决。18.2争议解决机构协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。19.第三方介入的合同变更19.1变更程序若第三方介入导致合同内容需变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.第三方介入的合同终止20.1终止条件1.合作协议约定的终止条件;2.第三方无法继续履行其服务;3.甲乙双方协商一致解除第三方介入。20.2终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应按照合作协议和本合同的约定处理剩余事宜,并书面通知第三方。说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程项目的分部分项工程,包括工程量、单位、单价和总价。2.施工图纸包含所有必要的施工图纸,如总平面图、建筑图、结构图、设备图、电气图等。3.技术规范及标准列出施工过程中应遵循的国家及行业标准,如《建筑工程施工质量验收统一标准》等。4.进度计划表详细列出工程项目的进度节点,包括开始时间、结束时间、预计工期等。5.质量标准及验收规范详细列出工程项目的质量标准,包括材料、施工工艺、验收程序等。6.安全生产措施详细列出施工过程中的安全生产措施,包括安全培训、安全检查、事故应急预案等。7.环保措施详细列出施工过程中的环保措施,包括噪音控制、废水处理、固体废物管理等。8.保密协议约定甲乙双方对本合同的技术资料、商业秘密及其他敏感信息的保密条款。9.第三方合作协议详细列出甲乙双方与第三方签订的合作协议,包括服务内容、费用、责任等。10.争议解决协议详细列出甲乙双方与第三方在争议解决方面的协议,包括仲裁机构、仲裁规则等。11.附件变更清单详细列出合同附件的变更情况,包括变更原因、变更内容等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付工程款项;未按约定提供施工图纸和技术资料;未按约定进行工程验收;乙方违约行为:未按时完成工程;工程质量不符合约定标准;未按约定进行安全生产;未按约定进行环境保护。2.责任认定标准:甲方违约责任:逾期支付工程款项,应向乙方支付%的违约金;未按时提供施工图纸和技术资料,每延迟一天,应向乙方支付元/天的违约金;未按约定进行工程验收,应承担相应的责任和损失;乙方违约责任:逾期完成工程,每延迟一天,应向甲方支付元/天的违约金;工程质量不符合约定标准,应承担修复、赔偿损失等责任;未按约定进行安全生产,应承担相应的法律责任;未按约定进行环境保护,应承担相应的法律责任。示例说明:甲方未按时支付工程款项,已超过合同约定的付款期限天,应向乙方支付%的违约金,即人民币万元。第三部分:其他补充性说明和解释全文完。2024年电力工程分包与建筑合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方营业执照信息2.电力工程分包项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包内容与范围3.1分包项目具体内容3.2分包项目质量要求3.3分包项目安全要求4.分包合同金额及支付方式4.1分包合同总金额4.2分包合同付款方式4.3分包合同付款进度4.4分包合同付款条件5.分包工程进度与验收5.1分包工程进度安排5.2分包工程验收标准5.3分包工程验收流程5.4分包工程验收时间6.分包工程质量管理6.1分包工程质量管理责任6.2分包工程质量管理措施6.3分包工程质量管理监督检查7.分包工程安全责任7.1分包工程安全责任主体7.2分包工程安全管理制度7.3分包工程安全事故处理8.保密条款8.1保密范围8.2保密措施8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.合同附件13.1附件一:分包工程图纸及技术资料13.2附件二:分包工程量清单13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同通知14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方(分包方):电力工程公司地址:省市区路号法定代表人:乙方(承包方):建筑有限公司地址:省市区路号法定代表人:1.2合同双方法定代表人及联系方式如上所述1.3合同双方营业执照信息甲方营业执照注册号:05乙方营业执照注册号:062.电力工程分包项目概述2.1项目名称市区变电站电力工程分包项目2.2项目地点市区变电站2.3项目规模变电站新建及改造工程,包括主变压器、高压开关设备、配电室、电缆敷设等。2.4项目工期自合同签订之日起,工期为6个月。3.分包内容与范围3.1分包项目具体内容甲方将变电站新建及改造工程中的主变压器、高压开关设备、配电室、电缆敷设等部分工程分包给乙方。3.2分包项目质量要求分包工程必须符合国家相关标准及规范,确保工程质量合格。3.3分包项目安全要求分包工程必须严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。4.分包合同金额及支付方式4.1分包合同总金额分包合同总金额为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。4.2分包合同付款方式分包合同付款方式为分期支付,具体如下:(1)合同签订后10个工作日内,乙方需提供相关资质证明文件,甲方支付合同总额的30%;(2)工程验收合格后10个工作日内,甲方支付合同总额的50%;(3)工程竣工验收合格并办理移交手续后10个工作日内,甲方支付合同总额的20%。4.3分包合同付款条件(1)乙方完成分包工程并经甲方验收合格;(2)乙方提交相关费用发票及支付申请。5.分包工程进度与验收5.1分包工程进度安排(1)第一阶段:签订合同后20个工作日内完成施工准备工作;(2)第二阶段:自开始施工之日起,90天内完成主变压器、高压开关设备、配电室、电缆敷设等工程;(3)第三阶段:自第二阶段完成之日起,30天内完成竣工验收。5.2分包工程验收标准(1)分包工程必须符合国家相关标准及规范;(2)分包工程必须满足甲方提出的设计要求;(3)分包工程必须确保工程质量合格。5.3分包工程验收流程(1)乙方完成分包工程后,向甲方提交验收申请;(2)甲方组织相关人员对分包工程进行验收;(3)验收合格后,甲方出具验收报告。5.4分包工程验收时间(1)第一阶段:自开始施工之日起,30个工作日内完成;(2)第二阶段:自第二阶段完成之日起,20个工作日内完成;(3)第三阶段:自第二阶段完成之日起,10个工作日内完成。6.分包工程质量管理6.1分包工程质量管理责任乙方对分包工程的质量负有全面责任,确保分包工程符合国家相关标准及规范。6.2分包工程质量管理措施(1)乙方应建立健全质量管理体系,明确质量管理职责;(2)乙方应加强对分包工程的原材料、设备、工艺、检验等方面的控制;(3)乙方应定期对分包工程进行自检,确保工程质量。6.3分包工程质量管理监督检查甲方有权对分包工程进行监督检查,发现质量问题应及时向乙方提出,乙方应在接到通知后及时整改。8.保密条款8.1保密范围本合同中涉及到的技术资料、商业秘密、财务信息等,均属于保密范围。8.2保密措施(1)双方应建立健全保密制度,指定专人负责保密工作;(2)双方应采取合理措施,防止保密信息泄露,包括但不限于限制访问、使用加密技术等;(3)员工需签订保密协议,承诺遵守保密规定。8.3违约责任任何一方违反保密条款,导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形(1)任何一方未按合同约定履行付款义务;(2)任何一方未按合同约定完成工程进度;(3)任何一方违反保密条款,导致保密信息泄露;(4)任何一方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金按合同总金额的5%计算,最高不超过合同总金额的10%;(3)如违约金不足以弥补损失的,违约方还应赔偿对方实际损失。9.3违约赔偿标准(1)因违约导致合同无法履行的,赔偿对方因此遭受的直接损失;(2)因违约导致合同部分履行的,赔偿对方因此遭受的直接损失及合理的间接损失。10.合同解除10.1合同解除条件(1)任何一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未在合理期限内纠正;(2)发生不可抗力,致使合同无法继续履行;(3)双方协商一致,决定解除合同。10.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知对方;(2)收到通知的一方应在7个工作日内给予回复;(3)双方协商一致后,签订合同解除协议。10.3合同解除后的处理(1)解除合同后,双方应按合同约定结算已付款项及未付款项;(2)双方应按合同约定,对已完成的工程进行验收;(3)解除合同后,双方应相互返还已提供或取得的财产。11.合同争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交合同约定的争议解决机构。11.2争议解决机构市区仲裁委员会。11.3争议解决期限自争议发生之日起,双方应在60日内达成和解或提交仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同终止条件(1)合同约定的工期结束;(2)合同约定的其他终止条件。13.合同附件13.1附件一:分包工程图纸及技术资料包括但不限于施工图纸、设计说明书、技术规范等。13.2附件二:分包工程量清单详细列出分包工程的项目、数量、单价、总价等。13.3附件三:其他相关文件包括但不限于合同签订前的谈判纪要、补充协议等。14.其他约定事项14.1不可抗力(1)不可抗力是指因自然原因或社会原因,导致合同无法履行的客观情况;(2)发生不可抗力,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。14.2合同变更任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订变更协议。14.3合同通知(1)合同通知应以书面形式发送,自发送之日起生效;(2)双方应指定专人负责接收合同通知。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义本合同所称第三方,是指非合同双方的任何个人、组织或机构,包括但不限于工程监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、保险机构等。15.2第三方介入情形(1)甲方或乙方根据合同约定,需要引入第三方提供专业服务或进行项目评估;(2)合同履行过程中,因特殊原因需要第三方介入协助解决争议或提供技术支持;(3)法律法规要求或合同约定必须引入第三方参与的项目管理或监督。15.3第三方介入程序(1)任何一方需要引入第三方时,应提前30日书面通知对方,并说明引入第三方的理由、职责及预期效果;(2)对方应在接到通知后15日内给予书面回复,同意或提出异议;(3)双方就第三方介入事项达成一致后,由甲方或乙方与第三方签订相关协议。15.4第三方责任限额(1)第三方在合同履行过程中的责任限额,应根据第三方协议及法律法规的规定确定;(2)如第三方责任限额低于本合同约定的责任限额,则第三方责任限额应不低于本合同约定的责任限额;(3)第三方责任限额超出本合同约定的责任限额,超出部分由第三方自行承担。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款(1)甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,能够胜任其职责;(2)甲方应与第三方签订明确的合作协议,明确第三方的权利、义务和责任;(3)甲方应对第三方的工作进行监督,确保其工作符合合同要求。16.2乙方额外条款(1)乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的协助和支持;(2)乙方应确保其工作不损害第三方的合法权益;(3)乙方应将第三方的工作进展情况及时通报甲方。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方对甲方承担责任第三方应根据合作协议及本合同约定,对甲方承担责任,包括但不限于:(1)提供专业、高效的服务;(2)确保其工作不损害甲方的合法权益;(3)在发生争议时,积极配合甲方解决。17.2第三方对乙方承担责任第三方应根据合作协议及本合同约定,对乙方承担责任,包括但不限于:(1)确保其工作不损害乙方的合法权益;(2)在发生争议时,积极配合乙方解决;(3)按照合同约定完成工作,并承担相应的责任。17.3第三方与其他各方的责任划分(1)第三方与其他各方之间的责任划分,以合作协议及本合同约定为准;(2)如第三方与其他各方之间发生争议,应通过协商解决;(3)协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。18.第三方介入费用及支付18.1第三方介入费用第三方介入所产生的费用,包括但不限于服务费、咨询费、检测费等,由甲方或乙方承担,具体费用由双方与第三方协商确定。18.2第三方介入费用支付(1)第三方介入费用应在第三方完成工作后,由甲方或乙方支付;(2)如合同约定分期支付,则按合同约定支付;(3)第三方介入费用支付条件,以合作协议及本合同约定为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程图纸及技术资料要求:详细列出分包工程的施工图纸、设计说明书、技术规范、材料清单等,确保图纸及技术资料完整、准确、清晰。2.附件二:分包工程量清单要求:详细列出分包工程的项目、数量、单价、总价等,确保工程量清单与实际工程相符。3.附件三:合同签订前的谈判纪要要求:记录双方在合同签订前的谈判过程,包括但不限于双方达成的一致意见、分歧点及解决方案。4.附件四:合同补充协议要求:如有对原合同的补充或修改,应以书面形式记录,并作为合同的组成部分。5.附件五:第三方合作协议要求:详细记录第三方介入的协议内容,包括第三方的权利、义务、责任及费用等。6.附件六:工程进度报告要求:定期提交工程进度报告,包括工程进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。7.附件七:工程验收报告要求:详细记录工程验收的过程、结果及存在问题,确保工程质量符合要求。8.附件八:工程变更单要求:记录工程变更的内容、原因、影响及处理措施,确保工程变更的合理性和合法性。9.附件九:工程结算单要求:详细记录工程结算的依据、金额及支付时间,确保结算的准确性。10.附件十:其他相关文件要求:包括但不限于合同双方的资质证明、工程保险单、安全生产许可证等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定:甲方应支付违约金,违约金按未付款项的千分之五计算,最高不超过合同总金额的10%。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度责任认定:乙方应承担工期延误的责任,每延误一天,支付违约金,违约金按合同总金额的千分之一计算。3.违约行为:乙方提供的工程材料或设备不符合要求责任认定:乙方应承担材料或设备不合格的责任,重新提供合格的材料或设备,并承担因此产生的额外费用。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责责任认定:第三方应根据合作协议承担相应的违约责任,甲方或乙方可要求第三方支付违约金或赔偿损失。5.违约行为:合同双方未按约定履行保密义务责任认定:违约方应承担相应的法律责任,赔偿对方因此遭受的损失。6.违约行为:合同双方未按约定解决争议责任认定:违约方应承担争议解决过程中的不合理费用,并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:假设乙方未按合同约定在规定时间内完成工程,导致工期延误10天。根据合同约定,乙方应支付工期延误的违约金,计算公式为:合同总金额的千分之一乘以工期延误天数,即100,000元/天×10天=100,000元。因此,乙方需支付违约金100,000元。全文完。2024年电力工程分包与建筑合同2本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1分包方基本信息1.2建筑方基本信息2.合同标的2.1电力工程项目概述2.2电力工程分包范围2.3建筑工程项目概述2.4建筑工程分包范围3.合同期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期4.付款方式4.1付款比例4.2付款时间4.3付款条件4.4逾期付款的违约责任5.施工进度与质量要求5.1施工进度计划5.2施工质量标准5.3施工过程中的变更与调整5.4工程验收标准6.材料设备供应6.1材料设备供应责任6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应时间7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2施工环境保护要求7.3安全生产事故的处理8.保密条款8.1保密范围8.2保密期限8.3违反保密义务的责任9.违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的承担9.3违约金计算与支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3解除合同后的责任12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:电力工程分包范围明细13.2附件二:建筑工程分包范围明细13.3附件三:合同履行过程中产生的相关文件14.其他约定14.1双方权利与义务14.2合同变更与补充14.3合同的附件14.4合同的适用法律与管辖法院第一部分:合同如下:第一条合同签订双方的基本信息1.1分包方基本信息分包方名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________1.2建筑方基本信息建筑方名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________第二条合同标的2.1电力工程项目概述项目名称:____________________项目地点:____________________项目规模:____________________2.2电力工程分包范围(1)电力设施建设(2)电力线路敷设(3)变配电设备安装2.3建筑工程项目概述项目名称:____________________项目地点:____________________项目规模:____________________2.4建筑工程分包范围(1)土建施工(2)装饰装修(3)室外工程第三条合同期限3.1合同起始日期:____________________3.2合同终止日期:____________________第四条付款方式4.1付款比例(1)预付款:合同总价的________%(2)进度款:按照实际完成工程量支付(3)竣工结算款:合同总价的________%4.2付款时间(1)预付款:合同签订后________日内支付(2)进度款:每月________日前支付(3)竣工结算款:工程验收合格后________日内支付4.3付款条件(1)按进度完成工程量(2)达到付款条件时,双方签字确认4.4逾期付款的违约责任逾期付款的,按每日万分之________向对方支付违约金。第五条施工进度与质量要求5.1施工进度计划(1)分阶段施工计划(2)每月施工进度计划5.2施工质量标准(1)国家及行业相关质量标准(2)合同约定质量标准5.3施工过程中的变更与调整(1)变更程序(2)变更后的工期及费用调整5.4工程验收标准(1)按照国家及行业相关验收标准(2)合同约定验收标准第六条材料设备供应6.1材料设备供应责任(1)分包方负责提供施工所需的材料设备(2)材料设备质量应符合国家及行业相关标准6.2材料设备质量要求(1)符合国家标准及行业相关标准(2)确保材料设备性能稳定、安全可靠6.3材料设备供应时间(1)按照施工进度计划提供(2)确保材料设备在施工前到达施工现场第七条施工安全与环境保护7.1施工安全责任(1)分包方负责施工现场安全管理工作(2)遵守国家及行业相关安全法规7.2施工环境保护要求(1)遵守国家及地方环保法规(2)采取措施减少施工对环境的影响第八条保密条款8.1保密范围(1)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和经营信息(2)涉及合同内容的任何信息,包括但不限于技术资料、工程图纸、财务数据等8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年内8.3违反保密义务的责任(1)任何一方违反保密义务,导致对方商业秘密、技术秘密和经营信息泄露的,应承担相应的法律责任(2)泄露信息的一方应立即采取措施制止信息泄露,并赔偿对方因此遭受的损失第九条违约责任9.1违约行为的认定(1)未按合同约定履行合同义务(2)违反合同约定造成对方损失的行为9.2违约责任的承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等(2)违约金的计算依据合同约定或法律规定9.3违约金计算与支付(1)违约金的计算应考虑违约行为对对方造成的实际损失(2)违约金应在违约行为发生后______日内支付第十条争议解决10.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构(1)合同签订地人民法院(2)双方约定的仲裁机构10.3争议解决费用(1)诉讼费用由败诉方承担(2)仲裁费用按仲裁机构规定承担第十一条合同解除11.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行(2)一方严重违约,经对方催告后仍未履行(3)双方协商一致解除合同11.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,另一方应予以确认(2)合同解除后,双方应按约定处理已履行和未履行的义务11.3解除合同后的责任(1)解除合同后,双方应承担已发生的合理费用(2)解除合同后,未履行的合同义务不再履行第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同签订地法律规定的生效条件12.2合同终止条件(1)合同约定的终止条件(2)合同履行完毕(3)合同解除12.3合同终止后的处理(1)合同终止后,双方应按约定处理剩余事宜(2)合同终止后,双方应相互出具证明文件第十三条合同附件13.1附件一:电力工程分包范围明细(1)电力设施建设明细(2)电力线路敷设明细(3)变配电设备安装明细13.2附件二:建筑工程分包范围明细(1)土建施工明细(2)装饰装修明细(3)室外工程明细13.3附件三:合同履行过程中产生的相关文件(1)施工图纸(2)工程进度报告(3)材料设备清单第十四条其他约定14.1双方权利与义务(1)分包方有权要求建筑方按照合同约定支付工程款(2)建筑方有权监督分包方的施工质量和进度14.2合同变更与补充(1)合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议(2)合同补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同的附件(1)附件一、附件二、附件三(2)合同履行过程中产生的其他文件第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方概念本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、评估、监督、监理、检验、鉴定、调解、仲裁等服务的机构或个人。15.2第三方介入范围(1)工程监理:负责对工程进度、质量、安全进行监督和检查(2)工程咨询:提供工程规划、设计、施工等方面的专业咨询(3)工程检验:对工程材料、设备、工艺等进行检验(4)工程鉴定:对工程质量、安全等进行鉴定(5)工程调解:协助解决合同履行过程中的争议(6)工程仲裁:在争议无法通过调解解决时,进行仲裁裁决第十六条甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1第三方选择与指定(1)甲乙双方应共同协商确定第三方,并签署相应的委托协议(2)如一方不同意另一方指定的第三方,应书面说明理由,并在______日内提出新的第三方候选人16.2第三方责任与权利(1)第三方应按照委托协议约定履行职责,对委托方负责(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责(3)第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查,并提出改进建议16.3第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲乙双方之间不存在任何隶属关系(2)第三方对甲乙双方的行为承担独立责任,不因甲乙双方的任何行为而影响其责任(3)第三方在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密第十七条第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额的确定(1)第三方责任限额应根据第三方委托协议约定,或

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论