




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度酒店客房部客房维护及翻新工程合同合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:鉴于我国酒店业的发展,客房作为酒店的核心产品,其维护及翻新工作对于提升酒店形象、提高客户满意度具有重要意义。为保障客房维护及翻新工程的顺利进行,甲乙双方经友好协商,特订立本合同。2.2目的:三、定义与解释3.1专业术语:(1)客房维护:指对酒店客房进行日常保养、清洁、维修等工作,确保客房设施设备正常运行。(2)客房翻新:指对酒店客房进行整体改造、装修,提升客房品质和舒适度。3.2关键词解释:(1)甲方:指提供客房维护及翻新工程所需资金、场地和资源的酒店方。(2)乙方:指承担客房维护及翻新工程的设计、施工、监理等任务的施工单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成客房维护及翻新工程。(2)甲方应按照合同约定,按时支付工程款。(3)甲方应提供必要的场地、设施和资源,确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、保质、保量完成客房维护及翻新工程。(2)乙方应遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全。(3)乙方应按照甲方要求,提供工程进度报告和验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:客房维护及翻新工程地点为:_________5.3合同履行方式:(1)乙方负责客房维护及翻新工程的设计、施工、监理等工作。(2)甲方负责提供工程所需资金、场地和资源。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同期满。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方。(2)双方协商一致解除合同,应签订书面协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定,完成已施工部分的验收工作。(2)合同终止后,甲乙双方应按照约定,结算工程款。(3)合同终止后,双方应按照国家法律法规,处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成:本合同客房维护及翻新工程的费用构成如下:(1)设计费:包括初步设计、施工图设计等,按实际发生费用结算。(2)材料费:包括装修材料、设备等,按实际采购价格和数量结算。(3)人工费:包括施工人员工资、福利等,按实际发生的人工成本结算。(4)施工管理费:包括现场管理、协调、监督等,按合同约定比例结算。(5)其他费用:包括不可预见费用、保险费等,按实际发生费用结算。7.2支付方式:(1)甲方应按合同约定的时间节点支付工程款。(2)甲方支付工程款时,应向乙方提供相应的发票和结算单据。7.3支付时间:(1)设计费:在设计阶段完成后,甲方支付设计费的50%。(2)材料费:在材料采购完成后,甲方支付材料费的50%。(3)人工费和施工管理费:在工程进度达到约定节点时,甲方支付该阶段费用的80%。(4)其他费用:在工程验收合格后,甲方支付剩余的20%。7.4支付条款:(1)甲方应在支付工程款前,对乙方的工程进度和工程质量进行审核。(2)乙方应在收到工程款后,及时开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付逾期付款违约金。(2)甲方未按约定提供场地、设施和资源的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定完成工程任务的,应承担相应的违约责任。(2)乙方未按约定保证工程质量的,应承担修复费用或赔偿损失。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金按合同约定的比例计算。(2)赔偿金额以实际损失为基础,按合同约定比例计算。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同的条款内容。(2)甲乙双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式:(1)甲乙双方应采取必要措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,不得将保密内容用于任何商业目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、法律法规变化等。(3)社会异常事件,如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例:(1)地震导致工程中断。(2)政府政策调整导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决:甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形:(1)合同涉及国家秘密。(2)合同涉及对方商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对客房维护及翻新工程的设计、施工、监理等工作的最终决定权。(2)乙方在合同履行过程中,如发现设计、施工等方面的不足,有权提出改进意见。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对客房维护及翻新工程的质量监督权。(2)乙方在工程实施过程中,如发现安全隐患,有权暂停施工,并及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)甲乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充。(2)修改和补充的内容应以书面形式约定,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:(1)修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充的内容不影响本合同的其余条款。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方办理相关施工手续。(2)乙方应配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式:(1)甲乙双方应按照合同约定的时间、地点进行协作与配合。(2)双方应保持有效沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间客房维护及翻新工程的完整协议,任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款:(1)未经双方协商一致,任何一方不得增减合同条款。(2)增减条款应以书面形式约定,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件:1.本合同附件一:客房维护及翻新工程设计方案2.本合同附件二:客房维护及翻新工程施工图纸3.本合同附件三:客房维护及翻新工程进度计划4.本合同附件四:客房维护及翻新工程质量标准5.本合同附件五:其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.本合同附件一:客房维护及翻新工程设计方案2.本合同附件二:客房维护及翻新工程施工图纸3.本合同附件三:客房维护及翻新工程进度计划4.本合同附件四:客房维护及翻新工程质量标准5.本合同附件五:其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约行为:未按约定支付工程款。未按约定提供场地、设施和资源。未按约定进行工程质量监督。(2)乙方违约行为:未按约定完成工程任务。未按约定保证工程质量。未按约定进行工程进度和质量的报告。2.违约行为的认定:(1)甲方违约行为的认定:甲方未按约定支付工程款,经乙方催告后仍不支付的,视为违约。甲方未按约定提供场地、设施和资源,导致工程无法按期进行的,视为违约。甲方未按约定进行工程质量监督,导致工程质量不符合约定的,视为违约。(2)乙方违约行为的认定:乙方未按约定完成工程任务,导致工程延期交付的,视为违约。乙方未按约定保证工程质量,导致工程质量不符合约定的,视为违约。乙方未按约定进行工程进度和质量的报告,导致甲方无法及时了解工程情况的,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定,应承担的法律责任。3.保密条款:指双方在合同中约定的,对某些信息进行保密的条款。4.争议解决:指在合同履行过程中,双方发生争议时,采取的解决争议的方法,如协商、调解、仲裁或诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定支付工程款。解决办法:乙方应及时催告甲方支付,如甲方仍不支付,可依法向法院提起诉讼。2.问题:乙方未按约定完成工程任务。解决办法:甲方应及时与乙方沟通,明确工程进度要求,必要时可要求乙方增加人力或设备。3.问题:工程质量不符合约定。解决办法:甲方应要求乙方进行整改,如整改后仍不符合约定,可要求乙方承担修复费用或赔偿损失。4.问题:工程进度延误。解决办法:甲方应与乙方协商,找出延误原因,并采取相应措施加快工程进度。5.问题:合同条款理解不一致。解决办法:双方应重新协商,明确合同条款的具体含义,必要时可寻求法律专业人士的帮助。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:(1)第三方名称:_________(2)第三方地址:_________(3)第三方联系人:_________(4)第三方联系电话:_________2.第三方的责任:(1)第三方应按照合同约定,提供专业的设计、施工、监理等服务。(2)第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方的权利:(1)第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。(2)第三方有权要求甲方提供必要的场地、设施和资源。4.第三方的义务:(1)第三方应按时完成设计、施工、监理等工作。(2)第三方应保证工程质量和安全。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:(1)乙方有权要求甲方在工程进度达到约定节点时,支付相应款项。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和资料。2.乙方的利益条款:(1)乙方有权要求甲方在工程验收合格后,支付剩余的工程款。(2)乙方有权要求甲方对工程中的合理损耗进行补偿。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。(2)甲方未按约定提供施工图纸和资料的,应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成工程。(2)甲方有权要求乙方提供工程进度和质量的报告。2.甲方的利益条款:(1)甲方有权要求乙方在工程验收合格后,提供保修服务。(2)甲方有权要求乙方对工程中的合理损耗进行补偿。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按约定完成工程任务的,应向甲方支付违约金。(2)乙方未按约定保证工程质量的,应承担修复费用或赔偿损失。全文完。二零二五年度酒店客房部客房维护及翻新工程合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同双方信息第二章工程范围2.1客房维护项目2.2客房翻新项目2.3工程量清单2.4工程进度安排第三章设计要求3.1客房设计风格3.2客房功能布局3.3客房装修材料3.4客房设施设备3.5客房安全标准第四章施工方案4.1施工组织设计4.2施工工艺流程4.3施工进度计划4.4施工安全措施4.5施工质量保证措施第五章施工材料5.1材料种类及规格5.2材料采购渠道5.3材料检验标准5.4材料供应方式5.5材料验收及保管第六章施工队伍6.1施工队伍资质6.2施工人员配置6.3施工人员培训6.4施工人员管理6.5施工人员工资及福利第七章施工进度管理7.1进度计划编制7.2进度调整及控制7.3进度监控及评估7.4进度偏差处理7.5工期延误责任第八章质量管理8.1质量控制体系8.2质量检验标准8.3质量验收程序8.4质量问题处理8.5质量保证措施第九章安全管理9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3安全教育培训9.4安全生产监督检查9.5事故处理及责任追究第十章合同价款及支付方式10.1合同价款10.2支付方式10.3支付进度10.4预付款及进度款10.5结算方式第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约处理第十二章合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序12.4合同解除及终止后的处理第十三章争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构13.4争议解决费用第十四章合同附件14.1设计图纸14.2工程量清单14.3材料清单14.4施工组织设计14.5合同签订证明文件14.6其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度酒店客房部客房维护及翻新工程合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同期限本合同期限自____年____月____日至____年____月____日。1.5合同双方信息甲方(酒店方):名称:____酒店地址:____市____区____路____号联系人:____联系电话:____乙方(施工方):名称:____建筑装饰工程有限公司地址:____市____区____路____号联系人:____联系电话:____第二章工程范围2.1客房维护项目2.1.1客房墙面、地面、天花板维修2.1.2客房门窗更换2.1.3客房水电线路改造2.1.4客房卫生间设施维修或更换2.1.5客房家具及装饰品更换2.2客房翻新项目2.2.1客房整体装修设计2.2.2客房地板、墙面、天花板装修2.2.3客房家具及装饰品采购与安装2.2.4客房卫生间设施更换2.2.5客房智能化系统升级2.3工程量清单详见附件一:工程量清单。2.4工程进度安排详见附件二:工程进度计划表。第三章设计要求3.1客房设计风格3.1.1设计风格应与酒店整体风格相协调。3.1.2设计应注重客房的舒适性与功能性。3.2客房功能布局3.2.1客房布局应合理,确保空间利用最大化。3.2.2客房功能区域划分明确。3.3客房装修材料3.3.1装修材料应符合国家相关标准和环保要求。3.3.2材料品质应符合甲方要求。3.4客房设施设备3.4.1设施设备应满足客房功能需求。3.5客房安全标准3.5.1客房应符合国家消防、安全等相关标准。3.5.2客房应配备必要的安全设施。第四章施工方案4.1施工组织设计4.1.1施工组织设计应详细,明确施工顺序和工艺流程。4.1.2施工组织设计应包含施工人员、材料、设备等资源配置。4.2施工工艺流程4.2.1施工工艺流程应符合国家相关规范。4.2.2施工工艺流程应确保施工质量和安全。4.3施工进度计划4.3.1施工进度计划应明确各阶段施工时间。4.3.2施工进度计划应包含关键节点和里程碑。4.4施工安全措施4.4.1施工安全措施应确保施工人员、材料、设备等安全。4.4.2施工安全措施应包括安全培训、安全监督等。4.5施工质量保证措施4.5.1施工质量保证措施应确保工程质量。4.5.2施工质量保证措施应包括质量检查、质量验收等。第五章施工材料5.1材料种类及规格5.1.1材料种类应符合甲方要求。5.1.2材料规格应符合设计要求。5.2材料采购渠道5.2.1材料采购应通过正规渠道。5.2.2材料采购应确保材料质量。5.3材料检验标准5.3.1材料检验应符合国家相关标准。5.3.2材料检验应确保材料合格。5.4材料供应方式5.4.1材料供应应按施工进度计划进行。5.4.2材料供应应确保材料及时到位。5.5材料验收及保管5.5.1材料验收应符合相关标准。5.5.2材料保管应符合规范要求。第六章施工队伍6.1施工队伍资质6.1.1施工队伍应具备相应的资质证书。6.2施工人员配置6.2.1施工人员应具备相应的专业技能和素质。6.2.2施工人员应经过安全培训和考核。6.3施工人员培训6.3.1施工人员应定期进行安全、技能等方面的培训。6.3.2培训内容应符合国家相关标准和甲方要求。6.4施工人员管理6.4.1施工人员应接受甲方和施工方的双重管理。6.4.2施工人员应遵守合同规定和相关法律法规。6.5施工人员工资及福利6.5.1施工人员工资及福利应按照国家相关规定和合同约定执行。6.5.2甲方应按时支付施工人员工资及福利。第七章施工进度管理7.1进度计划编制7.1.1进度计划应详细,明确各阶段施工时间。7.1.2进度计划应包含关键节点和里程碑。7.2进度调整及控制7.2.1进度计划可根据实际情况进行调整。7.2.2进度调整应报甲方审批。7.3进度监控及评估7.3.1进度监控应定期进行,确保施工进度符合计划。7.3.2进度评估应客观、公正。7.4进度偏差处理7.4.1进度偏差应及时分析原因,制定整改措施。7.4.2进度偏差处理应报甲方审批。7.5工期延误责任7.5.1因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应责任。7.5.2工期延误责任包括但不限于赔偿甲方损失。第八章质量管理8.1质量控制体系8.1.1建立健全质量控制体系,确保工程质量。8.1.2质量控制体系应包括质量目标、质量控制措施、质量责任等。8.2质量检验标准8.2.1质量检验标准应符合国家相关标准和甲方要求。8.2.2质量检验标准应明确检验项目、检验方法和检验频率。8.3质量验收程序8.3.1质量验收应按规定的程序进行。8.3.2质量验收应包括施工过程中的检验和工程完成的最终验收。8.4质量问题处理8.4.1发现质量问题应及时报告,并采取措施进行整改。8.4.2质量问题整改后应进行复查,确保问题得到彻底解决。8.5质量保证措施8.5.1乙方应采取有效措施保证工程质量。8.5.2质量保证措施应包括材料质量、施工工艺、人员素质等方面。第九章安全管理9.1安全生产责任制9.1.1明确各级人员的安全责任。9.1.2建立安全生产责任制,确保施工安全。9.2安全生产措施9.2.1制定安全生产措施,包括现场安全管理、人员培训、应急处理等。9.3安全教育培训9.3.1定期对施工人员进行安全教育培训。9.3.2培训内容应包括安全知识、安全操作规程等。9.4安全生产监督检查9.4.1定期进行安全生产监督检查。9.4.2发现安全隐患应及时整改。9.5事故处理及责任追究9.5.1事故发生后应及时处理。9.5.2事故处理应查明原因,追究责任。第十章合同价款及支付方式10.1合同价款10.1.1合同价款为人民币____元整。10.1.2合同价款包含工程所需的所有费用。10.2支付方式10.2.1甲方按施工进度支付工程进度款。10.2.2甲方在工程完成后支付尾款。10.3支付进度10.3.1甲方在工程每个阶段完成后支付相应比例的款项。10.4预付款及进度款10.4.1预付款为合同价款的____%,甲方在合同签订后支付。10.4.2进度款根据施工进度分期支付。10.5结算方式10.5.1合同价款结算以人民币为计价货币。第十一章违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程。11.1.2乙方工程质量不合格。11.1.3乙方违反安全生产规定。11.2违约责任11.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失。11.2.2违约责任包括但不限于停工、返工、赔偿等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额按合同约定或实际损失确定。11.4违约处理11.4.1违约处理应通过协商解决。11.4.2协商不成,可向人民法院提起诉讼。第十二章合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致。12.1.2发生不可抗力事件。12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满。12.2.2双方解除合同。12.3合同解除及终止程序12.3.1合同解除及终止应书面通知对方。12.3.2合同解除及终止后,双方应清理合同关系。12.4合同解除及终止后的处理12.4.1合同解除及终止后,乙方应退还甲方预付款。12.4.2合同解除及终止后,双方应处理剩余工程。第十三章争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方协商解决。13.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序13.2.1争议解决程序应符合仲裁委员会的规定。13.3争议解决机构13.3.1争议解决机构为____仲裁委员会。13.4争议解决费用13.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十四章合同附件14.1设计图纸14.2工程量清单14.3材料清单14.4施工组织设计14.5合同签订证明文件14.6其他相关文件甲方(酒店方):_____________乙方(施工方):_____________甲方代表(签字):_____________乙方代表(签字):_____________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权1.1.1甲方有权对施工过程中的设计方案、施工方案进行调整。1.1.2甲方有权对施工过程中的材料、设备选用提出建议。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对施工进度、质量、安全进行监督检查。1.2.2甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和记录。1.3甲方付款条件1.3.1甲方应在施工进度达到合同约定节点后,支付相应的进度款。1.3.2甲方有权对乙方提交的付款申请进行审核,并在确认无误后支付款项。1.4甲方变更通知1.4.1甲方应在施工过程中,提前通知乙方任何变更事项。1.4.2甲方应承担因变更引起的额外费用。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权2.1.1乙方有权根据甲方要求,提出设计方案、施工方案。2.1.2乙方有权对施工过程中的材料、设备选用做出决定。2.2乙方施工责任2.2.1乙方应确保工程按合同约定的时间、质量、安全完成。2.2.2乙方应承担因自身原因造成的工期延误、质量事故、安全事故等责任。2.3乙方进度管理2.3.1乙方应制定详细的施工进度计划,并及时向甲方汇报。2.3.2乙方应确保施工进度符合合同约定。2.4乙方材料管理2.4.1乙方应确保施工材料的质量,并符合合同约定。2.4.2乙方应妥善保管施工材料,防止损失和浪费。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责3.1.1中介机构应负责监督合同的履行,确保合同双方的权益得到保障。3.1.2中介机构应协助解决合同履行过程中出现的争议。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由合同双方按约定比例承担。3.2.2中介机构费用应在合同签订时支付。3.3中介机构变更3.3.1合同双方如需更换中介机构,应提前通知对方,并书面确认。3.3.2更换中介机构后,原有中介机构应协助完成交接工作。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应严格按照合同约定履行职责,不得泄露合同双方的商业秘密。3.4.2中介机构因自身原因造成合同履行障碍,应承担相应的责任。3.5中介机构争议解决3.5.1中介机构与合同双方之间发生争议,应通过协商解决。3.5.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.工程进度计划表3.设计图纸4.材料清单5.施工组织设计6.合同签订证明文件7.甲方要求的设计方案8.乙方提交的施工方案9.中介机构资质证明10.施工人员资质证明11.材料检验报告12.施工进度报告13.质量检验报告14.安全生产检查记录15.付款申请及凭证二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。认定:经甲方核实,乙方未按合同约定的工期完成工程,且无正当理由。2.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定或国家标准。认定:经检验,乙方提供的材料不符合合同约定或国家标准,造成工程质量问题。3.违约行为:乙方施工过程中发生安全事故。认定:经调查,乙方在施工过程中违反安全生产规定,导致安全事故发生。4.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。认定:经核实,甲方未按合同约定的时间支付款项,造成乙方经济损失。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁委员会:依法设立的、独立行使仲裁权的仲裁机构。3.争议解决:指通过协商、调解、仲裁等方式解决合同履行过程中出现的纠纷。4.质量验收:指对工程质量进行检查、评定,以确定其是否符合合同约定的标准。5.安全生产:指在生产过程中,采取有效措施防止事故发生,保障人员安全和财产安全。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:及时沟通,分析原因,调整施工计划,确保按期完成工程。2.问题:材料供应不及时。3.问题:质量问题。解决办法:严格执行质量检验制度,发现问题及时整改,确保工程质量。4.问题:安全事故。解决办法:加强安全生产教育,严格执行安全生产规定,及时处理安全事故。五、所有应用场景:1.酒店客房部客房维护及翻新工程。2.酒店客房部设施设备更新改造。3.酒店客房部装修改造工程。4.酒店客房部安全设施升级工程。全文完。二零二五年度酒店客房部客房维护及翻新工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模3.工程进度及工期3.1工程进度安排3.2工期要求3.3工期延误责任4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2工程费用构成4.3工程费用支付方式4.4付款节点及比例5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量验收程序5.3质量保证期6.工程材料及设备6.1材料及设备品牌6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备采购方式7.工程安全及环保7.1安全生产责任7.2环保要求7.3安全生产措施8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程预算书12.3附件三:工程进度计划12.4附件四:其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3合同份数14.4合同附件效力及第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1酒店名称:酒店1.1.2施工单位名称:建筑装饰工程有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1酒店法定代表人:1.2.2施工单位法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1酒店联系人:1.3.2酒店联系电话:138001380001.3.3施工单位联系人:赵六1.3.4施工单位联系电话:139001390002.合同标的及范围2.1工程名称2.1.1酒店客房部客房维护及翻新工程2.2工程地点2.2.1酒店客房部2.3工程内容2.3.1客房墙面、地面及天花板翻新2.3.2客房家具及家电更新2.3.3客房卫生间设施改造2.4工程规模2.4.1涉及客房数量:100间2.4.2工程面积:10,000平方米3.工程进度及工期3.1工程进度安排3.1.1设计阶段:2025年1月1日至2025年1月31日3.1.2施工阶段:2025年2月1日至2025年7月31日3.2工期要求3.2.1设计阶段:30天3.2.2施工阶段:180天3.3工期延误责任3.3.1施工单位未按期完成工程,每延误一日,应向酒店支付合同总价的0.5%作为违约金。4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.1.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2工程费用构成4.2.1材料费4.2.2人工费4.2.3机械使用费4.2.4管理费4.3工程费用支付方式4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%4.3.2进度款:按工程进度分期支付,每次支付合同总价的20%4.3.3验收合格后支付:合同总价的30%4.3.4竣工验收合格后支付:合同总价的20%4.3.5保修期满后支付:合同总价的5%5.工程质量要求5.1质量标准5.1.1符合国家相关质量标准和规范5.1.2达到酒店客房部翻新工程的设计要求5.2质量验收程序5.2.1施工单位自检5.2.2酒店现场验收5.2.3专业第三方机构验收5.3质量保证期5.3.1工程质量保证期为自竣工验收合格之日起1年6.工程材料及设备6.1材料及设备品牌6.1.1墙面涂料:立邦漆6.1.2地面材料:瓷砖、地毯6.1.3家具:宜家家居6.1.4家电:美的电器6.2材料及设备质量要求6.2.1符合国家相关质量标准和规范6.3材料及设备采购方式6.3.1由施工单位负责采购6.3.2材料及设备采购清单需提交酒店审核批准8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.1.1酒店或施工单位提出变更需求,应提前5个工作日书面通知对方。8.1.2双方就变更内容进行协商,达成一致意见后,签订变更协议。8.2合同解除条件8.2.1因不可抗力导致合同无法履行。8.2.2一方严重违约,经对方书面通知后,违约方在合理期限内仍未采取措施纠正。8.3合同解除程序8.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方。8.3.2双方协商一致后,签订解除合同协议。8.3.3解除合同协议生效后,双方应按照协议处理剩余工程和费用事宜。9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按期完成工程。9.1.2施工单位施工质量不符合合同约定。9.1.3酒店未按约定支付工程款。9.2违约责任承担9.2.1施工单位违约,应支付违约金,并承担由此造成的损失。9.2.2酒店违约,应向施工单位支付逾期付款的违约金。9.3违约赔偿标准9.3.1违约金按合同总价的2%计算,最高不超过合同总价的10%。9.3.2损失赔偿按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方提交书面诉讼状。10.3.2法院受理后,依法进行审理。10.3.3法院判决生效后,双方应依法履行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同签订后5个工作日内,双方应办理合同备案手续。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格。11.2.2合同约定的各项义务履行完毕。11.3合同终止程序11.3.1双方签订合同终止协议。11.3.2合同终止协议生效后,双方应按照协议处理剩余工程和费用事宜。12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.1.1客房平面布置图12.1.2客房立面效果图12.2附件二:工程预算书12.2.1工程费用明细表12.2.2材料及设备清单12.3附件三:工程进度计划12.3.1工程进度表12.3.2工程节点时间表12.4附件四:其他相关文件12.4.1酒店方提供的工程现场条件说明12.4.2施工单位资质证明文件12.4.3双方协商一致的其他文件13.合同签署13.1签署日期13.1.1酒店签署日期:2025年1月1日13.1.2施工单位签署日期:2025年1月2日13.2签署地点13.2.1酒店签署地点:酒店会议室13.2.2施工单位签署地点:建筑装饰工程有限公司办公室13.3签署人13.3.1酒店签署人:13.3.2施工单位签署人:14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知方式14.2.1通知应以书面形式发送,通过挂号信、特快专递或电子邮件等方式进行。14.2.2通知送达日期以邮戳日期或电子邮件发送时间为准。14.3合同份数14.3.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.4合同附件效力14.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方外的其他独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、设计单位、材料供应商、施工队伍等。15.2第三方介入原因15.2.1根据合同执行需要,为保障工程质量、进度、费用控制等,双方可邀请第三方介入。15.2.2第三方介入应经双方同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同约定范围内承担相应的责任,包括但不限于工程质量监督、进度控制、费用审计等。15.3.2第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准及合同约定。15.4第三方权利15.4.1第三方有权对工程质量、进度、费用等进行监督和检查。15.4.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与酒店方的关系:第三方作为酒店方的监理或审计单位,应独立于施工单位,对工程质量、进度、费用等进行监督。15.5.2第三方与施工单位的关系:第三方作为施工单位的监理单位,应确保施工单位按照合同约定进行施工,并对施工质量、进度、费用等进行监督。15.5.3第三方与材料供应商的关系:第三方作为材料供应商的审计单位,应确保材料供应商提供的材料符合合同约定和质量标准。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任,但责任限额不超过合同总价的5%。16.1.2第三方责任限额的计算以实际损失为依据,包括直接损失和间接损失。16.2责任承担16.2.1第三方责任限额内的损失,由第三方承担。16.2.2超过责任限额的损失,由合同双方按照合同约定承担责任。17.第三方介
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2021-2026年中国中频熔炼电炉市场深度分析及投资战略咨询报告
- 2025年 昌吉州招聘中学教师笔试试题附答案
- 2025年中国云终端行业市场调查研究及投资前景预测报告
- 2025年电影放映项目深度研究分析报告
- 高性能绝缘材料项目可行性研究报告方案可用于立项及银行贷款+201
- 1000吨年铝基复合材料建设投资项目可行性实施报告
- 纱布底植绒布项目投资可行性研究分析报告(2024-2030版)
- 社区危旧房改造项目可行性研究报告
- 2025年中国分动器行业发展运行现状及投资潜力预测报告
- 中国防缩无结针织纱行业市场发展前景及发展趋势与投资战略研究报告(2024-2030)
- DB32∕T 186-2015 建筑消防设施检测技术规程
- 巡检培训课件.ppt
- 北师大版五下书法《第6课戈字旁》课件
- 二代征信系统数据采集规范释义
- 轴承基础知识PPT通用课件
- 苏教版二年级(下册)科学全册单元测试卷含期中期末(有答案)
- 国家开放大学电大本科《设施园艺学》2023-2024期末试题及答案(试卷代号:1329)
- 数列求和(错位相减法)
- 固废中心废气处理方案
- 关于地理高考四大能力要求解读
- 灭火救援作战计划图例
评论
0/150
提交评论