某辅助用房及仓库项目施工招标

文文件浙江康莱特新森医药原料有限公司二0一三年八月 ZhejiangKanglaite工程名称：浙江康莱特新森医药原料有限公司 扩建生产辅助用房及仓库项目招标范围：I标段(1#辅助用房、2#辅助用房)土建、室内给排水、室内照明、粗装修、卫生洁具及污水池、室外管线和道路工程(不含消防弱电、设备安装工程)招标人：浙江康莱特新森医药原料有限公司(盖章) ZhejiangKanglaite(一)招标综合说明(二)投标须知(五)开标(六)评标(七)合同的授予(八)合同条款(九)合同格式(十一)图纸及其它资料(另附) ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate(一)招标综合说明浙江康莱特新森医药原料有限公司是一家致力于中药现代化和国际化为目标的高新特发展目标，现需在浙江康莱特新森公司厂区内空地新建生产辅助用房及附属工程。1、招标单位：浙江康莱特新森医药原料有限公司2、本次招标采用邀请招标，邀请合格投标人按投标文件编制要求在规定期限前递交3、除招标文件内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；4、投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；5、投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定可能导致其投标被拒绝；6、投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，均应在投标截止7、投标人在领取招标文件和递交投标书时，按招标文件规定交纳招标文件工本费、图纸押金及投标担保金。当未中标的投标人退回图纸时，图纸押金将同时退还给投标人8、投标人如有欺诈行为将被拒绝。欺诈行为是指投标人为了获取招标人的信任、达到中标目的而谎报或与事实不符，损害招标人利益的行9、本次招标采用邀请招标与内部议标和综合评定的形式确定中标单位。10、针对已经出图的工程采用工程量清单招标。针对未出图的工程(污水池及室外管线和道路工程)按浙江省2010预算定额固定费率招标，工料单价法计价，未出图部分工程总价下浮的方式结算。(除列表取费外，其它优惠至0)上相近品牌，供招标单位选定，综合单价不变。招标方有最终选择权。 ZhejiangKanglaite12、涉及到部分已经出图的安装工程，会作适当调整，该部分按投标综合单价结算，工程量按实调整。浙江康莱特新森医药原料有限公司 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.(二)投标须知项号内容说明与要求1工程名称浙江康莱特新森医药原料有限公司扩建生产辅助用房及仓库项目批准文号杭经开经变备【2012】3号2建设地点杭州市下沙经济技术开发区16号路M16-5-1地块设计单位中国石化集团上海工程有限公司3建设规模本项目在浙江康莱特新森医药原料有限公司厂区内空地新建，该地块北临16号大街、南临18号大街，东为11结构层数三层钢筋混凝土框架结构工程类别丙类多层仓库4承包方式包工包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包施工全部风险的承包方式5质量要求满足设计文件要求，并按现行国家、行业及本地区有关施工技术规范、规程及质量检验评定标准组织施工与验工程整体质量达到合格及以上标准6安全文明要求符合满足工程建设地点安全文明施工要求7招标范围I标段：1"、2*辅助用房施工图范围内的建筑安装工程及未出图的污水池和室外管线及道路工程8工期要求9资金来源自筹资金项号说明与要求投标人资质等级具备房屋建筑施工总承包二级及以上企业(建造师)项目经理资质等级建筑工程二级及以上，并提供5年内完成过类似工程施工实例。资格审查方法由招标人内部审查确定为准招标文件及相关资料成本费人民币贰佰元图纸押金人民币壹仟元(缺一张扣伍拾元，直至扣完),图纸退回时退还招标及计价方式已经出图的工程：工程量清单报价价评标标准在技术标满足要求的前提下，合理低价中标(经评审的合投标有效期90日历天(从投标截止之日算起)投标保证金人民币壹拾万元(投标前交纳);评标定标后，未中标者7个工作日内退还，中标者待履约担保金交纳后7天内退还踏勘现场联系人：杨礼珍电话标答疑及时间安排采用电子邮件和传真形式分别递交答复(电子邮件或传真件在13年8月12日至13年8月25日期间有效)投标文件份数投标文件递交地点及截止日期收件单位：浙江康莱特集团有限公司工程部地址：杭州下沙经济技术开发区16号路开标地点及时间地址：浙江康莱特集团有限公司综合楼项号说明与要求评标方法内部综合评定履约担保金额合同总价的5%(银行转账支票)项目班组成员要求项目经理、技术负责人、专职安全员由投标单位派出，以上人员在政府检查等重大事项时必须到场否则招标方有员必须满足本工程实际施工需要，人员名单在投标时一并上报，招标人审核。不满足要求招标人有权对不合格人员进行清退，重新更换。不定时对班子成员到岗情况进行检无条件服从招标方管理，积极配合招标人工作。投标企业资信参加本工程投标前三年无任何信用不良记录，无受到任何财务状况投标企业须提交经过审计的2012年度企业财务报表 ZhejiangKanglaite(三)投标文件的编制1.1除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法2、投标文件的组成2.1投标文件由投标函格式、商务部分格式、技术部分格式和项目施工班子格式四部分文件组成。投标函格式与商务部分格式装订成册(投标资料电子文档WORD或EXCEL(6)投标保证金(支票)(7)招标文件中要求投标人提交的其它投标资料(本项无格式，需要时由投标人用文字提出)(1)表1-1-1工程项目报价汇总表(2)表1-1-2单位工程报价汇总表(3)表1-2分部分项工程量清单及计价表(采用工具软件的格式化表格)(4)表1-3-A组织措施项目(整体)清单及计价表(5)表1-3-B组织措施项目(专业工程)清单及计价表(7)表1-3-A-1安全文明施工措施项目清单及计价表(8)表1-4其他项目清单及计价表(9)表1-4-1计日工表(10)表1-4-2总承包服务费项目及计价表(11)表1-5主要工日价格表(12)表1-6主要材料价格表 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate(13)表1-7主要机械台班价格表(14)表2-1分部分项工程量清单综合单价分析表(16)表2-3综合单价工料机分析表(中标单位在中标后提供)(17)表2-4措施项目工料机分析表(中标单位在中标后提供)投标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程报价编制总说明中明确，并按招标人要求填报表格。投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由投标人用文字或表格在报价时提出)2.4技术部分主要包括下列内容：2.4.1工程同步施工、交叉施工的技术保证措施和安全保证措施；2.4.2现场施工质量保证措施的合理性及可行性，包括安装工艺保证措施、现场检测、季节性施工措施等；2.4.3运输方案(包括场内和场外运输):运输方案的合理性；2.4.4施工现场成品及半成品的保护方案：2.4.5施工进度计划及网络图、工期保证措施：工程的总体网络计划是否符合要求，网络图是否具有逻辑性、可行性、合理性，保证措施是否清晰、明确、具体；施工进度计划应围绕该时间结点进行合理编制；2.4.6质量保证体系：质量保证体系是否健全，保证措施是否明确、具体、可行，各项措施落实是否可行、针对性强，特别是在典型位置的质量措施是否先进可靠；2.4.7安全文明施工保证体系和安全文明施工措施的体现：保证措施是否明确、具体、可行，安全文明施工措施是否有针对性，是否具体可行；2.4.8材料采购的合理性、可靠性：材料性能是否可靠，货源是否有保障，供货组织方案是否合理；2.4.9工程施工的重点与难点分析：能准确列出本工程设计、施工、运输等方面的重点、难点及针对性解决措施；2.4.10与设计、监理、业主及其他相关单位等的配合措施；2.4.11施工平面布置方案、材料堆放的合理性、可行性。2.4.12施工组织设计a.主要施工方法；b.工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划，响应招标文件要求的工 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMatec.劳动力安排计划；d.确保工程质量的技术组织措施；e.确保安全生产的技术组织措施；f.确保文明施工的技术组织措施；g.确保工期的技术组织措施；h.施工总平面布置设计。2.5项目施工班子主要包括下列内容(1)项目班子到岗承诺书(内容包括项目经理、技术负责人、五大员等到岗率应予明细);(2)工程运输业务发包承诺书；(3)项目管理班子配备；a.项目管理班子配备情况表；b.项目经理简历表；c.项目技术负责人简历表；d.项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。3、投标文件格式3.1投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格3.2本工程分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目清单分析表要求在投标文4、投标报价4.1.1本工程投标报价实行工程量清单计价方式。各投标单位应根据招标单位提供的技术资料、工程量清单、地质资料、答疑纪要、招标文件及补充、施工现场实际情况(现场踏勘)及投标人自行编制的施工组织设计或施工方案等，依据本企业定额或参照浙江省2010版计价依据(即《浙江省建筑工程预算定额》(2010)、《浙江省建设工程施工取费定额》(2010)及相关补充，杭州信息价2013年第7期[正刊]和浙江省造价信息2013年第7期[正刊]或市场价格进行编制，自行考虑施工期间的风险因素并结合企业自身实ZhejiangKanglaite签订协议和办理竣工结算的有效依据之一。4.1.2本工程的工程量清单的投标单价采用投标须知第13项所规定的方式：投标人根据招标人提供的工程量清单自行报价。投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；投标人的综合单价在协议执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标填报报价明显偏离市场平均水平，招标人有权否决其投标，该平均水平由招标人测算确定，且不对测算鉴定结果做出解释。4.1.3其中：人工费：投标报价人工工日含量按“浙江省2010版建设工程计价依据”中规定执行，人工工日单价由承包方根据市场行情并结合企业自身情况自主报价。其中：机械费：按“浙江省2010版建设工程计价依据”中规定机械费单价计取，不作调整(除消耗的水、电、汽油、柴油外)4.1.4费率招标部分(含变更)让利招标时未出图部分(污水池、室外管线及道路工程)按合同取费后，承包人根据发包人在合同文件中相关条款约定的计价方式计算，除发包方采购材料设备和指定供应材料设备外，全部按投标函下浮比例统一让利优惠。4.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；4.3技术规范要求的费用应包括在投标报价中；4.4合同的施工地点为投标须知第3项所述，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；请投标人充分结合目前市场人工费、材料费等因素上涨或下跌情况以及天气变化的施工降效、技术措施、各分包单位交叉配合等因素，合理报价。4.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、三通一平、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地企业及任何其它足以影响承包价的情况，处理所需费用单列(根据项目的实际情况，投标单位自行考虑地下风险并自主报价),汇入措施项目清单及计价表中，计入投标报价。投标人的报价须包括打碎及移去所有在施工期间所遇到的地下障碍物如石块、混凝土、砖块、木材、废弃物等，及经认可的土壤回填于空位内，并须包括因清除上述障碍物而引致工人及机械窝工的费用和其他一切的额外费用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准4.6报价特别提示 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.4.6.1投标人应根据企业工人素质、材料消耗量、机械台班费或企业定额，考虑材料价格波动的因素，结合企业自身资源配置情况，施工技术，管理水平，测算组织措施费、风险、管理费、利润的比例，合理填报各项综合单价及措施施工费。本项目风险不再单列报价，请投标人在综合单价报价中综合考虑。4.6.2投标人在填报各项综合单价时应充分考虑到该工程的充分考虑完成该计划所需投入的人力、资金、周转材料、设备等，客观的评估自身的承4.7投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证，其中文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费四项费用的投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程施工取费定额(2010)》规定的相应弹性费率中值计算的所需费用总额的90%,否则，由评标小组认定其低于成本价竞标，作为废标处理(招标人应在清单编制说明中按照《浙江省建设工程施工取费定额(2010)》明确各类工程的安全防护、文明施工措施费用的取费基数和最低费率);4.8根据杭州市建委《关于落实建设工程农民工工伤保险费用计价的通知》的有关规定：投标人的投标报价中应包含农民工工伤保险4.9公共费用(如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用)由投标人自行调研作为单项费用；计入措施项目费中，否则视作优惠；4.10根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)、浙江省建设工程质量检测管理实施办法，施工过程中工程质量检测由招标人直接委托，费用由招标人支付；4.11投标人在编制投标文件前应自行仔细查阅工供的设计图纸和工程量清单存在问题或有疑议的，按投标须知第18项的方式进行答疑；否则，招标人将不予响应，投标人必须按规定完成所有工程内容；4.12施工期间无论任何原因造成施工方案的更改图的工程内容所增加的措施费用(技术措施费、组织措施费、规费)一概不予调整，相标人不另支付；降尘措施，不得影响厂区内车间生产及周边居民出入通行 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMateria4.14投标人应自行踏勘现场，制定贴切实际的施环境的破坏；如必须破除或对原有设施造成影响，临时设施的搭设、材料的堆场、材料加工场地的布置等，若因实际需要发生借地，则借地4.15施工临时用电与用水及申请等费用(包括容量费押金、自备发电设备等)由投标费中，否则视作优惠，并考虑好相关通水、通电时间，不得影响工程的开工及工期，否则4.16有需要拆除的项目，均需外运垃圾，运距由实际情况充分考虑风险自行报价，拆除及外运等相关费用计入综合单价，招标人不另行4.17投标单位应根据施工图结合现场(自行)踏勘实际情况进行土方工程量平衡测算，施工图范围内(用地红线以内，已出图工程)的所有土方工程一次性包干(含工程量清单内的土方，拖拉管工程的土方等)。如果工程量清单中土方量与实际数量有差异，今后不4.18建筑垃圾及土方(包括淤泥土方)外运运距投标人自行考虑，并必须保证运出开渣土管理实施细则》规定执行，中标后须到开发区建设局办理相关手续；4.19按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州法的通知》(杭政办函【2011】32号文件)的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围，投标报价中主材价格表中必须列明细；4.20临时设施建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级，若未按此规定采用符合标准的防火材料搭设的施工临时用4.21对发包方单独发包的安装工程(设备除外)和消防弱电工程，总承包方可适当收取总承包服务费、配合费，履行总包管理职责，总承包服务费、配合费由投标人自报费率，两项费率合计最高不得超过分包工程合同价的2.5%,总承包服务费、配合费由招标PharmaceuticalRawMat人支付给总承包方。按投标费率包干。总包单位不得重复收取分包单位任何形式的配合费，或是总包设施使用费。水电费是指投标人向分包单位收取的施工用水用电费用。该费用单独报分包工程合同价的取费费率，上述费率对应的费用计入评标用的投标总价， 实际支付则按已发生再支付。4.22总承包服务费、配合费是指提供对招标人依法进行的专业工程分包和材料、设备采购所提供的协调和配合服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务，总包人对各分包人计划进度安排、质量监督、协调管理、施工配合、文明施工及安全施工承担a)现场轴线和标高测量资料、工序交接验收、总包给分包单位提供必要办公和材料堆放场地、总包管理配合协调、分包工程的资料汇总和整理b)提供工作面，留出合理的工期，将分包工程的进度、资料纳入承包人管理，并作c)包括第一次补槽费、补洞费、预留洞位置、预埋箱位置和相应的建筑垃圾清理等协助费用，如有再次补槽、补洞现象而额外增加总包单位费用的，其费用可在发包人的协调下按实向分包单位收取，同时协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金d)总包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在服务费中，不得再向分包单位另f)负责成品保护(如因承包人原因造成的损失，由承包人照价赔偿；因分包单位原因造成的损失，由承包人承担总包责任，由发包方协调赔偿费用):g)本工程中专业单位所从事的，例如电信工程、网通接入工程、市政公用水、电接入工程等此类工程没有总包服务费，但应完成此类工程已由投标人在措施费中予以考虑，未考虑视作优惠，中标后包干使用。h)负责工地现场安全管理(包括人员、材料等),各分包单位也应采取一定措施负进行赔偿，协调过程中，承包人必须服从发包人核定的金i)消防单位在未定的情况下，由土建总包负责管线预埋，费用从后面消防单位的造价中扣回支付给总包。j)总包单位自行完成的内容：土建、给排水、照明、粗装修、卫生洁具及招标人需 ZhejiangKanglaite要总包单位完成其它内容。5、投标货币5.1本工程的投标应以人民币报价。6、投标有效期6.1投标有效期见投标须知所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。7、投标担保7.1投标人应在递交投标文件时或前以人民币提交一笔不少于本投标须知所规定数额的投标保证金。招标人可根据本文件第7.6条规定的条件予以没收投标保证金；7.2投标人以支票形式提交投标保证金；7.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而于以拒7.4未中标的投标人的投标保证金将按照本文件第6条招标人规定的投标有效期期满后28天内予以退还(不计利息);7.5中标人的投标保证金，在中标人按本文件第21条规定签订合同并按本文件第22条规定提交履约担保金后3日内予以退还(不计利息);7.6如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)投标人拒绝按本文件第17条规定修正标价；(4)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议的。8、投标文件的份数和签署8.1投标人应按投标须知规定份数递交投标文件；8.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨处，以正本为准；8.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效； ZhejiangKanglaite8.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.(四)投标文件的递交9.1投标人应将投标文件的商务标与投标函密封在内外两层投标文件密封袋里，将投标文件的技术标密封在内外两层的另一投标文件密封袋里，将投标文件的项目施工班子相关资料单独装订成册并密封在内外两层的另一投标文件密封袋里。并在投标文件的内外两层密封袋上清楚标明“商务标”或“技术标”或“施工项目班子标函”;同时在投标文件上均应清楚标明”正本”或”副本”;9.2在内层和外层投标文件密封袋上均应写明招标人名称和地址；9.3所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。10.1投标人应按投标须知所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标投标人； ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate(五)开标11.1本招标工程招标人将于投标须知21条规定的时间和地点举行开标会议，不邀请11.2按规定向招标人提交了撤回或撤销通知的投标文件，将不予开封并不予返还。11.3投标截止日期届满以后，招标人收到的投标文件少于三个特定法人的，招标人12、投标文件的初步审查(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；(2)未按招标文件要求密封的；12.2投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会评标后按废标处理：(1)本文件第2条规定的投标文件有关内容未按本文件第8.3款规定加盖投标人印一起提供有效的“授权委托书”原件；(2)投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标(4)投标人名称或组织结构(包括建造师)与资格审查时不一致的；(5)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；(6)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；(7)明显不符合技术规格、技术标准的要求；(8)投标文件附有招标人不能接受的条件；(9)评标小组在评标过程中发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段(10)未按招标文件要求提供有效的安全生产许可证的(复印件盖公章);(11)根据《注册建造师管理规定》(建设部153号令),投标单位拟派本项目的建造浙江康莱特新森医药原料有限公司(12)投标人擅自将招标人提供的工程量清单及暂定材料价格作变动、补充和修改的(除规定可以变动、补充和修改内容外),由评标委员会认定为未能对招标文件作出实质标人利益的，由评标委会员评定其为废标。同时不作为下期工程承包单位的考察人选。(13)不符合招标文件规定的其他实质性要求。标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate(六)评标13、评标会议13.1开标会议结束后，招标方组织评标委员会召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标小组负责。14、资格后审14.1在评标期间对投标人进行资格预审或考察，审查或考察其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进15、投标文件的澄清15.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本文件第17.1款，凡属于评标小组在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。16、投标文件的符合性鉴定16.1开标后，投标文件经审查符合本文件第12条规定的投标文件由评标小组进行评16.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制。如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。17、错误的修正17.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计(合计)金额及总报价。17.2评委应按照有关原则修正错误，但发现其错误超过以下标准时，评标委员会将 ZhejiangKanglaite认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作废标处理。1、错误差额绝对值累计达到或超过投标报价0.5%;2、单价有明显的小数点错误达到或超过两处的。17.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。18、投标文件的评估和比较18.1评标小组将按照本文件第16条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；18.2在评审过程中，评标小组可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；18.3评标小组依据投标须知规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。18.4评标方法和标准招标人按照工程项目情况，在投标须知内采用综合评定法：即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。满足施工组织设计、质量保证、工期保证、业绩与信誉等各项招标方要求情况下，合理最低价者中标。 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.(七)合同的授予19.1本工程的施工合同将授予按本文件第18条所确定的中标人。19.2招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。20.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；20.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的21.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；并在合同生效后按招标人工程开工指令开工。21.2中标人如不按本文件第21.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的21.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工22、履约担保22.1合同协议书签署后7天内，中标人应按投标须知规定的金额向招标人提交履约22.2如果中标人不能按本文件第22.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合23.工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政合同书，明确作出廉政承诺。24.本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律和法规执行。 ZhejiangKanglaite(八)合同条款1999年12月24日建建[1999]313号文印发的(一)通用条款(略)(二)专用条款目录1、词语定义2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范二、双方一般权利和义务5、工程师6、工程师的委派和指令7、建造师8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设计和工期10、进度计划11、开工及延期开工12、暂停施工13、工期延误14、工程竣工15、工程质量16、检查和返工 ZhejiangKanglaite17、隐蔽工程和中间验收18、重新检验19、工程试车20、安全施工与检查21、安全防护22、事故处理23、合同价款及调整24、工程预付款25、工程量的确认七、材料设备供应27、发包人供应材料设备28、承包人采购材料设备29、工程设计变更30、其他变更31、确定变更价款32、竣工验收33、竣工结算34、质量保修十一、其他38、工程分包39、不可抗力 ZhejiangKanglaite42、专利技术及特殊工艺43、文物和地下障碍物44、合同解除45、合同生效与终止46、合同份数47、补充条款ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、协议书及补充协议书(如有);2、中标通知书；3、 程量清单；8、图纸；9、其它文件。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.2适用法律和法规 其国家和工程所在地省、地区(市)的其他法律、法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：本工程按现行国家相应规范施工；市下沙经济技术开发区建设工程质量监督站三方协商而定。4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前提供贰套施工图纸：4.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸转给第三人；使用国外图纸的要求及费用承担：5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师5.3发包人派驻的工程师 ZhejiangKanglaite7.承包人项目班子主要成员一览表岗位名字职务工作职责项目负责人项目经理项目副经理技术负责人水电安装负责人施工总负责安全总负责专职造价员资料员质量总负责材料员合同管理员8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电及电讯线路申请及场内接线、接管由承包人自理(发包人只提供驳接位置其余均由承包人自理),施工用水用电和通讯设施的申请费用、使用费用(包括容量费等一切费用)及表后工程费用由承包人自理；(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人负责施工临时道路与公共道路连通，费用纳入措施项目费中，道路的土地征用由发包人负责；地质资料、地下管线资料在合同签订后7日(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人办理施工(6)水准点与座标控制点交验要求：在工程开工前，发包人将通过工程师提供基准点，双 ZhejiangKanglaite方代表应做好现场的交验工作并签字确认。移交后，承包人应予以良好保护，完工后将水准点完好地交还给发包人；合同签订后7天内，发包人将组织设计、施工、监理等(8)协讨处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：无，但原建筑物成品归相关单位保护，损坏的进行相应修复及赔偿；8.2发包人委托承包人办理的工作：协助办理。9.承包人工作：9.1发包人指定的分包内容及总包配合费费率序号项目名称分包配合费费率1消防工程总包施工，计价同土建2弱电工程3工艺设备安装工程(不含设备)专业安装公司注：1、如发包人指定的分包工程由总承包人施工，承包人不得收取总承包配合服务费2、工程量增减时费率均不调整3、在承包人对分包工程提供了总承包配合服务和管理的情况下，发包人支付总承包管理配合服务费，总承包管理配合服务费包括但不限于配合费，管理费，总包服务费，税金等所有费用，支付时间为竣工验收合格后并在三方协议中明确。分包单位进场签订三方协议纳入总包管理，分包单位付款需承包人签字确认。9.2承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/;(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：在合同签订后7天内，承包人向发包人提供工程总进度、月进度计划和材料供应计划，每月20日提供当月完成工作量和工作价款表，上报监理与发包人核定。如工程师另有要求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划；(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：若造成工程损失与人身伤害，承包人承担全部责任及费用； ZhejiangKanglaite(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守地方政府和的所有保护及费用均由承包人负责：求及费用承担：做好保护工作，由承包人承担相关费用及法律责任；(8)施工现场清洁卫生的要求：要求施工场地做到“工完、料净、场地清”,创《杭州(9)双方约定承包人应做的其他工作：在施工区域内做好各项安全9.3承包人应妥善保管好散装水泥发货小票原件：所有商品砼、预拌砂浆发票(提单)算款时预扣散装水泥专项资金1.5元/平米押金，待承包人提供上述资料，配合发包人退回散装水泥押金后，发包人退还预提的押金(无息),由于承包人原因不能全数退回的损9.4承包人应妥善保管好购买墙体材料的发票(注明工程名称或地址)原件(墙体材料厂家需经墙改办认可)。承包人在中间结构验收工程中，通知发包人邀请当地墙改办参与10元/平米押金，待承包人提供上述资料，配合发包人退回墙体押金后，发包人退还预提的押金(无息),由于承包人原因不能全数退回的损失，由承包人承担责任，在押金中扣10.进度计划进度管理考核依据。完成时间每延后一天乙方按10000元/天向甲方支付违约金。节点任务完成时间备注施工单位进场控制节点场地平整及临时设施桩基及土方工程完成至±0.000控制节点完成至二层结构完成至三层结构完成结构封顶控制节点砌体及中间结构验收内外装修及屋面工程控制节点脚手架拆除室外工程完成竣工验收控制节点承包人另向发包方提交工期进度网络计划图建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明；13.工期延误13.2工程延期的审批延期申请；17.隐蔽工程和中间验收包人有权组织其它承包人整改，同时甲方将扣除该部分费用，并再扣该费用15%的管理19.工程试车ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate19.5试车费用的承担现场安全生产、文明施工必须达到标准化，承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责。23.2本合同价款采用(1)方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：材料及人工的市场价格变化和政策性文件调整而引起的调增或调减。本合同价款已包含了为实施和完成该段施工图范围内所有工程项目所需的劳务、材料、机械、质检、缺陷修复、管理、措施、保险、税利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。另外经发包人确认的施工组织设计内容仅用于指导投标人施工，不作为结算依据，无论变更与否不再计取任何费用。风险范围以外合同价款调整方法：①允许调整的范围：a、发包人明确指令变更的实物工作量：b,工程设计变更且经发包人同意；c、经发包人签证同意的材料、设备暂定价格或品牌的调整；②调整的方法：a、本工程结算时的工程量按施工图、设计变更和其他工程联系单根据国家工程量计算规范调整。变更项目结算办法参照31条款工程变更价款(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：/(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程设伍拾万预付款(1)扣回工程预付款的时间、比例：在第支付第二笔节点工程款中扣回。浙江康莱特新森医药原料有限公司25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：节点付款前7个工作日提交。26.工程款(进度款)支付：节点任务按合同暂定价比例备注施工单位进场控制节点场地平整及临时设施桩基及土方工程完成并经检测合格支付完成至±0.000控制节点完成至二层结构完成至三层结构完成结构封顶控制节点砌体及中间结构验收内外装修及屋面工程控制节点脚手架拆除完成后支付室外工程验收合格后单独按该部分造价80%完成竣工验收控制节点甲方对上节点支付作如下保证：1、节点验收合格完成后，七个工作日内甲方完成支1、节点验收合格完成后，七个工作日内甲方完成支付。2、如果到了节点支付时间且节点验收合格(以监理、甲方、乙方三方验收合格确认单为准，涉及到建设行政主管部门验收的还须取得建设行政主管部门的验收认可)甲方在七个工作内未支付或延期七个工作以后支付须赔偿乙方损失。(按银行同期贷款利息)3、未出图部分乙方在甲方提供完整的施工图后20天内完成全部预算，并报甲方审核确认，并签订补充协议，确定污水池、室外管线、道路工程合同造价，验收合格后支付80%,余下待审计确定造价支付至审定造价的95%,质保金支付按质保书期限支付)4、工程竣工验收全部合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备后10日内，支付至已完工程量所对应工程款的80%;5、结算审计完成且双方对结算总价款予以确认后10日内，发包人向承包人支付至结算审ZhejiangKanglaite定价款的95%;剩余5%作为质量保修金，自工程竣工验收合格之日起至保修期满后无质量问题结清(不计息);余5%质保金，质保金支付按质保承诺书时间分期按比例支付。6、发包人付款采用银行转帐方式，承包人必须提供相应的正式发票；7、在支付进度款同时，承包人应与发包人结清当期现场施工用水电费、生活用水电费，8、单项工程变更增减合同价款在10万元内的，进度款支付中不予考虑，结算时调整。七、材料设备供应27.发包人供应27.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：27.2发包人供应材料设备的结算方法：/28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：本工程所需所有材料和设备均须经发包人确认后由承包人采购提供。采购、使用前应经监理工程师核验并承担由此发生的费用和工期损失。28.1.1本次招标工程所需的所有材料，承包人应在采购前向发包人送样并经发包人、28.1.2承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业及机电行28.1.3如承包人以材料和设备采购困难等理由延误工期时，招标人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从投标人工程款中扣除，并处以相同款项处罚。 ZhejiangKanglaite29.工程设计变更29.1承包人收到施工图纸后，应组织相关施工技术人员在7日历天内认真审图，对施工前及时向发包人提交书面工程变更建议。并经发包人现场代表签发的变更。29.2设计变更、现场签证办法：(施工联系单格式详见后面附件)(1)联系单的计价原则，严格按照合同约定的计价方式计算费用，隐蔽工程的现场(2)联系单变更要做到有据可依，承包方现场施工员对现场签证的描述要求客观、(3)一单一算原则，为了便于对施工过程中成本管理和控制，提高结算的审核效率，先估价，待竣工后与总结算一起调整。(4)量价分离原则：甲方现场工程部只确认发生的工程量，套价由乙方专职预算人领导审批核实，核实完毕以书面签证单形式送达承包(5)时间限制原则：对现场签证的办理时效为七个工作日，超过时效不予确认。(6)联系单有效性：各类联系单等合同履行文件，需经承包人项目经理、监理工程师、发包人项目负责人签字盖章确认同意并加盖本工程发包人联系单专用章后有效。(7)签证必须编号，编号必须连续，编号格式由发包人现场代表统一。(8)签证原件一式四份，承包人保留两份，发包人两份(扩产工程部一份，财务审计部一份)(9)如因发包人手续不全导致不能按时请规划局验线，而拖延工期，发包人给承包(10)对于隐蔽工程或事后无法复核工程量发生的签证，承包人应在签证提供相应的(11)设计变更及现场签证价款计算按下列方法进行：浙江康莱特新森医药原料有限公司①合同及附件(下同)中已有适用于变更工程的价格，应按已有价格计算变更费用。②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此类价格计算变更费用。③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按本合同有关约定履行。31.确定变更价格承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后的调整(1)如因设计变更或发包人的要求引起相关工程量增加，能套用投标报价则参照投标按2010版浙江省预算定额组价，取费按附表取费。下浮比例按投标函。(2)投标报价无九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在合同约定的工程竣工后28天内，免费向工程师提交伍套符合招标人及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料(包括相片)及二套光盘，竣工资料必须是原件，承包人无偿配资料不符合招标人及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担；32.2中间交工工程的范围和竣工时间：依据本工程节点进度计划表确定。32.3结算管理32.3.1桩基及护桩工程、基础工程、土建工程、室内给排水工程、室内照明工程(招标前出图部分及清单招标部分)按投标综合单价，工程量按实结算。32.3.2污水池及室外管线和道路工程(招标后出图部分)造价编制依据为《浙江省建筑算定额》(2010版)、合同取费表取费，预结算编制方法为工料单价法。定额人工单价按施工期间发生人工价格上涨或下跌均不作调整。定额机械台班单价单价不作调整(除消耗的水，电，汽油，柴油外)32.3.3取费费率：附表 ZhejiangKanglaiteXinsenP序号项目名称取费基数土建费率安装费率市政费率一直接工程费+施工技术措施费其中1.人工费+机械费二施工组织措施费其中2.安全文明施工费人工+机械3.检验试验费人工+机械4.冬雨季施工增加费人工+机械5.夜间施工增加费人工+机械6.已完工程及设备保护费人工+机械7.二次搬运费人工+机械8.提前竣工增加费人工+机械三企业管理费人工+机械四利润人工+机械五规费其中10.排污费、社保费、公积金人工+机械11.民工工伤保险费一+二+三+四+1012.危险作业意外伤害保险费一+二+三+四+10六税金一+二+三+四+五七工程造价一+二+三+四+五+六注：不计入该表的费用均优惠至0,按此取费结算后并参投标函下浮比例下浮。32.3.4清单招标部分的措施费及规费用表序号项目名称费用(元)备注技术措施费1施工排水2施工降水浙江康莱特新森医药原料有限公司浙江康莱特新森医药原料有限公司3塔式起重机基础费用4特、大型机械安拆费5特、大型机械进出场费6防尘维护费7现场三通一平费组织措施费1安全施工措施2文明施工措施3环境保护措施4临时设施措施规费1排污费、社保费、公积金2危险作业意外伤害保险费3民工工伤保险费注：以上技术措施费、组织措施费、规费报价一次性包干。另计税金，不再计取任何费用，投标人在报价时综合考虑，并附上详细组价表。不论工程有变更或是调整这三块内容都不发生变化。32.3.5结算办理：乙方上报的预算额务必准确，严禁高估冒算，如所报预算价高出甲方最终审定的5%,则甲方有权按“(乙方所报预算价-最终审定价)×10%”计算处以违约金， 并视情况降低乙方在甲方供应商评估体系的等级。32.3.6结算办理时间：竣工验收合格后的一个月内乙方提交完整的竣工资料和结算资料(包含但不限于结算书，工程量计算底稿、钢筋翻样单、变更签证原件、变更签证结算书及所有相关文件、竣工图等)后，经甲方审核确认通过后开始办理结算。拿到竣工备案表等资料且结算跟踪审计审核完成、甲方公司内部审核完成并确认后，经乙方申请，甲方将支付扣除了工程保修金和渗漏保证金后的余款，在收到乙方完整的结算资料后三个月内完成结算初稿。乙方必须配备专职的预结算人员以满足甲方工作，代表乙方负责本工程的预ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate有签字和盖章都代表乙方单位。32.3.7竣工结算的审核，发包人委托的咨询公司在审核后工程预算书的基础上，审核设计变更增减、工程联系单等资料，最终确定竣工结32.3.8预算编制的审核，总包单位编制的预算书，由发包人委托咨询公司进行审核，并经甲乙双方签字盖章确认。审核费按浙价服(2009)84号文件的标准执行。核增费由承32.3.9合同外签证人工费：按技工元/工日，普工元/工日(只计税金)32.3.10合同的漏项、少算或合同价款以外的措施费、风险费、规费等费用，结算时一律不予计列。32.3.11结算时施工(包括生活)用水、用电费用按实际数量从工程款中扣除。35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方约定的发包人其他违约责任：35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 发现乙方有二次分包或再发包的(除甲方同意的情况外),甲方有权追究乙方违约责任并赔偿甲方损失，延误工期赔偿费限额为合同价的5%。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施从承包人合同价款中扣除。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照额质量履约保证金，并处以工程结算总价款的1.75%的违约金；浙江康莱特新森医药原料有限公司由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或市37争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本合同在履行过程中发生的争议，有双方当(1)提交某仲裁委员会仲裁；(2)依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。十一、其他38.1本工程绝对不得转包，合法分包必须事先经发包人确认。分包施工单位为：39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：六级以上地震、山洪暴发、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情40.6本工程双方约定投保内容如下：(2)承包人投保内容：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在合同总价款40.6.3所有保险不应免除由于承包人过失造成的损失而承担的责任。41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：不提供支付担保(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同价5%的履约保证金(支票或汇a、在质量保修期间，承包人应在收到发包人要求修理的通知后2天内派员进驻现场进行解决；承包人在接到通知未派员维修，甲方有权安排其它承包人进行维修，发生费从质保金中扣除，另须再扣该维修费的15%作为管理ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMateb、承包人应在收到中标通知书、签订《建设工程施工合同》后的10天内，应按招标文件规定的格式和金额向发包人提交保证金额为合同总价款5%的履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担；c、履约担保金的有效期履约担保金在工程竣工验收备案后退还给承包人。增加44.3(2)款：因承包人原因造成工程进度严重滞后，或承包人在工期滞后并接到46.合同份数46.1双方约定合同份数：正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人伍份，承包人叁份。47.补充条款：万元违约金。47.2发包人有权提出认为不称职的主要管理、技术人员的更换，直至满意为止。47.3施工用水、用电由发包人自行与总承包人协调并单独装表计量，使用费用由承包人自行支付。47.4由于本招标标段在同一厂区内，故承包人应无中对施工协调、施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督和管47.5由于承包人的施工操作不当，造成施工场地周围的建筑物或其他已建未完成项目、地下管网损坏，所引起的责任及费用由承包人承书进行审计，并积极配合；认可发包人内部审计部门对审计结果的复审。47.7承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，由包人将在工程款中对该部分款项进行扣除，要求承口到发包人处闹事，或围堵威胁发包人工作人员，否则，发包人将对承包人进行2万元/次的扣款(从最近一期工程款中扣除)的所有费用由承包人承担并进行相关损失赔偿。47.9发包人、承包人双方应严格执行国家、部、委、局；合同标的物所在地省、市、浙江康莱特新森医药原料有限公司 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.为，除追究法律责任外，还应追究违约方的违约责任。47.10承包人承诺已熟知本合同全部内容及发包人的相关规章制度，且无任何异议。47.11承包人在履行本合同过程中，必须依法全面履行企业有关职业健康安全和环境47.12合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定，都是内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 ZhejiangKanglaite附件1单位工程建设规模建筑面积(平方米)结构层数跨度(米)设备安装工程造价(元)开工日期竣工日期附件2序号材料/设备规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.(九)合同格式第一部分协议书承包人(全称):遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合工程名称：浙江康莱特新森医药原料有限公司扩建生产辅助用房及仓库项目 工程内容：土建工程：扩建生产辅助用房及仓库项目施工图范围内除发包人指定分包以外所有的土建工程、粗装修工程、卫生洁具等安装、配套工程：扩建生产辅助用房及仓库项目施工图范围内除发包人指定分包以外的安装工程，包括以下：(3)电力工程、自来水工程留洞预埋，计量表箱安装(4)各管线计算节点为各单体楼外墙面1.5米处(第一个窨井处，根据市政管线图纸为准)配套工程：发包人有权对专业性强或认为有必要进行分包的工程项目实施分包，承包人不得以任何理由拒绝。工程立项批准文号：项目概况：本项目在浙江康莱特新森公司厂区空地内新建，该地北临16号大街、南临18浙江康莱特新森医药原料有限公司号大街，东为11号大街、西为杭州泰贺塑化有限公司。本工程I标段新建1#、2#辅助用房建筑面积共计14951.34平方米群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)_二、工程承包范围承包范围及内容：浙江康莱特新森医药原料有限公司扩建生产辅助用房及仓库项目(I标段1#、2#辅助用房土建、室内给排水、室内照外管线工程开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天工程质量标准：五、合同价款金额(大写):元(人民币)矿1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMate本合同双方约定后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)浙江康莱特新森医药原料有限公司 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.第二部分工程质量保修书承包人(全称):助用房及仓库项目(I标段：1#、2#辅助用房)及附属工程(工程全称)签定工程质量保工程及道路工程，以及双方约定的其他项目，具体保修的内容，双方约定如下： 浙江康莱特新森医药原料有限公司扩建生产辅助用房及仓库项目(I标段：1#、2#辅助用房)工程量清单和设计图纸中所有内容以及双方约定的其他项目。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为8年；3、装修工程为2年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5%质保金退款时限安排，竣工验收合格满3年支付2%,5%质保金退款时限安排，竣工验收合格满3年支付2%,满五年支付2%质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。 ZhejiangKanglaite承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字): ZhejiangKanglaite根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工料有限公司(以下简称甲方)与承包人(以下简称乙方),特订立如下合同：第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。(二)严格执行浙江康莱特新森医药原料有限公司扩建生产辅助用房及仓库项目(I标段：1#、2#辅助用房)工程施工合同文件，自觉按合同办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合第三条乙方义务(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼浙江康莱特新森医药原料有限公司 ZhejiangKanglaiteXinsenPharmaceuticalRawMaterialsCo.,Ltd.品。如乙方有违反廉政协议条款，甲方有权对乙方进行工程造价1~5%处罚，作为乙方对甲方的违约赔偿，在工程结算中扣除。(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。第五条双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为浙江康莱特新森医药原料有限公司扩建生产辅助用房及仓库项目 (I标段：1#、2#辅助用房)工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：(盖章)法定代表人：甲方监督单位(盖章)乙方单位：(盖章)法定代表人：乙方监督单位(盖章) (十)工程技术规范1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如国家或行业对工程技术规范进行修订，则按修订后的工程技术规范为准：(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002(5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002(7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001(8)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002(9)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002(10)《建筑电气工程施工质量验收规范及国家现行有关技术规范标准》GB50303-2002(13)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001(14)《混凝土结构试验方法标准》GB50152-92(15)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001(16)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002(17)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98(18)《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000(20)《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97(21)《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40-92(23)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93(24)《建筑机械使用安全技术规程》JG(25)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (26)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(27)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91(28)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000(29)《建筑卷扬机安全规程》GB13329-(30)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97(31)《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》CECS89-97(32)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-20(33)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002(34)《混凝土强度检验评定标准》GBJ10 1.图纸清单(另附)设计单位：中国石化集团上海工程有限公司序号图号图纸名称日期备注 ZhejiangKandaiteXinsenPh2.标准图集清单以下标准图集，限于招标文件指明的章节和内容，