火电厂供水管道安装工程施工合同

火电厂供水管道安装工程施工合同合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为火电厂供水管道安装工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商，双方经充分协商，就本工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：火电厂供水管道安装工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于供水管道的采购、安装、调试、验收等。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方批准后据此进行施工。2.3工程进度款按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成本工程，施工期限为____个月。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方批准。四、质量标准4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：____________________4.3工程质量保修期限：自工程验收合格之日起____年。五、违约责任5.1乙方如未按照约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。5.2甲方如未按照约定时间支付工程进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。7.2双方如需变更或解除合同，应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程预算2.施工计划3.工程验收标准4.质量保修协议5.违约金计算公式6.诉讼管辖法院证明7.资质证明文件8.施工许可证二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方工程质量未达到约定标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。4.甲方擅自变更或解除合同，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指火电厂供水管道安装工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的承包商。3.工程预算：指根据工程设计和施工方案编制的工程造价预算。4.施工计划：指承包商为完成工程所制定的施工进度计划。5.工程验收：指工程完成后，由甲方、乙方及有关方面进行的质量、安全、功能等方面的检查、测试和评定。6.质量保修：指承包商对工程质量在保修期限内承担修复或更换的责任。7.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。8.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配资源和人力，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责修复或更换不符合质量要求的部位，并承担相应费用。3.付款纠纷：解决办法：按照合同约定的付款条款和时间履行付款义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.变更或解除合同：解决办法：双方签订书面协议，明确变更或解除合同的内容和责任，经双方签字盖章后生效。五、所有应用