版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年公共停车场施工与租赁合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方地址及联系方式1.3法定代表人或授权代表2.合同标的及范围2.1停车场项目名称及地点2.2停车场建设规模及功能2.3停车场租赁期限及租赁面积3.施工内容与进度3.1施工图纸及技术要求3.2施工进度安排3.3施工质量标准及验收4.工程造价及支付方式4.1工程造价确定方式4.2工程款支付方式及期限4.3预付款、进度款及竣工结算5.权益与义务5.1双方权利及义务5.2甲方权利及义务5.3乙方权利及义务6.租赁条款6.1租赁期限及租金6.2租金支付方式及期限6.3租赁面积及使用方式7.甲方责任与义务7.1甲方提供场地及设施7.2甲方配合乙方施工7.3甲方提供相关审批手续8.乙方责任与义务8.1乙方按期完成施工8.2乙方保证施工质量8.3乙方提供租赁场地及设施9.违约责任9.1违约情形及处理9.2违约金及赔偿9.3争议解决方式10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除及终止12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术要求13.2附件二:工程量清单13.3附件三:租赁场地及设施清单14.其他约定事项14.1合同份数及效力14.2合同生效日期14.3通知及送达方式14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.1.1甲方:市区街道办事处1.1.2乙方:市区房地产开发有限公司1.2双方地址及联系方式1.2.1甲方地址:市区街道办事处路号1.2.3乙方地址:市区房地产开发有限公司路号1.3法定代表人或授权代表1.3.1甲方法定代表人:1.3.2乙方法定代表人:2.合同标的及范围2.1停车场项目名称及地点2.1.1项目名称:市区公共停车场2.1.2项目地点:市区街道路号2.2停车场建设规模及功能2.2.1建设规模:共计500个停车位2.2.2功能:为周边居民及商户提供停车服务2.3停车场租赁期限及租赁面积2.3.1租赁期限:自2025年1月1日起至2029年12月31日止,共计5年2.3.2租赁面积:500个停车位3.施工内容与进度3.1施工图纸及技术要求3.1.1乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工3.1.2施工图纸及技术要求应符合国家及地方相关规范3.2施工进度安排3.2.1施工期限:自合同签订之日起至2025年6月30日止3.2.2乙方应按进度计划完成施工任务3.3施工质量标准及验收3.3.1施工质量应符合国家标准及甲方要求3.3.2甲方对施工质量进行验收,验收合格后方可投入使用4.工程造价及支付方式4.1工程造价确定方式4.1.1工程造价按工程量清单计价4.1.2工程量清单由甲方提供4.2工程款支付方式及期限4.2.1甲方分阶段支付工程款4.2.2预付款:合同签订后5个工作日内支付4.2.3进度款:每完成20%的工程量支付一次4.2.4竣工结算款:工程验收合格后30日内支付4.3预付款、进度款及竣工结算4.3.1预付款:人民币万元4.3.2进度款:按实际完成工程量计算4.3.3竣工结算款:按工程量清单及实际完成工程量计算5.权益与义务5.1双方权利及义务5.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督5.1.2乙方应保证施工质量,按期完成施工任务5.2甲方权利及义务5.2.1甲方提供施工场地及设施5.2.2甲方配合乙方办理相关审批手续5.3乙方权利及义务5.3.1乙方有权要求甲方提供施工场地及设施5.3.2乙方应保证施工质量,按期完成施工任务6.租赁条款6.1租赁期限及租金6.1.1租赁期限:自2025年1月1日起至2029年12月31日止,共计5年6.1.2租金:人民币元/月/车位6.2租金支付方式及期限6.2.1租金支付方式:每月支付一次6.2.2支付期限:每月一天前支付6.3租赁面积及使用方式6.3.1租赁面积:500个停车位6.3.2使用方式:乙方可用于商业租赁或自用7.甲方责任与义务7.1甲方提供场地及设施7.1.1甲方应确保施工场地平整、安全,满足施工要求7.1.2甲方应提供必要的施工设施,如水电接入、排水系统等7.2甲方配合乙方施工7.2.1甲方应协助乙方办理施工许可等相关手续7.2.2甲方应确保施工期间周边环境的稳定,避免对周边居民和商户造成影响7.3甲方提供相关审批手续7.3.1甲方应提供停车场建设项目的规划许可证、建设许可证等审批文件7.3.2甲方应保证提供的手续真实有效8.乙方责任与义务8.1乙方按期完成施工8.1.1乙方应按照合同约定的施工进度计划完成施工任务8.1.2乙方应确保施工质量,不得出现重大质量问题8.2乙方保证施工质量8.2.1乙方应按照国家及行业标准进行施工8.2.2乙方应建立质量管理体系,确保施工质量8.3乙方提供租赁场地及设施8.3.1乙方应在租赁期限届满前,将停车场设施完好无损地交付给甲方9.违约责任9.1违约情形及处理9.1.1任何一方违反合同约定,均构成违约9.1.2违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2违约金及赔偿9.2.1违约金按合同总价的%计算9.2.2赔偿损失包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等9.3争议解决方式9.3.1双方应友好协商解决合同争议9.3.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,可以解除合同10.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行10.1.3一方违约,另一方在合理期限内未得到赔偿10.2合同终止条件10.2.1租赁期限届满10.2.2双方协商一致终止合同10.3合同解除及终止后的处理10.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项10.3.2双方应妥善处理合同解除或终止后的善后事宜11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效11.1.2甲方支付预付款11.2合同变更程序11.2.1变更合同需经双方协商一致11.2.2变更内容应以书面形式确认11.3合同解除及终止11.3.1合同解除或终止后,原合同终止,新合同生效12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术要求13.2附件二:工程量清单13.3附件三:租赁场地及设施清单13.4附件四:施工进度计划13.5附件五:租金支付计划14.其他约定事项14.1合同份数及效力14.1.1本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3通知及送达方式14.3.1任何一方通知对方,应以书面形式进行,并送达至对方指定的地址14.4合同附件效力14.4.1合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、融资机构、咨询机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保租赁双方的权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可通过合同约定或双方协商的方式,以监理、咨询、审计等形式参与。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和合同约定确定。16.1.2第三方的责任限额不得超过其接受服务时的合理预期收益。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在履行合同过程中因故意或重大过失造成损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方在履行合同过程中因不可抗力造成损失的,免除其责任,但应尽合理努力减轻损失。17.第三方权利17.1第三方权利保障17.1.1第三方在履行合同过程中享有合法权益,甲乙双方应予以保障。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供资料、现场访问等。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系基于合同约定,甲方应按照合同约定向第三方支付服务费用。18.1.2甲方对第三方的服务质量和成果负有监督责任。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系基于合同约定,乙方应按照合同约定向第三方支付服务费用。18.2.2乙方对第三方的服务质量和成果负有监督责任。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的合同权利义务分配。18.3.2第三方对甲乙双方的争议不承担责任,但有权提出意见和建议。19.第三方介入的具体条款19.1监理单位19.1.1监理单位负责对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。19.1.2监理单位有权要求乙方提供施工资料,并对施工质量进行抽检。19.2设计单位19.2.1设计单位负责提供符合合同要求的施工图纸和技术文件。19.2.2设计单位应参与施工过程中的技术交底和问题解决。19.3审计机构19.3.1审计机构负责对工程项目的资金使用情况进行审计。19.3.2审计机构有权要求甲乙双方提供相关财务资料。19.4融资机构19.4.1融资机构负责为甲方提供项目融资服务。19.4.2融资机构有权要求甲方提供项目相关资料。19.5咨询机构19.5.1咨询机构负责提供项目咨询和决策支持服务。19.5.2咨询机构有权要求甲乙双方提供项目相关信息。20.第三方介入的变更程序20.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致。20.2第三方介入的变更应以书面形式确认,并作为合同附件。20.3第三方介入的变更不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术要求详细要求:包括设计图纸、施工说明、材料清单、设备清单等,确保施工质量和安全。说明:施工图纸及技术要求应由甲方提供,乙方应严格按照要求进行施工。2.附件二:工程量清单详细要求:列出所有工程项目的数量、单价、总价,作为工程款支付的依据。说明:工程量清单应由甲方提供,乙方应根据实际完成情况进行核对。3.附件三:租赁场地及设施清单详细要求:详细列出租赁场地的面积、设施、功能等,明确租赁范围和使用条件。说明:租赁场地及设施清单应由甲方提供,乙方应确保租赁场地的正常使用。4.附件四:施工进度计划详细要求:列出施工各阶段的开始和结束时间,确保施工进度符合合同约定。说明:施工进度计划应由乙方提供,甲方应予以审核。5.附件五:租金支付计划详细要求:列出租金支付的月份、金额、支付方式等,确保租金按时支付。说明:租金支付计划应由乙方提供,甲方应予以审核。6.附件六:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体方式、责任、权利等,确保第三方介入的合法性和有效性。说明:第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订。7.附件七:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构、程序等,确保争议能够得到及时、公正的解决。说明:争议解决协议应由甲乙双方共同签订。8.附件八:合同变更协议详细要求:明确合同变更的内容、程序、生效日期等,确保合同变更的合法性和有效性。说明:合同变更协议应由甲乙双方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:乙方未能在合同约定的工期内完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因工期延误造成的损失。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:甲方未能在合同约定的支付期限内支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因资金周转困难造成的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:监理单位未按合同约定进行施工监督,甲方和乙方均有权要求监理单位支付违约金,并赔偿因此造成的损失。4.违约行为:租赁双方未按合同约定履行租赁义务责任认定:违约方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。示例:乙方未按合同约定支付租金,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二五年公共停车场施工与租赁合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目投资方5.项目建设方三、施工内容1.施工范围2.施工内容3.施工标准4.施工进度5.施工质量四、施工组织1.施工单位2.施工项目经理3.施工团队4.施工组织机构5.施工现场管理五、施工进度计划1.施工总进度计划2.各阶段施工进度计划3.施工进度调整4.施工进度跟踪5.施工进度验收六、施工质量保证1.质量标准2.质量检验3.质量保证措施4.质量责任5.质量纠纷处理七、施工安全保证1.安全生产责任制2.安全生产措施3.安全生产培训4.安全生产检查5.安全生产事故处理八、施工环境保护1.环保要求2.环保措施3.环保设施4.环保监测5.环保责任九、施工合同价款1.合同价款2.工程量清单3.付款方式4.付款进度5.付款争议处理十、施工合同工期1.工期要求2.工期调整3.工期延误责任4.工期验收5.工期争议处理十一、施工合同变更1.变更范围2.变更程序3.变更内容4.变更费用5.变更争议处理十二、施工合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任4.解除争议处理5.解除后的处理十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十四、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五年公共停车场施工与租赁合同2.合同编号:2025GCL0013.合同签订日期:2025年3月15日4.合同签订地点:市区路号5.合同双方基本信息投资方:市城市基础设施建设有限公司地址:市区路号联系人:联系电话:138建设方:市建筑集团有限公司地址:市区路号联系人:联系电话:1395678二、项目背景1.项目名称:市公共停车场建设项目2.项目地点:市区路3.项目规模:占地面积20000平方米,停车位500个4.项目投资方:市城市基础设施建设有限公司5.项目建设方:市建筑集团有限公司三、施工内容1.施工范围:包括停车场土建工程、路面工程、排水工程、照明工程等2.施工内容:详细施工图纸及工程量清单3.施工标准:按照国家相关标准和设计要求执行4.施工进度:合同签订后30天内提交施工组织设计,60天内完成主体结构施工,120天内完成全部施工内容5.施工质量:符合国家质量验收规范,达到合格标准四、施工组织1.施工单位:市建筑集团有限公司2.施工项目经理:3.施工团队:由具有丰富经验的工程师、技术员、施工人员组成4.施工组织机构:设立项目经理部,负责施工过程中的各项管理工作5.施工现场管理:严格按照施工组织设计进行现场管理,确保施工安全和质量五、施工进度计划1.施工总进度计划:详见附件一2.各阶段施工进度计划:详见附件二3.施工进度调整:因不可抗力或其他原因导致进度延误,经双方协商一致后可进行调整4.施工进度跟踪:由建设单位派驻监理人员进行跟踪检查5.施工进度验收:按照施工进度计划进行阶段性验收,合格后方可进入下一阶段施工六、施工质量保证1.质量标准:符合国家相关标准和设计要求2.质量检验:施工单位自检、监理单位抽检、第三方检测3.质量保证措施:建立健全质量管理体系,严格执行质量控制程序4.质量责任:施工单位对工程质量承担全部责任5.质量纠纷处理:由双方协商解决,协商不成的,提交仲裁机构或人民法院裁决七、施工安全保证1.安全生产责任制:明确各级人员的安全责任,实行安全生产一票否决制2.安全生产措施:制定详细的安全生产措施,确保施工安全3.安全生产培训:对施工人员进行安全教育和培训4.安全生产检查:定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患八、施工环境保护1.环保要求:遵守国家及地方环保法规,确保施工过程中不对环境造成污染2.环保措施:采取有效措施减少施工噪声、粉尘、废水等对环境的影响3.环保设施:配备必要的环保设施,如防尘网、喷淋系统、沉淀池等4.环保监测:定期进行环境监测,确保排放达标5.环保责任:施工单位对施工过程中的环境污染承担全部责任九、施工合同价款1.合同价款:人民币伍仟万元整(¥500,000,000.00)2.工程量清单:详见附件三3.付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例详见附件四4.付款进度:按施工进度及质量验收结果进行支付5.付款争议处理:如发生争议,双方协商解决,协商不成的,提交仲裁机构或人民法院裁决十、施工合同工期1.工期要求:合同签订后180天内完成全部施工内容2.工期调整:因不可抗力或其他原因导致工期延误,经双方协商一致后可进行调整3.工期延误责任:因施工单位原因导致工期延误,由施工单位承担相应责任4.工期验收:按照施工进度计划进行阶段性验收,合格后方可进入下一阶段施工5.工期争议处理:如发生争议,双方协商解决,协商不成的,提交仲裁机构或人民法院裁决十一、施工合同变更1.变更范围:包括工程范围、工程量、工程标准、合同价款、工期等2.变更程序:任何一方提出变更,需提前通知对方,经双方协商一致后方可实施3.变更内容:详细变更内容需在变更协议中明确4.变更费用:变更费用按实际情况计算,由变更责任方承担5.变更争议处理:如发生争议,双方协商解决,协商不成的,提交仲裁机构或人民法院裁决十二、施工合同解除1.解除条件:因不可抗力、一方违约等法定或约定条件2.解除程序:任何一方提出解除,需提前通知对方,并书面确认3.解除责任:因一方违约导致合同解除,违约方承担相应责任4.解除争议处理:如发生争议,双方协商解决,协商不成的,提交仲裁机构或人民法院裁决5.解除后的处理:双方协商处理合同解除后的善后事宜十三、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼2.争议解决机构:协商解决或调解不成的,提交仲裁委员会仲裁3.争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担5.争议解决期限:自争议发生之日起一年内解决十四、合同生效及其他1.合同生效条件:双方签字盖章后生效2.合同生效日期:2025年3月15日3.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同4.合同终止日期:合同履行完毕或双方协商一致解除合同之日5.合同附件:附件一至附件五[此处为合同附件部分,包括施工组织设计、工程量清单、付款计划、变更协议等]甲方(投资方):____________________乙方(建设方):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导施工进度和质量管理说明:甲方有权根据项目进度要求,对施工进度进行监督和调整。同时,甲方应负责施工过程中的质量管理,确保工程质量达到合同约定标准。2.甲方负责设计变更和材料采购说明:在施工过程中,如需进行设计变更或材料更换,甲方应负责提出变更申请,并承担相关费用。同时,甲方应负责材料采购,确保材料符合合同要求。3.甲方负责工程验收和交付使用说明:工程完工后,甲方应组织相关人员进行验收,验收合格后,甲方有权要求乙方按照约定时间交付使用。4.甲方负责租赁合同签订和管理说明:甲方作为投资方,有权与租赁方签订租赁合同,并对租赁合同进行管理,确保租赁方按时支付租金。5.甲方负责公共停车场配套设施建设说明:甲方应负责停车场内公共配套设施的建设,如照明、标识、监控等,确保停车场功能完善。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方负责施工组织和人员安排说明:乙方应负责施工组织的编制和实施,包括人员安排、施工计划、现场管理等,确保施工顺利进行。2.乙方负责施工技术和安全措施说明:乙方应按照国家相关标准和规范,制定施工技术方案和安全措施,确保施工安全和质量。3.乙方负责施工进度控制和质量保证说明:乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务,并对施工质量进行严格控制,确保工程质量达到合同要求。4.乙方负责施工过程中对环境的影响说明:乙方应采取措施减少施工过程中对环境的影响,如粉尘、噪音、废水等,确保环境保护措施的落实。5.乙方负责租赁合同的履行和纠纷处理说明:乙方应按照租赁合同约定,履行相关义务,如按时交付停车场、维护停车场设施等。如发生纠纷,乙方应积极配合甲方和租赁方协商解决。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介机构的选择和职责说明:合同双方应共同选择具有资质的第三方中介机构,负责工程监理、造价咨询、招标代理等工作。2.第三方中介机构的监督和管理说明:合同双方应监督第三方中介机构的工作,确保其按照合同约定履行职责,并对第三方中介机构的工作成果负责。3.第三方中介机构的费用承担说明:第三方中介机构的费用由合同双方按比例分担,具体分担比例由双方协商确定。4.第三方中介机构的争议解决说明:如第三方中介机构在履行职责过程中出现争议,合同双方应协商解决,协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院裁决。5.第三方中介机构的合同终止说明:如第三方中介机构因故无法继续履行职责,合同双方可协商终止其合同,并按约定承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工组织设计2.附件二:各阶段施工进度计划3.附件三:工程量清单4.附件四:付款计划5.附件五:变更协议6.附件六:第三方中介机构资质证明7.附件七:设计变更文件8.附件八:材料采购清单9.附件九:工程验收报告10.附件十:租赁合同11.附件十一:第三方中介机构工作成果12.附件十二:环境保护监测报告二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务。2.违约行为:乙方施工质量未达到合同约定标准。认定:经第三方中介机构或甲方验收,发现施工质量不符合合同约定,视为违约。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。认定:甲方在规定付款期限内未支付款项,视为违约。4.违约行为:甲方未按时完成设计变更或材料采购。5.违约行为:第三方中介机构未按合同约定履行职责。认定:第三方中介机构未按合同约定履行监理、造价咨询、招标代理等工作,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约:指一方当事人未履行合同约定的义务,包括逾期履行、不履行、不完全履行等。3.仲裁:指争议双方将争议提交给仲裁机构,由仲裁机构作出裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指争议双方将争议提交给人民法院,由人民法院作出判决的一种争议解决方式。5.仲裁规则:指仲裁机构制定的,规范仲裁程序和仲裁行为的规则。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可抗力导致工期延误。解决办法:双方协商调整工期,并按实际情况承担相应责任。2.问题:施工质量不符合合同约定。解决办法:乙方采取措施进行整改,直至符合合同要求。3.问题:甲方未按约定支付款项。解决办法:乙方提出书面催款,甲方应在规定时间内支付。4.问题:第三方中介机构未按合同约定履行职责。解决办法:双方协商解决,如协商不成,可提交仲裁机构或人民法院裁决。五、所有应用场景:1.公共停车场新建项目2.公共停车场改建项目3.公共停车场扩建项目4.公共停车场租赁项目5.公共停车场配套设施建设项目全文完。二零二五年公共停车场施工与租赁合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:1.2乙方:1.3其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的:2.2合同依据:1.国家及地方有关法律法规;2.《中华人民共和国合同法》;3.甲方提供的场地使用证明文件;4.乙方具备的施工资质证明文件。三、定义与解释3.1专业属于:本合同中的“公共停车场”是指供公众停车使用的场地,包括地面停车场和地下停车场。3.2关键词解释:1.建设工期:指乙方从合同签订之日起至停车场竣工验收合格之日止的施工时间;2.租赁期限:指乙方租赁公共停车场的时间;3.租金:指乙方按照本合同约定支付给甲方的租金;4.竣工验收:指乙方完成公共停车场施工后,按照国家及地方相关标准进行验收,取得相关部门的竣工验收合格证明。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.按照合同约定向乙方提供场地使用权;2.对乙方施工过程中的违法行为进行制止;3.在乙方租赁期限内,负责公共停车场的日常维护和管理;4.在合同约定的租赁期限届满后,无偿收回公共停车场。4.2乙方的权利和义务:1.在甲方提供的场地内,按照合同约定进行公共停车场的施工建设;2.按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务;3.在施工过程中,严格遵守国家及地方相关法律法规,确保施工质量和安全;4.按照合同约定的时间、地点交付竣工验收合格的公共停车场;5.在租赁期限内,按照合同约定支付租金;6.租赁期满后,乙方有权收回公共停车场。五、履行条件5.1合同履行时间:自合同签订之日起至公共停车场竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:甲方提供的场地。5.3合同履行方式:1.甲方提供场地使用权,乙方进行公共停车场施工建设;2.乙方在施工过程中,遵守国家及地方相关法律法规,确保施工质量和安全;3.乙方在租赁期限内,按照合同约定支付租金;4.合同期满后,乙方无偿收回公共停车场。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同约定的租赁期限届满;2.甲乙双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订合同终止协议;2.乙方交付竣工验收合格的公共停车场;3.甲方收回公共停车场。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定支付剩余租金;2.合同终止后,甲乙双方应相互归还对方财产,并结算相关费用;3.合同终止后,双方不得就合同终止前发生的纠纷提起诉讼。七、费用与支付7.1费用构成:1.施工费用:包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工机械使用费、安全文明施工费等;2.竣工验收费用:包括但不限于竣工验收检测费、工程监理费等;3.租赁费用:包括但不限于租金、物业管理费、公共设施维护费等;4.其他费用:包括但不限于税费、保险费、合同变更费用等。7.2支付方式:1.施工费用:分阶段支付,具体支付节点由甲乙双方协商确定;2.竣工验收费用:在竣工验收合格后一次性支付;3.租赁费用:按月支付,甲方在每月的指定日期前支付当月租金;4.其他费用:根据费用性质和合同约定支付。7.3支付时间:1.施工费用:具体支付时间根据施工进度和合同约定执行;2.竣工验收费用:在竣工验收合格后30日内支付;3.租赁费用:每月的指定日期前支付;4.其他费用:根据费用性质和合同约定执行。7.4支付条款:1.甲方应在收到乙方提交的合法发票或收据后15日内支付相应费用;2.乙方应保证提交的发票或收据真实、合法、有效;3.任何因甲方原因导致的逾期支付,甲方应向乙方支付相应的滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按合同约定提供场地使用权,应向乙方支付违约金;2.甲方未按时支付租金,应向乙方支付滞纳金;3.甲方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约:1.乙方未按合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金;2.乙方未按时交付竣工验收合格的公共停车场,应向甲方支付违约金;3.乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金的具体金额由甲乙双方协商确定;2.赔偿方式可根据实际情况选择货币赔偿或实物赔偿。九、保密条款9.1保密内容:1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;2.合同内容及其相关资料;3.双方约定的其他保密事项。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露;2.双方不得以任何形式泄露、传播保密信息;3.双方应遵守国家及地方的保密法律法规。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等;2.政府行为:政策调整、法律法规变更等;3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明;2.双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响;3.不可抗力事件导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例:地震、洪水、政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同项下的权利和义务;2.经双方同意,甲方有权将合同项下的部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形:1.合同中明确约定不得转让的权利和义务;2.乙方因施工原因无法继续履行合同。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留在公共停车场租赁期限届满后无偿收回停车场的权利;2.乙方保留在合同履行过程中发现甲方违约行为时的追究权利。13.2特殊权力保留:1.双方同意,在合同履行期间,如遇国家法律法规的调整,甲乙双方应依法调整合同内容,但不得损害对方的合法权益;2.双方同意,在合同履行期间,如遇不可抗力事件,甲乙双方应相互理解,积极应对,并保留采取必要措施维护自身权益的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何修改或补充合同内容的提议,均应以书面形式提出;2.双方应就修改或补充的内容进行协商,并达成一致意见。14.2修改和补充效力:1.经甲乙双方协商一致,修改或补充的合同内容自双方签字盖章之日起生效;2.修改或补充的合同内容为本合同不可分割的一部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互提供必要的信息和资料,确保合同的顺利履行;2.双方应相互配合,解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开会议,讨论合同履行情况和存在的问题;2.双方应通过书面形式或电话、邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间的完整协议,取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款:1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议;2.任何增减条款均应以书面形式签订,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:(年)年(月)月(日)日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《肺特殊CT征象》课件
- 《电能计量技术》课件
- 《家具的加工工艺》课件
- 第19课 七七事变与全民族抗战(解析版)
- 《卫生经济管理系统》课件
- 寒假自习课 25春初中道德与法治八年级下册教学课件 第一单元 大单元整体设计
- 银行宣传推广总结
- 《皮肤生理学》课件
- 素描艺术探索
- 风险监测与追踪培训
- DB63T 2376-2024 餐饮单位有害生物防治技术指南
- 中考语文名著《西游记》专项复习:《三调芭蕉扇》
- 2025新年春节专用对联蛇年春联带横批
- 【MOOC】融合新闻:通往未来新闻之路-暨南大学 中国大学慕课MOOC答案
- 2024年世界职业院校技能大赛中职组“工程测量组”赛项考试题库(含答案)
- JGJT46-2024《施工现场临时用电安全技术标准》条文解读
- 半结构化面试题100题
- 静脉治疗小组管理
- 五星级大酒店会议团队接待方案
- 2024届上海高考语文课内古诗文背诵默写篇目(精校版)
- MOOC 模拟电子技术基础-华中科技大学 中国大学慕课答案
评论
0/150
提交评论