2025年度数据中心电力设施施工专业分包合同6.14版2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心电力设施施工专业分包合同6.14版本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据及背景1.3合同目的及范围1.4合同工期及进度安排2.1电力设施施工内容2.2施工图纸及资料2.3施工现场管理2.4施工安全与环保3.1电力设施施工质量要求3.2施工质量检验与验收3.3质量保证金的支付与退还4.1电力设施施工进度要求4.2进度计划的编制与调整4.3进度款的支付与结算5.1电力设施施工费用5.2费用构成及计算方法5.3费用支付方式及时间6.1电力设施施工材料供应6.2材料质量及验收标准6.3材料采购及费用结算7.1电力设施施工人员7.2人员资质及培训7.3人员管理与调配8.1电力设施施工变更8.2变更程序及费用处理8.3变更后的合同履行9.1电力设施施工验收9.2验收标准及程序9.3验收不合格的处理10.1电力设施施工竣工10.2竣工条件及程序10.3竣工验收报告11.1合同解除及终止11.2合同解除条件及程序11.3合同终止后的处理12.1违约责任及处理12.2违约金的计算及支付12.3违约责任的承担13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.1合同生效及期限14.2合同附件及补充协议14.3合同解除及终止后的后续事宜第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1分包方1.1.1.1名称：________1.1.1.2注册地址：________1.1.1.3法定代表人：________1.1.1.4联系电话：________1.1.2总包方1.1.2.1名称：________1.1.2.2注册地址：________1.1.2.3法定代表人：________1.1.2.4联系电话：________1.2合同签订依据及背景1.2.1项目名称：________1.2.2项目地点：________1.2.3项目投资方：________1.2.4项目合同编号：________1.3合同目的及范围1.3.1本合同旨在明确总包方与分包方在2024年度数据中心电力设施施工过程中的权利、义务及责任。1.3.2.1电力系统的设计、采购、安装、调试及试运行；1.3.2.2电力设施的维护和保养；1.3.2.3电力系统的优化升级；1.4合同工期及进度安排1.4.1合同工期：自合同生效之日起至________止。1.4.2施工进度安排：1.4.2.1设计阶段：________1.4.2.2采购阶段：________1.4.2.3安装阶段：________1.4.2.4调试阶段：________1.4.2.5试运行阶段：________2.1电力设施施工内容2.1.1电力系统设计：2.1.1.1根据总包方提供的设计要求，进行电力系统设计；2.1.1.2设计文件应符合国家及行业相关标准；2.1.2电力设施采购：2.1.2.1根据设计要求，采购所需的电力设施；2.1.2.2采购的电力设施应符合质量要求；2.1.3电力设施安装：2.1.3.1按照设计图纸和规范要求进行电力设施安装；2.1.3.2安装过程中应确保施工安全和质量；2.1.4电力设施调试：2.1.4.1对安装完成的电力设施进行调试；2.1.4.2调试过程应确保电力设施运行稳定；2.1.5电力设施试运行：2.1.5.1进行电力设施试运行，确保其正常运行；2.1.5.2试运行期间发现问题应及时处理；3.1电力设施施工质量要求3.1.1电力设施施工应严格按照国家及行业相关标准和规范进行；3.1.2施工质量应符合设计要求；3.1.3施工过程中应加强质量检验，确保施工质量；3.2施工质量检验与验收3.2.1施工过程中应进行定期质量检验；3.2.2施工质量验收应在工程完工后进行；3.2.3验收合格后方可交付使用；3.3质量保证金的支付与退还3.3.1总包方应向分包方支付质量保证金；3.3.2质量保证金在合同履行完毕且无质量问题后退还；4.1电力设施施工进度要求4.1.1电力设施施工进度应符合合同约定的工期安排；4.1.2分包方应按时完成施工任务；4.2进度计划的编制与调整4.2.1分包方应根据合同工期编制施工进度计划；4.2.2施工进度计划应经总包方审核批准；4.2.3如遇特殊情况需调整进度计划，应提前向总包方提出申请；4.3进度款的支付与结算4.3.1总包方应根据施工进度支付进度款；4.3.2进度款支付比例按合同约定执行；4.3.3进度款结算应在合同约定的时间内完成。8.1电力设施施工变更8.1.1变更程序8.1.1.1如遇设计变更、现场条件变化或其他原因导致施工内容、进度、质量、费用等方面发生变化，应及时提出变更申请；8.1.1.2变更申请应提交至总包方，并由总包方组织相关方进行评审；8.1.2变更费用及工期调整8.1.2.1变更后的费用调整应按照合同约定的方式计算；8.1.2.2变更后的工期调整应经双方协商一致；8.2电力设施施工变更后的合同履行8.2.1变更后的施工内容、进度、质量、费用等应在变更协议中明确；8.2.2变更协议作为合同附件，具有同等法律效力；8.3电力设施施工验收8.3.1验收标准8.3.1.1验收标准应符合国家及行业相关标准和规范；8.3.1.2验收标准应包括设计要求、施工规范、质量标准等；8.3.2验收程序8.3.2.1验收应在工程完工后进行；8.3.2.2验收应由总包方组织，分包方参与；8.3.3验收不合格的处理8.3.3.1验收不合格的电力设施应进行整改；8.3.3.2整改后的电力设施应重新进行验收；9.1电力设施施工竣工9.1.1竣工条件9.1.1.1所有施工内容完成；9.1.1.2电力设施验收合格；9.1.1.3相关资料齐全；9.1.2竣工程序9.1.2.1分包方应向总包方提交竣工报告；9.1.2.2总包方组织验收，合格后颁发竣工证书；9.1.3竣工验收报告9.1.3.1竣工验收报告应详细记录验收过程和结果；9.1.3.2竣工验收报告作为合同附件，具有同等法律效力；10.1合同解除及终止10.1.1合同解除条件10.1.1.1双方协商一致；10.1.1.2出现不可抗力事件；10.1.1.3违约行为导致合同无法履行；10.1.2合同终止程序10.1.2.1提前通知对方；10.1.2.2完成合同终止后的善后工作；10.2合同解除后的处理10.2.1解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余款项；10.2.2解除合同后，双方应按照法律法规和合同约定处理争议；11.1违约责任及处理11.1.1违约责任11.1.1.1分包方违约责任；11.1.1.2总包方违约责任；11.1.2违约处理11.1.2.1违约方应承担违约责任；11.1.2.2违约责任的承担方式；12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式12.1.1.1仲裁；12.1.1.2诉讼；12.2争议解决程序12.2.1争议提交；12.2.2争议审理；12.2.3争议解决结果的执行；13.1合同生效及期限13.1.1合同生效条件13.1.1.1双方签字盖章；13.1.1.2合同内容符合法律法规；13.1.2合同期限13.1.2.1合同期限自合同生效之日起至________止；13.2合同附件及补充协议13.2.1合同附件13.2.1.1附件一：施工图纸；13.2.1.2附件二：技术规范；13.2.2补充协议13.2.2.1补充协议应经双方协商一致；13.2.2.2补充协议作为合同附件，具有同等法律效力；14.1合同解除及终止后的后续事宜14.1.1后续事宜处理14.1.1.2款项结算；14.1.1.3争议解决；14.2合同解除及终止后的法律效力14.2.1合同解除及终止后，双方的权利义务终止；14.2.2合同解除及终止后的法律效力由法律法规和合同约定确定。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1第三方是指除合同双方（甲乙双方）以外的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询、检测、评估或其他相关服务的独立实体。15.1.2.1设计单位；15.1.2.2监理单位；15.1.2.3材料供应商；15.1.2.4检测机构；15.1.2.5咨询顾问；15.1.2.6仲裁机构。15.2第三方介入的引入15.2.1甲乙双方可以根据合同履行需要，引入第三方介入。15.2.2引入第三方介入的申请应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确。15.3第三方的责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险进行评估。15.3.2第三方的责任限额应在合同中明确，并作为合同附件。15.3.3第三方的责任限额不得超过合同总金额的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定。15.4第三方的责权利15.4.1第三方的权利15.4.1.1第三方有权根据合同约定，独立行使职责，不受甲乙双方干预；15.4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；15.4.1.3第三方有权获得合同约定的服务费用。15.4.2第三方的义务15.4.2.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务；15.4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；15.4.2.3第三方应承担因其过错导致的责任。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的划分15.5.1.1第三方对甲方负责，接受甲方的监督和指导；15.5.1.2第三方应向甲方报告工作进展和存在的问题。15.5.2第三方与乙方的划分15.5.2.1第三方对乙方负责，执行乙方的指令；15.5.2.2第三方应向乙方提供工作成果，并接受乙方的验收。15.6第三方介入的合同条款15.6.1.1第三方的名称、地址、联系方式；15.6.1.2第三方的职责范围；15.6.1.3第三方的服务内容和标准；15.6.1.4第三方的责任限额；15.6.1.5第三方的服务费用及支付方式；15.6.1.6第三方的保密条款；15.6.1.7第三方介入的生效日期。15.7第三方介入的变更程序15.7.1如需变更第三方介入的合同条款，甲乙双方应协商一致，并按照合同变更程序进行。15.8第三方介入的争议解决15.8.1第三方介入过程中出现的争议，应由甲乙双方协商解决；15.8.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行解决。15.9第三方介入的合同终止15.9.1.1合同履行完毕；15.9.1.2双方协商一致；15.9.1.3合同约定的终止条件成就；15.9.1.4法律法规规定的其他情形。15.10第三方介入的后续处理15.10.1第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜，包括但不限于：15.10.1.1款项结算；15.10.1.2资料移交；15.10.1.3争议解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含所有电力设施的设计图纸，包括电气系统图、设备布置图、接地系统图等。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，必须详细、准确。2.附件二：技术规范详细要求：列出施工过程中必须遵守的国家及行业相关标准和规范。3.附件三：施工进度计划详细要求：列出详细的施工进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具。4.附件四：质量保证措施详细要求：详细说明施工过程中的质量保证措施，包括质量检验、验收等。说明：质量保证措施是确保施工质量的关键环节。5.附件五：安全文明施工措施详细要求：列出施工过程中的安全文明施工措施，包括安全防护、环境保护等。说明：安全文明施工措施是确保施工安全、环保的重要保障。6.附件六：合同变更记录详细要求：记录合同履行过程中的所有变更，包括变更原因、内容、影响等。说明：合同变更记录是合同履行过程中的重要记录，有助于追溯问题。7.附件七：验收报告详细要求：详细记录工程验收过程和结果，包括验收日期、验收人员、验收结论等。说明：验收报告是工程完工后的重要文件，证明工程符合合同要求。8.附件八：结算单据详细要求：记录工程款项的支付和结算情况，包括付款日期、金额、凭证等。说明：结算单据是工程款项支付的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成施工任务示例说明：如合同约定工期为120天，实际工期超过120天，分包方需承担违约责任。2.违约行为：施工质量不符合要求责任认定标准：经检验，施工质量不符合合同约定的标准，视为违约。示例说明：电力设施施工后，经检测机构检测，发现部分设备不符合国家标准，分包方需承担违约责任。3.违约行为：材料供应不及时或质量不合格责任认定标准：材料供应未按时完成或材料质量不符合要求，视为违约。示例说明：分包方未按约定时间提供所需材料，或提供的材料质量不合格，需承担违约责任。4.违约行为：违反安全文明施工规定责任认定标准：在施工过程中，违反安全文明施工规定，造成安全事故或环境污染，视为违约。示例说明：施工过程中，因分包方违反安全规定导致事故，分包方需承担违约责任。5.违约行为：未按时提交验收报告责任认定标准：工程完工后，未在合同约定的时间内提交验收报告，视为违约。示例说明：工程完工后，分包方未在约定时间内提交验收报告，需承担违约责任。全文完。2024年度数据中心电力设施施工专业分包合同6.14版2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________1.2乙方（施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________1.3其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确2024年度数据中心电力设施施工专业分包的双方权利、义务和责任，确保项目顺利进行。2.2目的：本合同旨在明确双方在数据中心电力设施施工过程中的权利、义务，保障工程质量和安全，确保项目按时、按质完成。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中，“数据中心电力设施施工”是指为满足数据中心运行需求，对电力系统进行设计、施工、调试及验收等全过程的工作。3.2关键词解释：（1）电力设施：指为数据中心提供电力供应的设备、线路、变压器等；（2）施工：指按照设计要求，对电力设施进行安装、调试、验收等；（3）专业分包：指将工程中的一部分工作内容，委托给具备相应资质的专业施工单位完成。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质完成数据中心电力设施施工；（2）甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督、检查，并提出合理化建议；（3）甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程款；（4）甲方应协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质完成数据中心电力设施施工；（2）乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工安全和质量；（3）乙方应按照甲方要求，配合甲方进行施工过程中的监督、检查；（4）乙方应承担因自身原因造成的工程损失、事故等责任。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心电力设施施工验收合格之日止。5.2合同履行地点：数据中心电力设施施工地点：_________________________5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，分阶段、分批次完成数据中心电力设施施工，甲方有权对施工进度进行监督。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期完成，且验收合格；（2）合同约定的终止事由发生；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方；（2）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照约定进行工程结算；（2）因终止合同给对方造成的损失，应由责任方承担；（3）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：根据乙方提供的设计方案和图纸，按照市场行情和合同约定进行计算；（2）材料费：包括施工所需的各种电力设施材料、设备、配件等；（3）人工费：包括施工人员的工资、福利、保险等；（4）施工机具使用费：包括租赁、维修、保养等费用；（5）管理费：包括项目管理人员的费用、办公费用、差旅费用等；（6）利润：按照合同约定比例计算；（7）其他费用：合同中未列明的其他费用。7.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款；（2）进度款：根据施工进度，甲方按照合同约定的时间和比例支付进度款；（3）竣工结算款：工程验收合格后，甲方支付剩余的80%作为竣工结算款；（4）质保金：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的5%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息退还。7.3支付时间：（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付；（2）进度款：根据施工进度，每完成合同约定的工作量后5个工作日内支付；（3）竣工结算款：工程验收合格后15个工作日内支付；（4）质保金：质保期满后15个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方应按照约定的支付方式和时间向乙方支付款项；（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供相应的发票或收据；（3）甲方有权对乙方提供的发票或收据进行审核，如发现不符，有权拒绝支付；（4）如因甲方原因导致支付延误，甲方应向乙方支付相应的违约金。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金；（2）甲方未按时提供施工所需材料或设备，应承担相应的责任；（3）甲方未按约定提供施工场地，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成工程，应承担相应的违约责任；（2）乙方未按约定质量要求完成工程，应承担相应的修复费用；（3）乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金；（2）违约金的具体数额由双方协商确定，协商不成的，由仲裁机构或人民法院裁决；（3）违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式：（1）双方均应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容；（3）保密内容仅限于合同履行过程中的必要使用。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行无法正常进行的情况。10.2不可抗力事件：地震、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、政府政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）不可抗力事件发生，导致合同履行无法正常进行，双方应协商解决；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：地震、洪水、台风、疫情等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、保密的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对数据中心电力设施施工过程和结果的质量监督权；（2）乙方在合同履行期间，应保留对施工技术、工艺、材料的知识产权；（3）未经甲方同意，乙方不得将合同中的技术秘密和商业秘密转让或泄露给第三方。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在合同履行期间，对施工进度和质量的调整权；（2）乙方保留在合同履行期间，对施工过程中的合理变更和优化建议权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，应由双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力：（1）经双方签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力；（2）修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续；（2）乙方应配合甲方进行工程验收和移交。15.2协作与配合方式：（1）双方应按照合同约定，及时沟通、协商，解决施工过程中的问题；（2）双方应共同参与工程验收，确保工程质量。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同是独立存在的，任何与合同内容相关的协议、信函等，均不应视为本合同的组成部分。16.3增减条款：（1）未经双方协商一致，任何一方不得增加或减少合同内容；（2）增减条款应以书面形式进行，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：_______________________日期：_______________________盖章：_______________________乙方（施工单位）：签字：_______________________日期：_______________________盖章：_______________________见证人：签字：_______________________日期：_______________________盖章：_______________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件；2.乙方营业执照副本复印件；3.乙方相关资质证书复印件；4.施工图纸及技术规范；5.材料设备清单；6.施工进度计划；7.工程验收报告；8.付款凭证；9.争议解决协议；10.不可抗力事件证明；11.其他双方约定的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付款项：甲方未按时支付预付款、进度款或竣工结算款，经催告后仍未支付的，视为违约。未按时提供材料或设备：甲方未按时提供施工所需的材料或设备，导致工程延误的，视为违约。未按时提供施工场地：甲方未按时提供施工场地，导致工程延误的，视为违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成工程：乙方未按合同约定的时间、质量要求完成工程，视为违约。施工过程中发生安全事故：乙方在施工过程中发生安全事故，未采取有效措施，导致损失扩大的，视为违约。泄露商业秘密：乙方泄露合同中的商业秘密，给甲方造成损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的赔偿金。4.保密条款：指双方约定对合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题，影响工程进度。解决办法：双方应立即召开会议，共同研究解决方案，必要时可邀请第三方专家提供技术支持。2.问题：甲方未按时支付款项，导致乙方资金周转困难。解决办法：双方应协商调整付款计划，甲方应按照约定时间支付款项。3.问题：施工过程中发现材料质量问题。解决办法：乙方应及时