2024年道路施工分包协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年道路施工分包协议本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同原则1.4合同范围2.双方主体2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3合同主体变更3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3施工进度要求5.施工图纸与技术要求5.1施工图纸提供5.2技术要求及标准5.3施工图纸变更6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备质量7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3施工安全与文明施工8.施工进度与质量8.1施工进度计划8.2施工质量控制8.3质量验收9.施工变更与索赔9.1施工变更范围9.2施工变更程序9.3索赔条件与程序10.付款方式与进度款10.1付款方式10.2进度款支付10.3付款条件与期限11.风险责任与保险11.1风险责任划分11.2保险种类与范围11.3保险责任与赔偿12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序13.3合同解除与终止后的处理14.争议解决与合同生效14.1争议解决方式14.2合同生效条件14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确双方在2024年道路施工分包中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.3合同原则本合同遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.4合同范围本合同涵盖道路施工分包工程的全部内容，包括但不限于道路路基、路面、排水、照明、交通安全设施等。2.双方主体2.1分包方基本信息分包方名称：______分包方地址：______分包方法定代表人：______分包方联系方式：______2.2总包方基本信息总包方名称：______总包方地址：______总包方法定代表人：______总包方联系方式：______2.3合同主体变更如合同主体发生变更，双方应提前书面通知对方，并办理相关变更手续。3.工程概况3.1工程名称2024年______道路施工分包工程3.2工程地点______市______区______街道3.3工程规模道路全长______公里，路面宽度______米，车道数______车道。3.4工程内容道路路基、路面、排水、照明、交通安全设施等。4.施工期限4.1施工开始时间2024年______月______日4.2施工结束时间2025年______月______日4.3施工进度要求按照施工组织设计的要求，确保工程按时完成。5.施工图纸与技术要求5.1施工图纸提供总包方应在合同签订后______日内，将施工图纸及有关技术资料提供给分包方。5.2技术要求及标准施工过程中应严格按照国家及行业相关技术标准和规范执行。5.3施工图纸变更施工图纸如有变更，由总包方负责通知分包方，并办理变更手续。6.施工材料与设备6.1材料供应分包方负责按照合同要求，在规定的时间内将所需材料供应到位。6.2设备租赁分包方需租赁的设备，应提前向总包方提出申请，并办理相关手续。6.3材料与设备质量材料与设备质量应符合国家及行业相关标准，并经双方共同验收。7.施工组织与管理7.1施工组织设计分包方应编制施工组织设计，报总包方审批。7.2施工现场管理分包方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明施工。7.3施工安全与文明施工分包方应严格执行国家及行业关于施工安全与文明施工的规定，确保施工安全。8.施工进度与质量8.1施工进度计划分包方应编制详细的施工进度计划，包括分阶段施工时间节点、关键工序安排等，并于施工开始前______日内提交给总包方审批。8.2施工质量控制分包方应建立完善的质量管理体系，确保施工质量符合设计要求和规范标准。8.3质量验收工程分阶段完成后，由双方共同进行验收。验收不合格的，分包方应立即整改，直至合格。9.施工变更与索赔9.1施工变更范围因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素引起的施工内容、进度、费用的调整，均属于施工变更范围。9.2施工变更程序发生施工变更时，分包方应提前______日向总包方提出书面变更申请，经双方协商一致后，签订变更协议。9.3索赔条件与程序因总包方责任导致分包方损失，分包方有权提出索赔。索赔应提供相关证明材料，并按约定程序进行。10.付款方式与进度款10.1付款方式本合同采用分期付款方式，按工程进度和质量验收情况支付进度款。10.2进度款支付分包方每月提交进度款申请，经总包方审核无误后，于次月______日内支付。10.3付款条件与期限付款条件：工程进度符合要求，质量合格。付款期限：按合同约定的时间节点支付。11.风险责任与保险11.1风险责任划分本合同项下的风险责任按照国家相关法律法规和双方协商一致的原则划分。11.2保险种类与范围分包方应办理工程意外伤害保险、财产保险等，保险范围包括施工过程中的意外事故和财产损失。11.3保险责任与赔偿发生保险责任范围内的事故，保险公司按合同约定进行赔偿。12.违约责任12.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更施工内容等。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿计算违约赔偿的计算依据国家相关法律法规和合同约定。13.合同解除与终止13.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等原因。13.2合同终止程序合同解除或终止，双方应提前______日书面通知对方，并办理相关手续。13.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程、结算款项等事宜。14.争议解决与合同生效14.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。14.2合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程、结算款项等事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的第三方是指为甲乙双方提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的透明度、专业性和效率，确保工程质量和进度。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方协商一致后，可向第三方机构或个人发出介入申请，明确介入目的、范围和期限。16.2介入审批第三方机构或个人收到介入申请后，应在______日内给予答复，同意介入的，双方签订介入协议。17.第三方责任与权利17.1责任第三方应按照介入协议和本合同的规定，承担相应的责任，包括但不限于：a.独立、客观、公正地履行职责；b.提供真实、准确的咨询服务；c.对介入过程中获取的信息保密。17.2权利第三方有权：a.要求甲乙双方提供必要的信息和资料；b.参与合同履行的监督和检查；c.对甲乙双方的违约行为提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分18.1责任划分第三方的责任仅限于介入协议和本合同约定的范围内，超出此范围的责任由甲乙双方各自承担。18.2权利划分第三方的权利仅限于介入协议和本合同约定的范围内，超出此范围的权利由甲乙双方自行协商。19.第三方责任限额19.1限额设定第三方责任限额应根据介入协议的约定和甲乙双方的协商结果确定，一般不得超过______万元。19.2限额适用第三方责任限额适用于第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲乙双方损失的情形。20.第三方变更与退出20.1变更如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。20.2退出第三方因故退出介入时，应提前______日书面通知甲乙双方，并协助处理相关事宜。21.第三方介入费用21.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方按照介入协议的约定承担。21.2费用结算第三方介入费用按月结算，甲乙双方应在次月______日内支付。22.第三方介入争议解决22.1争议解决方式第三方介入争议解决方式参照第14.1条约定。22.2争议解决程序第三方介入争议解决程序参照第14.2条约定。23.本合同与第三方介入协议的关系23.1衔接第三方介入协议与本合同共同构成甲乙双方的权利义务关系，如有冲突，以本合同为准。23.2效力第三方介入协议的签订和履行不影响本合同的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料要求：图纸应完整、清晰，技术资料应详细、准确。说明：提供工程所需的所有施工图纸和技术资料，包括但不限于设计说明、施工图、材料清单等。2.附件二：施工组织设计要求：组织设计应包括施工进度计划、人员安排、设备配置、安全管理等内容。说明：施工组织设计应经总包方审批，并作为施工过程中的指导文件。3.附件三：工程量清单要求：工程量清单应详细列出工程项目的数量、规格、单价等。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据。4.附件四：进度款支付申请要求：支付申请应包括工程进度、已完成工程量、应支付金额等。说明：分包方应按月提交进度款支付申请，经总包方审核无误后支付。5.附件五：质量验收报告要求：验收报告应详细记录验收时间、地点、人员、项目、结果等。说明：质量验收报告是确认工程质量的依据。6.附件六：施工变更协议要求：变更协议应明确变更原因、内容、影响、费用等。说明：施工过程中发生变更时，双方应签订变更协议。7.附件七：保险单据要求：保险单据应包括保险合同、保险凭证等。说明：提供工程意外伤害保险、财产保险等保险单据。8.附件八：第三方介入协议要求：介入协议应明确第三方介入的目的、范围、期限、费用等。说明：第三方介入协议是明确第三方职责和权利的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时完成工程责任认定：分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若分包方未按时完成工程，导致工期延误，应向总包方支付______万元的违约金。2.违约行为：分包方提供不合格材料责任认定：分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于更换材料、赔偿损失等。示例：若分包方提供的材料不合格，导致工程出现质量问题，分包方应更换材料并赔偿总包方______万元的损失。3.违约行为：分包方擅自变更施工内容责任认定：分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于停止变更、赔偿损失等。示例：若分包方未按合同约定擅自变更施工内容，导致工程进度和质量受到影响，分包方应停止变更并赔偿总包方______万元的损失。4.违约行为：总包方未按时支付进度款责任认定：总包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若总包方未按时支付进度款，分包方有权要求支付______万元的违约金。5.违约行为：第三方未履行职责责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止介入等。示例：若第三方在介入过程中未履行职责，导致工程出现质量问题或延误工期，第三方应赔偿甲乙双方______万元的损失，并终止介入。全文完。2024年道路施工分包协议1本合同目录一览1.总则1.1合同签订背景1.2合同目的和原则1.3合同适用范围2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度安排4.分包范围和内容4.1分包范围4.2分包内容4.3分包责任5.工程价款及支付方式5.1工程价款5.2支付方式5.3付款期限5.4逾期付款违约责任6.工期及节点6.1工期安排6.2节点工期要求6.3逾期竣工违约责任7.质量要求及验收标准7.1质量要求7.2验收标准7.3质量违约责任8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3违规处罚9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除9.3解除合同后的处理10.争议解决方式10.1争议解决原则10.2争议解决途径10.3争议解决费用11.违约责任及赔偿11.1违约责任11.2赔偿方式11.3赔偿标准12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3终止合同后的处理13.合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.总则1.1合同签订背景本合同由甲方（总包方）与乙方（分包方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方分包甲方2004年道路施工项目事宜达成协议，特订立本合同。1.2合同目的和原则本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务，确保2004年道路施工项目的顺利进行，实现双方共赢。合同遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.3合同适用范围本合同适用于乙方在甲方2004年道路施工项目中的分包工作，包括但不限于道路路基、路面、排水、照明、交通安全设施等工程内容。2.双方基本信息2.1分包方基本信息分包方名称：_______法定代表人：_______注册资本：_______注册地址：_______2.2总包方基本信息总包方名称：_______法定代表人：_______注册资本：_______注册地址：_______3.工程概况3.1工程名称2004年道路施工项目3.2工程地点_______市_______区_______道路3.3工程规模道路全长_______公里，路面宽度_______米，双向_______车道。3.4工程内容道路路基、路面、排水、照明、交通安全设施等工程。3.5工程进度安排工程总工期为_______个月，具体进度安排详见附件。4.分包范围和内容4.1分包范围乙方负责本合同约定的2004年道路施工项目中的路基、路面、排水、照明、交通安全设施等工程内容。4.2分包内容1.路基施工：包括路基土方、路基填筑、路基压实等；2.路面施工：包括路面基层、路面面层、路面排水等；3.排水施工：包括排水沟、检查井、排水管道等；4.照明施工：包括路灯安装、灯具调试等；5.交通安全设施施工：包括交通标志、标线、护栏等。4.3分包责任乙方应对分包工程的质量、安全、进度等方面承担全部责任。5.工程价款及支付方式5.1工程价款本合同工程价款总额为人民币_______元整。5.2支付方式1.工程进度款：按照合同约定，在工程进度达到约定节点后，甲方支付相应比例的进度款；2.验收合格款：工程验收合格后，甲方支付剩余的工程价款；3.逾期付款违约责任：甲方逾期支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。5.3付款期限1.工程进度款：自工程进度达到约定节点之日起_______个工作日内支付；2.验收合格款：自工程验收合格之日起_______个工作日内支付。6.工期及节点6.1工期安排本合同约定的工程总工期为_______个月。6.2节点工期要求1.路基施工：_______个月；2.路面施工：_______个月；3.排水施工：_______个月；4.照明施工：_______个月；5.交通安全设施施工：_______个月。6.3逾期竣工违约责任乙方逾期竣工，每逾期一日应向甲方支付_______%的违约金。8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。乙方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，定期进行安全生产教育培训，确保施工人员具备必要的安全意识和操作技能。8.2环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。乙方应合理利用资源，减少废弃物排放，保护施工现场和周边环境。8.3违规处罚若乙方违反安全生产或环境保护要求，导致安全事故或环境污染，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。9.合同变更及解除9.1合同变更合同在履行过程中，如因不可抗力、政策调整等原因需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。9.2合同解除1.甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约，可解除合同，并要求乙方承担违约责任。2.乙方在合同履行过程中，如发现甲方严重违约，可解除合同，并要求甲方承担违约责任。3.因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并免除各自责任。9.3解除合同后的处理合同解除后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定或法律规定处理已完成的工程、剩余工程以及相关事宜。10.争议解决方式10.1争议解决原则双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议。10.2争议解决途径1.双方应通过协商解决争议；2.协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。11.违约责任及赔偿11.1违约责任1.乙方未按合同约定完成工程或质量不符合约定的，应承担违约责任；2.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任；3.双方其他违约行为，应按合同约定或法律规定承担相应责任。11.2赔偿方式违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失。11.3赔偿标准赔偿标准按合同约定或法律规定执行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件合同因履行完毕、协商解除或法律规定的事由终止。12.3终止合同后的处理合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定处理已完成的工程、剩余工程以及相关事宜。13.合同附件及补充条款13.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、进度计划、质量标准等。13.2补充条款本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.4本合同如有修改、补充，以书面形式为准。14.5本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式1.中介方：负责协调甲乙双方关系，提供合同履行过程中的中介服务。2.咨询方：为甲乙双方提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题。3.监理方：对施工过程进行监督、检查，确保工程质量、安全和进度符合合同约定。4.检测方：对施工材料、工程实体进行检测，确保其符合国家标准和合同要求。15.3第三方责任限额1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括：a.第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；b.第三方因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的，应承担全部赔偿责任；c.第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致甲方或乙方损失的，根据不可抗力影响程度，由第三方承担相应责任。15.4第三方责权利划分1.第三方权利：a.享有合同约定的服务费用；b.在合同履行过程中，有权对甲乙双方进行监督、检查，并提出合理化建议。2.第三方义务：a.严格按照合同约定履行职责，确保服务质量；b.对甲方或乙方提供的信息和资料保密；c.对在履行职责过程中发现的合同履行问题，应及时通知甲乙双方。15.5第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：a.第三方与甲方之间不存在合同关系，但甲方有权对第三方的履约情况进行监督；b.第三方在履行职责过程中，应积极配合甲方的工作。2.第三方与乙方的关系：a.第三方与乙方之间不存在合同关系，但乙方有权对第三方的履约情况进行监督；b.第三方在履行职责过程中，应积极配合乙方的工作。3.第三方与甲乙双方的关系：a.第三方在合同履行过程中，应同时与甲乙双方保持沟通，确保合同顺利履行；b.第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在争议，应积极协调，协助解决。16.第三方介入后的额外条款16.1第三方介入程序1.甲乙双方协商确定第三方；2.第三方与甲乙双方签订服务协议；3.第三方按照服务协议履行职责。16.2第三方介入费用1.第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于服务费用、检测费用、咨询费用等；2.第三方介入费用应计入合同总金额。16.3第三方介入争议解决1.第三方介入过程中，如甲乙双方与第三方发生争议，应通过协商解决；2.协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。16.4第三方介入合同解除1.如第三方在介入过程中严重违约，甲乙双方有权解除与第三方的服务协议；2.第三方介入合同解除后，第三方应承担相应的违约责任。17.第三方责任保险17.1第三方责任保险是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方损失时，由保险公司承担赔偿责任的一种保险。17.2第三方责任保险条款1.第三方应购买责任保险，保险金额应不低于合同约定；2.保险责任范围应涵盖本合同约定的第三方责任；3.保险期限应与合同期限一致。17.3第三方责任保险理赔1.第三方在履行职责过程中发生事故，导致甲方或乙方损失时，第三方应立即通知保险公司；2.保险公司应在接到通知后，按照保险合同约定进行理赔。17.4第三方责任保险费用1.第三方责任保险费用由甲乙双方在合同中约定，计入合同总金额；2.第三方责任保险费用应由第三方承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、计量单位、单价、合价等，作为合同价款计算的依据。2.施工图纸包含施工图纸、设计说明书、施工图设计文件等，作为施工过程中的技术指导文件。3.进度计划详细列出工程项目的施工顺序、时间节点、工期安排等，作为施工进度的控制依据。4.质量标准列出工程质量的标准和要求，包括材料、工艺、验收标准等，作为工程质量控制的依据。5.安全生产措施列出施工现场的安全防护措施、应急预案、安全生产责任制等，作为安全生产管理的依据。6.环境保护措施列出施工现场的环境保护措施、废弃物处理、节能减排等，作为环境保护管理的依据。7.付款进度表列出工程款的支付节点、金额、支付方式等，作为工程款支付的依据。8.争议解决方式列出双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。9.附件协议包括合同签订过程中双方达成的补充协议、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成工程或质量不符合约定；b.甲方未按合同约定支付工程款；c.第三方在履行职责过程中严重违约；d.双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定完成工程或质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；b.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，支付乙方相应比例的违约金；c.第三方在履行职责过程中严重违约的，应承担违约责任，赔偿甲方或乙方因此遭受的损失；d.双方未按合同约定履行其他义务的，应根据具体情况承担相应的违约责任。3.违约责任示例：a.乙方在施工过程中，因技术原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工或拆除不合格部分，并赔偿由此造成的损失；b.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并承担因此造成的损失；c.第三方在监理过程中，因自身原因导致工程质量问题，甲方有权要求第三方承担相应责任，赔偿损失；d.双方未按合同约定履行保密义务，泄露对方商业秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2024年道路施工分包协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1分包单位基本信息2.2施工单位基本信息2.3合同双方联系方式3.施工项目概述3.1施工项目名称3.2施工地点3.3施工内容3.4施工期限4.分包工程范围4.1分包工程量4.2分包工程内容4.3分包工程责任5.技术规范与质量标准5.1施工图纸及技术规范5.2质量标准及检验方法5.3质量保证措施6.合同价格与支付6.1合同总价6.2价格构成6.3支付方式及时间6.4付款条件7.施工进度与工期7.1施工进度计划7.2工期要求7.3工期延误处理8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求8.4环境污染处理9.材料与设备供应9.1材料供应要求9.2设备供应要求9.3材料与设备验收10.工程变更与调整10.1工程变更程序10.2工程变更费用10.3工程变更期限11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他约定14.1合同生效14.2合同份数14.3合同附件14.4合同附件效力第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）本合同中“分包单位”是指承担本工程分包任务的施工单位。（2）本合同中“施工单位”是指与分包单位签订本协议的业主方。（3）“合同总价”是指本工程分包合同的总金额。（4）“施工期限”是指本工程分包合同规定的完成工程的时间范围。1.2解释（1）本合同中如未明确提及的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。（2）本合同条款如有歧义，双方应友好协商解决。第二条合同双方信息2.1分包单位基本信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）注册资本：____________________（4）注册地址：____________________2.2施工单位基本信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）注册资本：____________________（4）注册地址：____________________2.3合同双方联系方式（1）分包单位联系方式：____________________（2）施工单位联系方式：____________________第三条施工项目概述3.1施工项目名称：____________________3.2施工地点：____________________3.3施工内容：____________________3.4施工期限：自____年____月____日至____年____月____日第四条分包工程范围4.1分包工程量：____________________4.2分包工程内容：____________________4.3分包工程责任：____________________第五条技术规范与质量标准5.1施工图纸及技术规范：____________________5.2质量标准及检验方法：____________________5.3质量保证措施：____________________第六条合同价格与支付6.1合同总价：____________________6.2价格构成：____________________6.3支付方式及时间：____________________6.4付款条件：____________________第七条施工进度与工期7.1施工进度计划：____________________7.2工期要求：____________________7.3工期延误处理：____________________第八条安全生产与环境保护8.1安全生产责任（1）分包单位负责本工程分包范围内的安全生产，确保施工过程中不发生安全事故。（2）施工单位应提供必要的安全生产条件和资源，并监督分包单位的安全生产工作。8.2安全生产措施（1）分包单位应制定安全生产管理制度，并严格执行。（2）分包单位应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。8.3环境保护要求（1）分包单位应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。（2）施工单位应监督分包单位的环境保护工作，确保施工活动符合环保要求。8.4环境污染处理（1）如发生环境污染事件，分包单位应立即采取补救措施，并承担相应的处理费用。（2）施工单位应协助分包单位处理环境污染事件，并确保问题得到妥善解决。第九条材料与设备供应9.1材料供应要求（1）分包单位应按照合同约定和设计要求，选择合格的建筑材料和设备。（2）施工单位应提供必要的材料清单和设备清单，并保证其质量符合要求。9.2设备供应要求（1）分包单位应按照合同约定和施工进度，提前申请和安排设备进场。（2）施工单位应确保设备的供应及时，并负责设备的维护和保养。9.3材料与设备验收（1）分包单位应按照合同约定对材料进行验收，并记录验收结果。（2）施工单位应参与材料验收，并对不合格的材料提出处理意见。第十条工程变更与调整10.1工程变更程序（1）任何工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。（2）工程变更应明确变更内容、变更原因、变更费用及变更后的施工期限。10.2工程变更费用（1）工程变更费用应根据实际情况，按照合同约定的价格体系计算。（2）工程变更费用应由变更责任方承担，并按照变更程序进行结算。10.3工程变更期限（1）工程变更后的施工期限应重新计算，并经双方确认。（2）如因工程变更导致工期延误，双方应协商解决延误期间的合同责任。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件（1）合同双方协商一致解除合同。（2）一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2合同终止程序（1）合同解除或终止时，双方应立即通知对方，并办理合同终止手续。（2）合同终止后，双方应妥善处理合同未了事宜。11.3合同解除后的处理（1）合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程部分。第十二条违约责任12.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务。（2）一方违反合同约定的质量、工期、安全等要求。12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。（2）违约方应按照合同约定，及时采取补救措施。12.3违约赔偿计算（1）违约赔偿金额应根据合同约定和实际情况计算。（2）违约赔偿金额应包括直接损失和间接损失。第十三条争议解决13.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序（1）提交仲裁委员会仲裁的，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。（2）仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。13.3争议解决地点（1）仲裁地点：____________________（2）如选择诉讼解决，诉讼地点：____________________第十四条其他约定14.1合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.2合同份数（1）本合同一式____份，每份均具有同等法律效力。（2）双方应妥善保管合同原件，如有遗失，应立即通知对方，并重新制作。14.3合同附件（1）本合同附件包括：施工图纸、技术规范、材料清单、设备清单等。（2）合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同附件效力（1）合同附件是合同不可分割的组成部分。（2）合同附件的修改、补充或变更，应经双方书面同意。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与角色1.1第三方定义本合同中“第三方”是指除合同双方外的独立实体，包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方、咨询方等。1.2第三方角色（1）中介方：负责协助合同双方进行洽谈、签订合同及后续协调工作。（2）监理方：负责监督工程施工过程，确保工程质量、进度和安全。（3）检测方：负责对施工材料、设备、工程实体进行检测，确保其符合相关标准。（4）设计方：负责提供工程设计方案，并对施工过程中的设计变更提供技术支持。（5）咨询方：负责为合同双方提供专业咨询意见，协助解决合同执行中的问题。第二条第三方介入程序2.1介入申请（1）合同双方可向第三方提出介入申请，明确介入目的、范围和期限。（2）第三方在收到介入申请后，应向合同双方确认是否接受介入。2.2介入协议（1）合同双方与第三方应签订介入协议，明确各方的权利、义务和责任。（2）介入协议应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方在介入过程中因自身原因造成损失，应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定（1）责任限额应根据第三方介入的具体情况、业务范围和风险程度确定。（2）责任限额应在介入协议中明确约定。3.3责任限额履行（1）第三方在介入过程中发生损失，应在责任限额内承担赔偿责任。（2）超出责任限额的部分，由合同双方按合同约定承担。第四条第三方与其他各方关系4.1第三方与分包单位关系（1）第三方应与分包单位保持良好沟通，确保施工过程中的信息传递畅通。（2）第三方应监督分包单位的施工行为，确保其符合合同要求。4.2第三方与施工单位关系（1）第三方应与施工单位保持密切合作，共同确保工程质量和进度。（2）第三方应向施工单位提供必要的支持和服务。4.3第三方与合同双方关系（1）第三方应尊重合同双方的合法权益，不得损害其利益。（2）第三方应协助合同双方解决合同执行中的问题。第五条第三方介入费用5.1费用承担第三方介入费用由合同双方协商确定，并在介入协议中明确约定。5.2费用支付（1）合同双方应按照介入协议约定，及时支付第三方介入费用。（2）第三方介入费用支付方式、时间和条件应在介入协议中明确。第六条第三方介入期限6.1介入期限第三方介入期限由合同双方在介入协议中约定。6.2介入期限调整（1）如因特殊原因需要延长第三方介入期限，合同双方应协商一致。（2）延长介入期限的，应相应调整介入费用。第七条第三方介入终止7.1终止条件（1