版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校供配电系统改造与施工合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1学校供配电系统改造项目概况2.2施工范围及内容2.3施工期限3.工程设计3.1设计依据及标准3.2设计深度及要求3.3设计变更及费用4.工程施工4.1施工准备4.2施工组织设计4.3施工进度安排4.4施工质量保证措施4.5施工安全措施5.材料供应5.1材料采购及验收5.2材料质量保证措施5.3材料供应进度6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付比例6.3工程款支付时间7.验收与保修7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程保修范围及期限8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3材料清单12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.2合同解除条件13.合同解除后的处理13.1解除合同后的财产结算13.2解除合同后的责任承担14.其他约定事项14.1合同保密条款14.2合同解除通知方式14.3合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方:学校乙方:电力工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1学校供配电系统改造项目概况项目名称:学校供配电系统改造项目项目地点:学校项目规模:改造总容量为X千伏安2.2施工范围及内容(1)供配电设备更换及安装(2)电力线路改造及敷设(3)配电室装修及设备安装(4)防雷接地系统改造2.3施工期限合同工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止,共计12个月。3.工程设计3.1设计依据及标准设计依据:《供配电系统设计规范》(GB500522009)设计标准:按照国家及行业相关标准执行3.2设计深度及要求设计深度达到施工图设计要求,确保施工图纸的准确性和完整性3.3设计变更及费用设计变更需经双方协商一致,设计变更费用由变更方承担4.工程施工4.1施工准备乙方应在合同签订后10个工作日内提交施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等4.2施工组织设计(1)施工方案(2)施工进度计划(3)质量保证措施(4)安全文明施工措施4.3施工进度安排施工进度安排如下:(1)2024年1月1日至2024年2月28日:完成施工图纸审核及施工准备工作(2)2024年3月1日至2024年6月30日:完成供配电设备更换及安装(3)2024年7月1日至2024年9月30日:完成电力线路改造及敷设(4)2024年10月1日至2024年12月31日:完成配电室装修及设备安装、防雷接地系统改造4.4施工质量保证措施乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量达到设计要求5.材料供应5.1材料采购及验收材料采购应符合国家及行业相关标准,乙方应提供材料合格证明及检验报告5.2材料质量保证措施乙方应确保所供材料质量符合设计要求,如有质量问题,乙方应负责更换或赔偿5.3材料供应进度材料供应进度应与施工进度相匹配,确保施工顺利进行6.工程款支付6.1工程款支付方式工程款支付方式为分阶段支付,具体支付比例及时间如下:(1)开工前支付合同总额的20%(2)工程进度达到50%时支付合同总额的30%(3)工程进度达到80%时支付合同总额的40%(4)工程竣工验收合格后支付合同总额的10%6.2工程款支付比例分阶段支付比例如上所述6.3工程款支付时间分阶段支付时间根据工程进度及验收情况确定,具体时间由双方协商一致后确定7.验收与保修7.1工程验收标准工程验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关专业验收规范执行。7.2工程验收程序(1)乙方完成工程后,应向甲方提交工程验收报告,包括施工记录、检验报告、隐蔽工程验收记录等。(2)甲方应在收到验收报告后15日内组织验收,验收合格后签署验收合格证明。(3)验收不合格的,乙方应在接到通知后30日内进行整改,整改后重新进行验收。7.3工程保修范围及期限(1)供配电设备保修期为自竣工验收合格之日起2年。(2)电力线路及配电室设施保修期为自竣工验收合格之日起1年。(3)保修期内,因乙方施工质量问题导致的设备损坏或故障,乙方应无偿进行维修或更换。8.违约责任8.1违约行为及认定(1)乙方未按合同约定的时间完成工程或交付不合格工程;(2)甲方未按合同约定的时间支付工程款;(3)任何一方未履行合同约定的保密义务;(4)任何一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担(1)因乙方原因导致工程延期,每延迟一天,乙方应向甲方支付合同总额的0.1%作为违约金。(2)因甲方原因导致工程延期,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。(3)任何一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格,合同目的实现;(2)任何一方违约,另一方有权解除合同;(3)法律法规规定的其他合同终止情形。11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3材料清单11.4施工组织设计11.5合同签订证明文件12.合同变更与解除12.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致后签订书面变更协议。12.2合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.合同解除后的处理13.1解除合同后的财产结算合同解除后,双方应按照合同约定进行财产结算,包括但不限于工程款、材料款、违约金等。13.2解除合同后的责任承担合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任,包括但不限于违约责任、赔偿责任等。14.其他约定事项14.1合同保密条款双方对本合同的订立、履行及终止过程中的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2合同解除通知方式合同解除通知应以书面形式发出,自通知发出之日起生效。14.3合同未尽事宜的处理本合同未尽事宜,由双方协商解决;协商不成的,按相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,参与合同执行过程中的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同执行的透明度、公正性和效率,确保工程质量、安全和进度。15.3第三方介入方式(1)监理:对工程施工过程进行监督和管理;(2)检测:对施工材料、设备和工程质量进行检测;(3)咨询:提供专业意见和建议;(4)保险:提供工程保险服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同而产生的违约责任、赔偿责任等,其最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。16.3责任限额执行(1)第三方在履行本合同时,其责任限额不得超过合同约定的金额。(2)如第三方责任超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。17.第三方责任界定17.1责任划分(1)监理单位:负责对工程施工过程进行监督和管理,对工程质量、安全和进度负责。(2)检测机构:负责对施工材料、设备和工程质量进行检测,确保其符合国家标准。(3)咨询顾问:提供专业意见和建议,但不直接参与工程施工。(4)保险机构:提供工程保险服务,对工程风险进行保障。17.2责任承担(1)监理单位:对因监理不当导致的质量问题、安全事故等承担相应责任。(2)检测机构:对因检测不严导致的质量问题承担相应责任。(3)咨询顾问:对因其提供意见导致的质量问题、安全事故等不承担直接责任,但如因提供虚假意见导致损失,应承担相应责任。(4)保险机构:在保险责任范围内,对因保险事故造成的损失进行赔偿。18.第三方介入协议18.1协议签订甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议,明确各方的权利、义务和责任。18.2协议内容(1)第三方介入的目的和范围;(2)第三方的责任限额;(3)第三方的权利和义务;(4)第三方的工作流程和标准;(5)第三方与甲乙双方及其他相关方的沟通机制。19.第三方介入程序19.1介入申请甲乙双方在需要第三方介入时,应向第三方发出介入申请。19.2介入审查第三方在收到介入申请后,应在3个工作日内进行审查,确认是否接受介入。19.3介入实施第三方接受介入申请后,应按照协议约定履行职责。19.4介入结束第三方完成介入工作后,应向甲乙双方提交介入报告,并结束介入。20.第三方变更与解除20.1变更如需变更第三方介入协议,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。20.2解除如需解除第三方介入协议,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面解除协议。解除后,第三方应按照协议约定履行后续工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:包含完整的施工图纸、设计说明书、设计变更通知等,确保图纸的准确性和完整性。说明:设计文件是施工的依据,必须清晰、详细,便于施工人员进行操作。2.施工图纸要求:包含详细的施工尺寸、材料规格、施工工艺等,满足施工质量要求。说明:施工图纸是施工人员操作的直接依据,必须符合国家标准和设计要求。3.材料清单要求:详细列出所有施工所需的材料名称、规格、数量、供应商等信息。说明:材料清单是材料采购和验收的依据,确保施工材料的质量和数量。4.施工组织设计要求:包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工全过程的重要文件,确保施工有序进行。5.施工记录要求:记录施工过程中的重要事件、问题、解决方案等,便于后续查询和分析。6.隐蔽工程验收记录要求:记录隐蔽工程验收的时间、地点、内容、验收结果等。说明:隐蔽工程验收记录是确保工程质量的重要环节,防止质量问题发生。7.工程验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、内容、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程验收报告是工程验收的正式文件,对工程质量和验收结果有法律效力。8.合同签订证明文件要求:包括合同签订的日期、地点、双方签字盖章等。说明:合同签订证明文件是合同生效的凭证,具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成工程或交付不合格工程。甲方未按合同约定的时间支付工程款。任何一方未履行合同约定的保密义务。第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量、安全和进度受到影响。2.责任认定标准违约行为的认定标准以合同约定和法律法规为准。违约责任的大小根据违约行为的性质、严重程度和影响程度确定。3.违约责任示例乙方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同总额的0.1%作为违约金。甲方未按合同约定的时间支付工程款,每延迟一天,应向乙方支付逾期付款的利息。第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度学校供配电系统改造与施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点6.合同生效日期二、项目背景及目的1.项目背景2.项目目的3.项目意义三、项目范围及内容1.改造范围2.施工内容3.项目实施阶段四、合同双方权利义务1.学校的权利义务2.施工方的权利义务3.监理方的权利义务五、项目进度安排1.项目启动阶段2.设计阶段3.施工准备阶段4.施工阶段5.竣工验收阶段六、设计要求及标准1.设计原则2.设计标准3.设计变更4.设计资料提供七、施工要求及标准1.施工规范2.施工质量3.施工安全4.施工进度5.施工材料八、质量保证及验收1.质量保证措施2.质量验收标准3.质量验收程序4.质量保修九、合同价格及支付方式1.合同价格组成2.价格调整3.支付方式4.付款进度5.验收付款十、工期及违约责任1.工期安排2.工期延误3.违约责任4.工期变更十一、合同变更及解除1.变更条件2.变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同终止及终止条件1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十四、其他约定1.保密条款2.法律适用3.合同附件4.其他约定事项合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年度学校供配电系统改造与施工合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:____年__月__日4.合同双方基本信息:学校名称:_________________学校地址:_________________学校联系人:_________________学校联系电话:_________________施工方名称:_________________施工方地址:_________________施工方联系人:_________________施工方联系电话:_________________5.合同签订地点:_________________6.合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效二、项目背景及目的1.项目背景:为了提高学校供配电系统的安全性、稳定性和可靠性,满足学校日益增长的用电需求。2.项目目的:对学校现有供配电系统进行改造,提高供电质量,保障校园用电安全。3.项目意义:优化学校用电环境,提高教学、科研、生活等各项工作的效率。三、项目范围及内容1.改造范围:学校教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等区域的供配电系统。2.施工内容:系统设计:包括电力系统设计、配电设备选型、电气设备安装等。线路改造:包括高压线路、低压线路的改造和敷设。设备安装:包括变压器、配电柜、电缆等设备的安装。系统调试:包括对改造后的供配电系统进行调试和试运行。系统验收:包括对改造后的供配电系统进行验收。四、合同双方权利义务1.学校的权利义务:提供施工所需的场地、通道等条件。配合施工方进行现场协调和管理。按合同约定支付工程款。对施工过程中发生的问题及时处理。2.施工方的权利义务:按合同约定完成施工任务。保证施工质量和安全。按时提交施工进度报告。按合同约定进行工程保修。3.监理方的权利义务:对施工过程进行监督检查。确保施工质量符合设计要求和规范。对施工进度进行监督。五、项目进度安排1.项目启动阶段:设计单位完成设计图纸。施工方提交施工组织设计。2.设计阶段:完成设计图纸的审核和修改。提供施工所需的设计资料。3.施工准备阶段:完成施工场地、材料、设备的准备。进行施工人员培训和安全教育。4.施工阶段:按施工组织设计进行施工。定期提交施工进度报告。5.竣工验收阶段:完成工程验收。提供工程竣工资料。六、设计要求及标准1.设计原则:确保系统安全、可靠、经济、环保。2.设计标准:符合国家相关标准和规范。3.设计变更:设计变更需经双方协商一致。设计变更需重新审核和修改。4.设计资料提供:施工方需提供施工所需的全部设计资料。七、施工要求及标准1.施工规范:按照国家相关施工规范进行施工。2.施工质量:确保施工质量符合设计要求和规范。进行质量自检和互检。3.施工安全:制定安全施工方案。进行安全教育培训。4.施工进度:按合同约定的时间节点完成施工。及时调整施工进度计划。5.施工材料:使用符合国家标准和设计要求的材料。提供材料合格证明和检验报告。八、质量保证及验收1.质量保证措施:施工方需建立完善的质量保证体系。定期进行质量检查和评估。对不合格的工程进行返工或修复。2.质量验收标准:符合国家相关标准和规范。达到设计要求和安全标准。3.质量验收程序:施工方提交质量验收申请。监理方组织验收。学校代表参加验收。4.质量保修:施工方提供工程保修服务。保修期限按照国家规定执行。九、合同价格及支付方式1.合同价格组成:材料费。人工费。设备租赁费。其他费用。2.价格调整:因市场价格波动导致的材料价格上涨,按实际价格调整。3.支付方式:预付款:合同签订后__日内支付合同总价款的__%。进度款:按工程进度分期支付,每次支付合同总价款的__%。验收款:工程验收合格后__日内支付合同总价款的__%。4.付款进度:施工方提交付款申请。学校审核并支付款项。十、工期及违约责任1.工期安排:项目总工期为__个月。每个阶段的具体工期详见施工组织设计。2.工期延误:因施工方原因导致工期延误,每延误一日,按合同总价款的__%支付违约金。3.违约责任:违约方应承担相应的违约责任。双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。十一、合同变更及解除1.变更条件:因不可抗力导致合同无法履行。因设计变更或工程量增加等原因需要调整合同内容。2.变更程序:双方协商一致,签订变更协议。通知对方及监理方。3.合同解除条件:一方严重违约。因不可抗力导致合同无法履行。4.合同解除程序:提出解除合同的一方书面通知对方。双方协商解除合同事宜。十二、争议解决1.争议解决方式:通过友好协商解决。协商不成,提交合同约定的仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:仲裁委员会。3.争议解决程序:双方提交仲裁申请。仲裁委员会受理并组织仲裁。仲裁委员会作出仲裁裁决。十三、合同终止及终止条件1.合同终止条件:合同履行完毕。双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。2.合同终止程序:双方签订合同终止协议。终止协议生效后,办理合同终止手续。十四、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务。未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。3.合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。4.其他约定事项:如有其他约定事项,双方另行签订补充协议。甲方(学校)签字:____________________日期:_____________________________乙方(施工方)签字:____________________日期:_____________________________甲方(学校)盖章:____________________日期:_____________________________乙方(施工方)盖章:____________________日期:_____________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:说明:本条款旨在明确甲方在合同中的主导地位,确保项目顺利进行。内容:1.1甲方有权对施工方案、设计变更、材料选用等重大事项进行决策。1.2甲方应定期召开项目协调会议,讨论项目进展和问题解决。1.3甲方负责协调相关部门和人员,确保施工顺利进行。2.甲方责任条款:说明:本条款明确了甲方在合同履行过程中的责任和义务。内容:2.1甲方应按照合同约定提供施工所需的场地、通道等条件。2.2甲方应配合施工方进行现场协调和管理,确保施工顺利进行。2.3甲方应按照合同约定支付工程款,不得无故拖欠。3.甲方决策权条款:说明:本条款明确了甲方在项目决策中的权力。内容:3.1甲方有权对施工过程中出现的问题进行决策,包括但不限于技术方案、进度安排等。3.2甲方有权对施工方提出的变更申请进行审批。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:说明:本条款旨在明确乙方在合同中的主导地位,确保项目顺利进行。内容:1.1乙方有权对施工方案、设计变更、材料选用等重大事项进行决策。1.2乙方应定期向甲方汇报项目进展和问题解决情况。1.3乙方负责协调施工过程中所需的人力、物力和财力资源。2.乙方责任条款:说明:本条款明确了乙方在合同履行过程中的责任和义务。内容:2.1乙方应按照合同约定完成施工任务,确保工程质量。2.2乙方应按照甲方要求进行施工,并及时解决施工过程中出现的问题。2.3乙方应按照合同约定的时间节点完成施工。3.乙方决策权条款:说明:本条款明确了乙方在项目决策中的权力。内容:3.1乙方有权对施工过程中出现的技术问题进行决策。3.2乙方有权对施工进度进行调整,并及时通知甲方。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款:说明:本条款旨在明确第三方中介在合同中的角色和职责。内容:1.1第三方中介负责对合同履行情况进行监督和协调。1.2第三方中介有权对施工方提交的施工方案、设计变更等进行审核。1.3第三方中介有权对施工进度和质量进行评估。2.第三方责任条款:说明:本条款明确了第三方中介在合同履行过程中的责任和义务。内容:2.1第三方中介应按照合同约定履行监督和协调职责。2.2第三方中介应确保施工进度和质量符合合同要求。2.3第三方中介应定期向甲方和乙方汇报项目进展。3.第三方费用条款:说明:本条款明确了第三方中介的费用及支付方式。内容:3.1第三方中介的费用包括服务费、咨询费等。3.2第三方中介的费用按合同约定支付,支付方式为__。3.3第三方中介的费用支付时间及金额详见合同附件。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同双方的身份证明文件。2.项目设计图纸及技术规范。3.施工组织设计及施工方案。4.材料采购清单及合格证明。5.施工进度计划表。6.工程量清单及工程款支付计划。7.第三方中介的资质证明文件。8.争议解决相关文件。9.合同变更及解除协议。10.其他双方约定的附件。二、违约行为及认定:1.违约行为:施工方未按合同约定的时间节点完成施工。施工方提供的材料不符合合同要求。甲方未按合同约定支付工程款。乙方未按合同约定完成施工任务。第三方中介未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定:违约行为需经双方确认。违约行为的认定依据合同约定及国家相关法律法规。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定的行为。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:指仲裁机构对合同纠纷进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指当事人向人民法院提起诉讼,请求法院解决合同纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:双方协商一致,调整施工进度计划,并按照变更后的设计进行施工。2.问题:材料供应不及时,影响施工进度。解决办法:施工方提前做好材料采购计划,并与供应商协商,确保材料及时供应。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:施工方立即停止施工,查找原因并进行整改,确保工程质量。五、所有应用场景:1.学校供配电系统改造项目。2.公共建筑供配电系统改造项目。3.工业企业供配电系统改造项目。4.住宅小区供配电系统改造项目。5.其他需要供配电系统改造的项目。全文完。2024年度学校供配电系统改造与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景:为提高学校供配电系统的安全性、可靠性和节能性,满足学校教育教学、科研、生活等用能需求,经甲乙双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在供配电系统改造与施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,确保供配电系统安全、稳定、高效运行。三、定义与解释3.1专业术语:(1)供配电系统:指从电源侧接收电能,经过变压器、配电线路、配电设备等,向负荷侧提供电能的系统。(2)改造:指对现有供配电系统进行更新、升级、优化等,以提高系统性能和效率。(3)施工:指按照设计要求,对供配电系统进行安装、调试、验收等工作。3.2关键词解释:(1)安全性:指供配电系统在运行过程中,保证人员、设备、环境等不受损害的程度。(2)可靠性:指供配电系统在规定的时间内,按照规定的性能指标稳定运行的能力。(3)节能性:指供配电系统在运行过程中,降低能源消耗,提高能源利用效率。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行供配电系统改造与施工。(2)甲方有权监督乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面。(3)甲方应按照合同约定,按时足额支付工程款。(4)甲方应提供施工所需的场地、设备、资料等。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成供配电系统改造与施工。(2)乙方应确保施工过程中的安全性、可靠性、节能性。(3)乙方应按照甲方要求,提供施工进度、质量、安全等方面的报告。(4)乙方应妥善保管施工过程中产生的资料、文件等。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:5.3合同履行方式:乙方按照甲方要求,分阶段进行供配电系统改造与施工,包括设计、施工、调试、验收等环节。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后,自双方约定的生效之日起生效。6.2终止条件:(1)本合同约定的工期届满,供配电系统改造与施工任务完成;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知另一方;(2)双方协商一致后,签订终止合同协议;(3)终止合同后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程;(2)甲方应按照合同约定,支付乙方已完成的工程款;(3)合同终止后,甲乙双方应按照国家有关法律法规和本合同约定,处理相关争议。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:乙方根据甲方提供的资料进行设计,设计费按实际工作量及国家相关规定计算。(2)材料费:包括所有用于改造与施工的设备、材料的费用,按实际采购价格计算。(3)施工费:包括施工人员工资、施工机械使用费、施工管理费等,按实际发生计算。(4)税费:按照国家相关税法规定,由乙方代扣代缴的税费。(5)其他费用:包括但不限于临时设施搭建费、现场清理费、验收费等。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方应预付乙方合同总价的_____%作为预付款。(2)工程进度达到约定节点时,甲方应在____日内支付已完工程款,支付比例为已完工程款的_____%。(3)工程竣工验收合格后,甲方应在____日内支付剩余工程款的_____%。(4)乙方提交竣工结算报告后,甲方应在____日内支付结算款的_____%。7.3支付时间(1)预付款应在合同签订后的____日内支付。(2)进度款应在工程进度达到约定节点后的____日内支付。(3)竣工验收合格款应在验收合格后的____日内支付。(4)结算款应在乙方提交竣工结算报告后的____日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付乙方费用时,应出具正式的支付凭证,包括支付函、发票等。(2)乙方应在收到甲方支付凭证后____日内,向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付_____%的违约金。(2)若甲方未按约定提供施工所需场地、设备、资料等,导致工期延误,乙方有权要求甲方承担相应的损失。8.2乙方违约(1)若乙方未按约定完成工程,应向甲方支付_____%的违约金。(2)若乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金:按照约定的比例计算,直接从应付费用中扣除。(2)直接损失:根据实际损失情况,以现金或转账方式支付。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲乙双方的商业秘密;(2)供配电系统改造与施工的技术秘密;(3)双方约定应保密的其他信息。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取必要的措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、政府政策调整等社会异常事件;(3)其他双方同意认定的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生后,双方应积极采取措施,尽量减少损失。(3)因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政府政策调整导致工程停工;(3)社会动乱导致施工人员无法正常工作。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼若协商无法解决争议,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家安全、保密内容的;(2)法律法规禁止转让的;(3)双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对供配电系统改造与施工过程进行监督和检查的权利。(2)乙方在合同履行过程中,如发现甲方提供的资料有误或不符合实际需求,有权要求甲方及时更正或补充。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,若发生重大技术、安全、环保等问题,甲方有权暂停施工,待问题解决后方可继续施工。(2)乙方在施工过程中,如发现设计存在缺陷或安全隐患,有权暂停施工,并及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方协商一致后,对本合同进行修改或补充,应签订书面协议,并作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力修改或补充后的协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合,共同完成供配电系统改造与施工任务。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照合同约定,提供必要的施工条件和协助。(2)乙方应按照甲方要求,及时完成施工任务,确保工程进度。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于供配电系统改造与施工的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.供配电系统改造与施工设计图纸及说明书2.材料采购清单及价格表3.施工进度计划及节点验收报告4.施工现场安全管理方案5.供配电系统改造与施工合同6.甲方提供的场地、设备、资料清单7.竣工验收报告及验收合格证书8.竣工结算报告9.保密协议10.争议解决协议二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付费用:认定甲方违约,应支付违约金。未按约定提供施工所需场地、设备、资料等:认定甲方违约,导致工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《活动管理观念篇》课件
- 《诗歌鉴赏解题技巧》课件
- 2024年农业局振兴农业科技工作总结
- 寒假自习课 25春初中道德与法治八年级下册教学课件 第三单元 第六课 第5课时 国家司法机关
- 某省房屋建筑和基础设施工程标准施工招标文件
- 《诗词赏析》课件
- 2015年高考语文试卷(北京)(解析卷)
- 体育用品销售代表工作总结
- 建筑行业增强施工现场卫生保障
- 《电动力学》课件
- 医院感染监测清单
- Q∕SY 05592-2019 油气管道管体修复技术规范
- 《1.我又长大了一岁》教学课件∣泰山版
- JIS G3141-2021 冷轧钢板及钢带标准
- qes三体系审核培训ppt课件
- 篮球校本课程教材
- 小学数学校本教材(共51页)
- 遗传群体文献解读集
- 工艺装备环保性与安全性的设计要点
- [玻璃幕墙施工方案]隐框玻璃幕墙施工方案
- 国家开放大学电大本科《管理案例分析》2023-2024期末试题及答案(试卷代号:1304)
评论
0/150
提交评论