版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度养老院改扩建装修工程合同质量标准本合同目录一览1.1工程概况1.1.1工程名称1.1.2工程地点1.1.3工程规模1.1.4工程承包方式1.1.5工程工期1.2质量要求1.2.1设计要求1.2.2材料要求1.2.3施工要求1.2.4验收标准1.3设计变更及图纸会审1.3.1设计变更程序1.3.2图纸会审程序1.4施工组织设计1.4.1施工进度计划1.4.2施工方案1.4.3施工安全措施1.4.4施工质量保证措施1.5施工现场管理1.5.1施工现场布置1.5.2施工现场秩序1.5.3施工现场文明施工1.5.4施工现场环境保护1.6验收与保修1.6.1验收程序1.6.2验收标准1.6.3保修责任1.7工程款支付1.7.1工程款支付方式1.7.2工程款支付进度1.7.3工程款结算1.8争议解决1.8.1争议解决方式1.8.2争议解决程序1.8.3争议解决期限1.9违约责任1.9.1违约情形1.9.2违约责任1.9.3违约赔偿1.10合同解除1.10.1合同解除条件1.10.2合同解除程序1.10.3合同解除后果1.11合同终止1.11.1合同终止条件1.11.2合同终止程序1.11.3合同终止后果1.12合同变更1.12.1合同变更条件1.12.2合同变更程序1.12.3合同变更后果1.13合同附件1.13.1附件一:工程量清单1.13.2附件二:施工图纸1.13.3附件三:合同补充协议1.14其他约定事项第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:二零二四年度养老院改扩建装修工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程规模:[具体建筑面积或面积范围]1.4工程承包方式:[具体承包方式,如:施工总承包、分包等]1.5工程工期:[具体开始日期至结束日期]1.6工程承包单位:[承包单位名称]1.7工程监理单位:[监理单位名称]第二条质量要求2.1设计要求:按照国家现行相关设计规范和标准,确保设计合理、安全、实用。2.2材料要求:使用符合国家标准的合格材料,材料质量需达到合同约定的质量等级。2.3施工要求:严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保施工质量符合国家标准。2.4验收标准:工程完成后,必须经过验收合格,达到合同约定的质量标准。第三条设计变更及图纸会审3.1设计变更程序:任何设计变更均需由设计单位提出,经监理单位审核同意后,由承包单位实施。3.2图纸会审程序:在施工前,由设计单位组织图纸会审,明确设计意图和施工要求。第四条施工组织设计4.1施工进度计划:制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。4.2施工方案:制定合理的施工方案,包括施工工艺、施工方法、施工顺序等。4.3施工安全措施:制定施工安全措施,确保施工安全。4.4施工质量保证措施:制定施工质量保证措施,确保施工质量。第五条施工现场管理5.1施工现场布置:合理布置施工现场,确保施工顺利进行。5.2施工现场秩序:维护施工现场秩序,确保施工环境整洁。5.3施工现场文明施工:遵守文明施工规定,减少施工对周围环境的影响。5.4施工现场环境保护:采取有效措施,防止施工对环境造成污染。第六条验收与保修6.1验收程序:工程完成后,由监理单位组织验收,承包单位应配合验收。6.2验收标准:验收标准按照国家现行相关规范和标准执行。6.3保修责任:承包单位对工程进行保修,保修期限为[具体保修期限]。第七条工程款支付7.1工程款支付方式:采用进度款支付方式,按工程进度分期支付。7.2工程款支付进度:根据工程进度,每月支付一次进度款。7.3工程款结算:工程完成后,承包单位提交结算报告,经监理单位审核后,进行最终结算。第一部分:合同如下:第八条争议解决8.1争议解决方式:发生争议时,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序:争议发生后,双方应在收到争议通知之日起[具体天数]内协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限:自争议发生之日起[具体天数]内,双方应尽力解决争议;如未能解决,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条违约责任9.1违约情形:任何一方未履行合同约定的义务,均构成违约。9.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿:违约赔偿金额按合同约定或法律规定计算,由违约方支付给守约方。第十条合同解除10.1合同解除条件:发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:a)合同一方严重违约,另一方在合理期限内未予纠正;b)因不可抗力导致合同无法履行;c)合同双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前[具体天数]书面通知对方,并说明解除原因。第十一条合同终止11.1合同终止条件:合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。11.2合同终止程序:合同终止时,双方应进行清算,确认债权债务关系。11.3合同终止后果:合同终止后,双方应按照国家法律法规和合同约定处理相关事宜。第十二条合同变更12.1合同变更条件:在合同履行过程中,如遇特殊情况需变更合同内容,双方应协商一致。12.2合同变更程序:合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。12.3合同变更后果:合同变更后,双方应按照变更后的约定履行合同义务。第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同补充协议第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同如有未尽事宜或与本合同相抵触之处,以本合同为准。14.4本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务或协助合同履行而介入合同关系的独立第三方。第二条第三方介入的范围与程序2.1第三方介入的范围:第三方介入主要包括但不限于设计咨询、工程监理、材料采购、施工监督、质量检测等专业服务。2.2第三方介入程序:2.2.1甲乙双方共同商定需要第三方介入的事项。2.2.2双方共同选择符合条件的第三方,并签订相应的合作协议。2.2.3第三方根据合作协议和本合同的规定,履行其职责。第三条第三方的责权利3.1责任:3.1.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行其专业职责,确保服务质量。3.1.2第三方应对其提供的专业服务结果负责,如因第三方原因导致的服务结果不符合合同要求,第三方应承担相应责任。3.2权利:3.2.1第三方有权根据合作协议和本合同的规定,收取相应的服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由合作协议约定。4.1.2甲方应按照合作协议向第三方支付服务费用。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由合作协议约定。4.2.2乙方应按照合作协议向第三方支付服务费用。4.3第三方与甲乙双方共同的责任:4.3.1如第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同目标未能实现,甲乙双方应共同承担责任。4.3.2如因第三方原因导致合同目标未能实现,第三方应承担责任。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额由合作协议约定,并在本合同中予以明确。5.2如第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同目标未能实现,其责任限额不超过合作协议约定的数额。5.3若第三方责任限额不足以弥补损失,甲乙双方应根据实际情况,按比例分担超出部分的损失。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。6.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后,如发生争议,应通过友好协商解决。7.2协商不成的,任何一方均可根据本合同约定的争议解决方式提起诉讼。第八条第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后,如发生合同解除的情形,甲乙双方应按照本合同约定的合同解除程序进行。8.2第三方介入后的合同解除,不影响第三方与甲乙双方之间合作协议的效力。第九条本合同其他条款的适用9.1第三方介入后的本合同其他条款仍然有效,除非本合同另有约定。第十条本合同补充条款的效力10.1本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。第十一条本合同生效11.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第十二条本合同份数12.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。明确工程量清单的编制依据和计算方法。工程量清单需由甲乙双方共同确认,作为工程款支付的依据。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:包含工程的所有施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、详图等。图纸需符合国家现行设计规范和标准。图纸需由设计单位盖章,并由甲乙双方确认无误。3.附件三:合同补充协议详细要求和说明:记录合同履行过程中双方协商一致的其他条款。补充协议需由甲乙双方签字盖章,作为合同的一部分。4.附件四:第三方合作协议详细要求和说明:记录甲乙双方与第三方签订的合作协议的主要内容。协议需明确第三方的服务内容、费用、责任等。5.附件五:工程进度报告详细要求和说明:定期报告工程进度情况,包括已完成的工作量、计划进度等。报告需由承包单位填写,并由监理单位审核。6.附件六:工程款支付申请详细要求和说明:申请记录工程款支付的具体项目和金额。申请需由承包单位填写,并由监理单位审核。7.附件七:验收报告详细要求和说明:记录工程验收的结果,包括验收时间、验收人员、验收意见等。验收报告需由监理单位填写,并由甲乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包单位未按合同约定的时间完成工程。设计单位提供的图纸存在重大设计缺陷。第三方服务未达到合同约定的标准。甲乙双方未按合同约定支付工程款。2.责任认定标准:违约行为发生时,由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算标准按合同约定或法律规定执行。3.示例说明:承包单位未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。根据合同约定,承包单位需支付每天[具体金额]的违约金,并赔偿因此造成的损失。设计单位提供的图纸存在重大设计缺陷,导致工程返工。根据合同约定,设计单位需承担返工产生的全部费用,并支付[具体金额]的违约金。第三方服务未达到合同约定的标准,影响工程进度。根据合同约定,第三方需承担由此造成的损失,并支付[具体金额]的违约金。甲乙双方未按合同约定支付工程款,导致承包单位资金周转困难。根据合同约定,违约方需支付[具体金额]的违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度养老院改扩建装修工程合同质量标准1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程工期1.5工程投资2.质量标准2.1设计质量2.1.1设计文件应符合国家相关法律法规和行业标准2.1.2设计文件应满足工程实际需求2.1.3设计文件应包含详细的设计说明和图纸2.2施工质量2.2.1施工单位应具备相应的资质和业绩2.2.2施工过程应符合国家相关法律法规和行业标准2.2.3施工单位应严格按照设计文件施工2.3质量检验2.3.1施工单位应建立质量检验制度2.3.2工程质量检验应实行全过程跟踪2.3.3质量检验结果应符合设计文件要求3.材料设备3.1材料采购3.1.1材料采购应符合国家相关法律法规和行业标准3.1.2材料采购应选用优质、环保、节能的材料3.2设备采购3.2.1设备采购应符合国家相关法律法规和行业标准3.2.2设备采购应选用性能稳定、可靠、安全的设备4.工程进度4.1工程进度计划4.2进度控制4.3进度调整5.工程验收5.1验收程序5.2验收标准5.3验收组织6.工程变更6.1变更程序6.2变更原因6.3变更处理7.付款方式7.1付款进度7.2付款方式7.3付款条件8.争议解决8.1争议处理方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.合同生效12.1生效条件12.2生效时间12.3生效方式13.合同附件13.1附件一:设计文件13.2附件二:材料设备清单13.3附件三:工程进度计划13.4附件四:合同履行记录14.其他约定14.1法律适用14.2争议解决地14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:二零二四年度养老院改扩建装修工程1.2工程地点:市区街道1.3工程规模:总建筑面积约12000平方米,包含新建和改造部分1.4工程工期:自合同签订之日起,共计12个月1.5工程投资:总投资约为5000万元人民币2.质量标准2.1设计质量2.1.1设计文件应符合国家现行建筑规范、标准及设计深度要求2.1.2设计文件应包含结构、电气、给排水、暖通等各专业设计图纸及说明2.1.3设计文件应满足养老院的使用功能和安全要求2.2施工质量2.2.1施工单位应具备相应等级的资质证书和安全生产许可证2.2.2施工过程应符合设计文件、国家及地方相关标准规范2.2.3施工单位应建立质量保证体系,确保工程质量2.3质量检验2.3.1施工单位应按施工图设计和规范要求进行自检、互检、专检2.3.2质量检验应覆盖工程全过程,包括材料、构件、隐蔽工程等2.3.3质量检验结果应如实记录,并经监理单位确认3.材料设备3.1材料采购3.1.1材料采购应选用符合国家标准的优质材料,确保材料质量3.1.2材料采购应通过正规渠道,保证材料的合法来源3.2设备采购3.2.1设备采购应符合国家相关标准、规范和产品认证要求4.工程进度4.1工程进度计划4.1.1施工单位应根据设计文件和工程实际情况,编制详细的工程进度计划4.1.2进度计划应包含各阶段工程量、工期和节点目标4.2进度控制4.2.1施工单位应严格按照进度计划组织施工4.2.2监理单位应定期对工程进度进行跟踪检查,发现问题及时协调解决4.3进度调整4.3.1因设计变更、材料设备采购等原因导致进度延误时,双方应协商调整进度计划5.工程验收5.1验收程序5.1.1工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收5.1.2分项验收和分部验收由施工单位组织,监理单位参与5.1.3竣工验收由建设单位组织,监理单位、施工单位、设计单位等共同参与5.2验收标准5.2.1验收标准应符合国家及地方相关规范、标准5.2.2验收标准应满足设计文件要求5.3验收组织5.3.1验收组织应由建设单位负责,监理单位、施工单位、设计单位等参与6.工程变更6.1变更程序6.1.1变更申请应由施工单位提出,经监理单位审核后报建设单位审批6.1.2变更审批应在收到变更申请之日起5个工作日内完成6.2变更原因6.2.1设计变更、材料设备采购、施工条件变化等原因6.3变更处理6.3.1变更内容经双方协商一致后,由施工单位按照变更后的设计文件和规范要求进行施工6.3.2变更涉及的工程量和费用调整,双方应重新签订补充协议8.付款方式8.1付款进度8.1.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的10%作为预付款8.1.2进度款:按工程进度分阶段支付,每月支付当月已完成工程量的80%的工程款8.1.3验收款:竣工验收合格后30日内,支付剩余工程款的80%8.1.4结算款:结算审计合格后30日内,支付结算款的剩余部分8.2付款方式8.2.1付款方式为银行转账,具体账户信息由建设单位提供8.2.2付款时,施工单位应提供相应的工程进度报告、发票和验收报告等证明材料8.3付款条件8.3.1付款条件满足合同约定的进度要求和质量标准8.3.2付款条件满足相关法律法规和行业规范的要求9.争议解决9.1争议处理方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议9.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院9.2.2争议解决机构应按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行审理9.3争议解决程序9.3.1双方应向争议解决机构提交书面诉讼请求及证据材料9.3.2争议解决机构应依法进行审理,并作出判决或裁定10.违约责任10.1违约情形10.1.1施工单位未按合同约定完成工程或质量不符合要求10.1.2施工单位未按合同约定进行进度款支付10.1.3建设单位未按合同约定支付工程款10.2违约责任10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2.2违约金按合同总价的5%计算,违约金不足以赔偿损失时,违约方应赔偿实际损失10.3违约处理10.3.1违约方应在接到违约通知后15个工作日内采取补救措施10.3.2若违约方未采取补救措施或补救措施不力,守约方有权解除合同并要求违约方承担相应责任11.合同解除11.1解除条件11.1.1合同一方严重违约11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2解除程序11.2.1解除合同需双方书面同意,或一方书面通知对方并经对方确认11.3解除后果11.3.2双方应相互支付已发生的工程款和费用12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的工程完成12.1.2双方协商一致解除合同12.2终止程序12.2.1合同终止需双方书面确认12.3终止后果12.3.2双方应相互支付已发生的工程款和费用13.合同附件13.1附件一:设计文件13.2附件二:材料设备清单13.3附件三:工程进度计划13.4附件四:合同履行记录14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规14.2争议解决地14.2.1本合同争议解决地为合同签订地14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指本合同甲方和乙方之外的,为合同履行提供专业服务或参与合同管理的个人或机构,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、保险机构等。15.2第三方介入情形15.2.1第三方介入的情形包括但不限于:施工过程中,需要第三方进行质量监督或检测;工程款项支付前,需要第三方进行审计或评估;合同履行过程中,需要第三方提供专业咨询或建议;争议解决过程中,需要第三方作为仲裁机构或调解机构。15.3第三方责任15.3.1第三方根据其提供的服务类型和范围,对甲方和乙方承担相应的责任。15.3.2第三方的责任范围和限额应在合同中明确约定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、专业能力和风险程度等因素确定。15.4.2第三方的责任限额应不低于其收取的服务费用的一定比例,但不得低于合同总价的一定比例。15.5第三方介入程序15.5.2双方应共同协商确定第三方的选择和介入方式。15.5.3第三方介入后,应按照合同约定或双方协商一致的方式开展工作。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与甲方的关系16.1.1第三方应服从甲方的要求,执行甲方授权的工作。16.1.2第三方在执行工作中,应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.2第三方与乙方的关系16.2.1第三方应服从乙方的要求,执行乙方授权的工作。16.2.2第三方在执行工作中,应遵守国家相关法律法规和行业标准。16.3第三方与其他各方的责任划分16.3.1第三方对甲方和乙方承担的责任,不应免除甲方和乙方根据本合同应承担的责任。16.3.2第三方在执行工作中,如因自身原因导致工作失误或损害甲方或乙方的利益,应承担相应的责任。17.第三方介入的费用17.1第三方介入的费用应由甲方和乙方根据实际情况和合同约定分担。17.2第三方介入的费用应在合同中明确约定,包括但不限于第三方服务费用、差旅费、资料费等。18.第三方介入的期限18.1第三方介入的期限应根据合同约定或双方协商一致的方式确定。18.2第三方介入的期限应在合同中明确约定,包括介入的起始日期和终止日期。19.第三方的退出19.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因或不可抗力等因素无法继续履行职责,应提前书面通知甲方和乙方。19.2第三方的退出应遵循合同约定或双方协商一致的方式,并妥善处理相关遗留问题。第三部分:其他补充性说明和解释
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2016年高考语文试卷(新课标Ⅱ卷)(解析卷)
- 《寄小读者》导读课件
- 文明的历史足迹
- 2000年安徽高考语文真题及答案
- 网络社交消费行为研究-洞察分析
- 限售股监管政策效果评估-洞察分析
- 药品不良反应监测政策-洞察分析
- 水生生物多样性保护-第2篇-洞察分析
- 兴业卡支付安全研究-洞察分析
- 网络文学的创作与传播-洞察分析
- 中华人民共和国残疾评定表
- 人教版美术五年级上册《第2课 色彩的和谐》说课稿2
- 2024年6月浙江省高考历史试卷(真题+答案)
- 住友(SWS)汽车连接器(Connectors)产品配套手册
- 办公楼室内装饰工程施工设计方案技术标范本
- 2023年香港华夏杯六年级竞赛初赛数学试卷
- 高中数学放缩法
- 上海市闵行区2024-2025学年八年级(上)期末物理试卷(解析版)
- 2024年国考行测真题-言语理解与表达真题及完整答案1套
- 人教版三年级上册数学期末测试卷可打印
- 医疗高级职称评审论文答辩
评论
0/150
提交评论