版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心综合布线水电改造施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度调整5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供5.2技术规范要求6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保8.质量保证8.1质量保证措施8.2质量检验与验收8.3质量责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:数据中心有限公司乙方:综合布线水电改造施工有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度数据中心综合布线水电改造施工项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积:5000平方米2.4项目工期自合同签订之日起,工期为90日历天。3.施工内容3.1施工范围包括但不限于:数据中心综合布线、水电改造、设备安装、调试等。3.2施工内容1.综合布线:包括数据线、语音线、光纤等布线施工。2.水电改造:包括强电、弱电线路改造,消防系统改造等。3.设备安装:包括服务器、交换机、路由器等设备的安装。4.调试:完成设备安装后,对系统进行调试,确保各项功能正常运行。3.3施工标准1.符合国家相关行业标准和规范。2.施工质量达到甲方要求。3.施工过程应确保安全、环保。4.施工进度安排4.1施工阶段划分1.准备阶段:5日历天2.施工阶段:80日历天3.竣工验收阶段:5日历天4.2各阶段施工时间1.准备阶段:自合同签订之日起至第5日历天。2.施工阶段:自第6日历天起至第85日历天。3.竣工验收阶段:自第日历天起至第90日历天。4.3施工进度调整如因甲方原因导致施工进度延迟,乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应的工期延误赔偿。5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供甲方应在合同签订后10日内提供完整的施工图纸。5.2技术规范要求1.施工过程中应严格按照国家相关行业标准和规范执行。2.甲方提供的技术规范应在合同附件中明确。6.材料设备6.1材料设备供应1.甲方负责提供施工所需的材料、设备。2.乙方应按照甲方要求进行材料、设备的采购。6.2材料设备质量要求1.甲方提供的材料、设备应符合国家相关质量标准。2.乙方应确保施工过程中使用的材料、设备质量符合要求。6.3材料设备验收1.乙方应在收到材料、设备后进行验收。2.验收合格后方可投入使用。8.质量保证8.1质量保证措施1.乙方应按照合同约定的施工标准和规范进行施工。2.乙方应建立质量管理体系,确保施工质量。3.乙方应定期对施工过程进行质量检查,发现问题及时整改。8.2质量检验与验收1.乙方应在施工过程中进行自检,确保施工质量。2.甲方应在施工完成后进行验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。3.验收不合格的部分,乙方应在接到通知后7日内进行整改,直至合格。8.3质量责任1.乙方对施工质量承担全部责任。2.如因乙方施工质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。9.安全生产9.1安全生产责任1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规。2.乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。9.2安全生产措施1.乙方应制定安全生产规章制度,并严格执行。2.乙方应定期进行安全教育培训,提高员工安全意识。3.乙方应配备必要的安全防护设施,确保施工安全。9.3事故处理1.发生安全事故时,乙方应立即采取紧急措施,防止事故扩大。2.乙方应及时向甲方报告事故情况,并配合甲方进行调查处理。10.付款方式10.1付款比例1.合同总价款的50%作为预付款,在合同签订后5个工作日内支付。2.施工过程中,每月支付合同总价款的20%。3.竣工验收合格后,支付合同总价款的25%。4.合同终止或解除后,剩余款项在双方协商一致后支付。10.2付款时间1.预付款:合同签订后5个工作日内。2.施工进度款:每月月底前。3.竣工验收款:竣工验收合格后30个工作日内。4.合同终止或解除款:双方协商一致后支付。10.3付款条件1.乙方提交合格的施工进度报告。2.甲方对已完成的施工内容进行验收,并确认合格。3.乙方提供合法的发票和税务票据。11.违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间完成施工。2.乙方施工质量不符合合同约定。3.乙方未按照安全生产规定进行施工。4.乙方违反合同其他约定。11.2违约责任承担1.乙方未按合同约定完成施工,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的5%。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方违反安全生产规定,应承担相应的法律责任。4.乙方违反合同其他约定,应承担相应的违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议。2.如协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构合同争议提交市仲裁委员会仲裁。13.合同解除13.1合同解除条件1.乙方严重违约,甲方有权解除合同。2.甲方因故提前终止项目,有权解除合同。3.合同约定的解除条件成就。13.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方。2.双方应在接到解除合同通知后15日内,就解除合同后的善后事宜进行协商。3.协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。14.合同生效与终止14.1合同生效条件1.双方签字盖章。2.甲方支付预付款。14.2合同终止条件1.合同约定的工期结束。2.合同因解除而终止。3.双方协商一致解除合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,在合同履行过程中提供咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形1.甲方或乙方在合同履行过程中,因专业需要,可邀请第三方介入。2.甲方或乙方因合同履行出现争议,可邀请第三方进行调解或仲裁。15.3第三方介入程序1.甲方或乙方提出邀请第三方介入的申请,并说明具体原因。2.双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方职责、费用等。3.双方签署第三方介入协议,明确各方的权利和义务。16.甲乙方额外条款16.1第三方选择1.甲方或乙方有权自行选择第三方,但应确保第三方具备相应的资质和能力。2.第三方介入协议应经双方同意后生效。16.2第三方职责1.第三方应根据合同约定和协议要求,独立、公正地履行职责。2.第三方应保守合同双方的商业秘密。16.3第三方费用1.第三方费用由邀请方承担,具体费用由双方协商确定。2.第三方费用应在协议中明确。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定1.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.第三方在履行职责过程中,因不可抗力或甲方、乙方原因造成损失的,不承担赔偿责任。17.2第三方责任限额1.第三方责任限额由双方在第三方介入协议中约定,最高不超过合同总价款的10%。2.第三方责任限额应在协议中明确,并在合同附件中予以列明。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系1.第三方应接受甲方的监督和管理。2.第三方应按照甲方的要求,及时提供相关报告和资料。18.2第三方与乙方的关系1.第三方应接受乙方的监督和管理。2.第三方应按照乙方的要求,及时提供相关报告和资料。18.3第三方与合同双方的关系1.第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。2.第三方应协助合同双方解决合同履行过程中的问题。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件1.合同履行完毕。2.第三方职责已完成。3.双方协商一致终止第三方介入。19.2第三方介入终止程序1.双方签署第三方介入终止协议。2.第三方应向合同双方提交最终报告,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:施工图纸与技术规范要求:包含项目所需的所有施工图纸、技术规范及标准。说明:附件一为施工过程中的重要依据,乙方应严格按照附件一进行施工。2.合同附件二:第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体事宜,包括第三方职责、费用等。说明:附件二为第三方介入的法律文件,双方应共同遵守。3.合同附件三:付款进度表要求:详细列出每个付款阶段的金额、时间及条件。说明:附件三为双方付款的依据,确保付款的及时性和准确性。4.合同附件四:质量检验报告要求:记录施工过程中的质量检验结果,包括自检、互检和验收。说明:附件四为质量保证的依据,确保施工质量。5.合同附件五:安全生产记录要求:记录施工过程中的安全生产情况,包括安全培训、事故处理等。说明:附件五为安全生产的依据,确保施工安全。6.合同附件六:第三方责任限额协议要求:明确第三方责任限额的具体金额。说明:附件六为第三方责任的界定文件,确保合同双方的权益。7.合同附件七:合同解除协议要求:明确合同解除的条件、程序及双方责任。说明:附件七为合同解除的法律文件,确保合同解除的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成施工。责任认定标准:乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的5%。示例说明:若合同约定工期为90日历天,乙方实际完成时间为100日历天,则乙方应支付违约金。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方施工导致数据中心设备损坏,乙方应负责修复并赔偿损失。3.违约行为:乙方未按照安全生产规定进行施工。责任认定标准:乙方应承担相应的法律责任。示例说明:若乙方在施工过程中发生安全事故,乙方应承担相应的法律责任。4.违约行为:乙方违反合同其他约定。责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任。示例说明:若乙方未按合同约定提供相关资料,乙方应承担违约责任。5.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的千分之五。示例说明:若甲方未按合同约定支付工程进度款,甲方应支付违约金。全文完。2024年度数据中心综合布线水电改造施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包单位名称及地址1.2.总包单位名称及地址1.3.合同签订日期2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.施工期限3.工程内容3.1.综合布线工程3.2.水电改造工程3.3.配套设施安装工程4.施工图纸及资料4.1.施工图纸要求4.2.技术资料要求4.3.施工图纸交付时间5.施工组织与管理5.1.施工组织机构5.2.施工进度计划5.3.施工现场管理制度6.材料与设备6.1.材料设备要求6.2.材料设备采购6.3.材料设备验收7.施工质量与验收7.1.质量标准7.2.验收程序7.3.质量保证措施8.施工安全与环境保护8.1.安全生产责任制8.2.安全防护措施8.3.环境保护措施9.工程款支付与结算9.1.工程款支付方式9.2.结算程序9.3.争议解决10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.争议解决11.不可抗力11.1.不可抗力定义11.2.不可抗力处理11.3.争议解决12.合同解除与终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.争议解决13.合同生效与变更13.1.合同生效条件13.2.合同变更程序13.3.争议解决14.争议解决与适用法律14.1.争议解决方式14.2.适用法律14.3.争议解决机构第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包单位名称:科技有限公司1.2.分包单位地址:省市区路号1.3.总包单位名称:建设集团有限公司1.4.总包单位地址:省市区路号1.5.合同签订日期:2024年2月28日2.项目概况2.1.项目名称:2024年度数据中心综合布线水电改造工程2.2.项目地点:省市区数据中心2.3.项目规模:共计层,总建筑面积平方米2.4.施工期限:自2024年3月1日至2024年8月31日3.工程内容3.1.综合布线工程:包括数据、语音、视频等综合布线系统的施工安装3.2.水电改造工程:包括强弱电改造、照明系统改造、消防系统改造等3.3.配套设施安装工程:包括门禁系统、监控系统、新风系统等设备的安装调试4.施工图纸及资料4.1.施工图纸要求:按照甲方提供的施工图纸及设计文件进行施工4.2.技术资料要求:施工过程中需按照国家相关标准和规范执行4.3.施工图纸交付时间:甲方应在合同签订后日内将施工图纸及资料交付乙方5.施工组织与管理5.1.施工组织机构:乙方应设立项目负责人、施工员、质量员、安全员等岗位5.2.施工进度计划:乙方应按照合同约定的时间节点编制施工进度计划,并报甲方备案5.3.施工现场管理制度:乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工质量和安全6.材料与设备6.1.材料设备要求:乙方应按照甲方提供的材料设备清单和质量要求进行采购6.2.材料设备采购:乙方应在合同签订后日内完成材料设备的采购6.3.材料设备验收:乙方应按照合同约定的时间节点进行材料设备的验收7.施工质量与验收7.1.质量标准:按照国家相关标准和规范执行7.2.验收程序:按照合同约定的时间节点进行分阶段验收7.3.质量保证措施:乙方应设立质量保证体系,确保施工质量达到合同要求8.施工安全与环境保护8.1.安全生产责任制:双方应明确各自的安全责任,建立健全安全生产责任制8.2.安全防护措施:乙方应采取必要的安全防护措施,确保施工现场人员安全8.3.环境保护措施:乙方应遵守国家环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响9.工程款支付与结算9.1.工程款支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定9.2.结算程序:乙方应按照甲方要求提供结算资料,甲方应在收到结算资料后日内进行审核并支付工程款9.3.争议解决:如对工程款支付有争议,双方应友好协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼10.违约责任10.1.违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反合同约定等10.2.违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.3.争议解决:违约责任争议的解决方式与第九条相同11.不可抗力11.1.不可抗力定义:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行的情形11.2.不可抗力处理:发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并协商处理措施11.3.争议解决:不可抗力事件导致的争议解决方式与第九条相同12.合同解除与终止12.1.合同解除条件:包括一方违约、不可抗力导致合同无法履行等12.2.合同终止条件:合同约定的施工期限届满或双方协商一致解除合同12.3.争议解决:合同解除与终止的争议解决方式与第九条相同13.合同生效与变更13.1.合同生效条件:双方签字盖章后,合同即生效13.2.合同变更程序:任何合同变更需经双方书面同意,并签署书面变更协议13.3.争议解决:合同变更的争议解决方式与第九条相同14.争议解决与适用法律14.1.争议解决方式:合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决14.2.适用法律:本合同适用中华人民共和国法律14.3.争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1.第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或根据合同约定指定的,参与合同履行、监督或提供专业服务的独立第三方。2.第三方介入的情形2.1.第三方介入的情形包括但不限于:a)技术咨询与监督:第三方提供技术咨询服务,对施工过程进行监督;b)质量检测与认证:第三方进行质量检测,对工程成果进行认证;c)矿业权、土地使用、环保等审批手续办理;d)合同履行过程中的其他必要介入。3.第三方责任限额3.1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:a)第三方因其自身原因导致合同履行受阻或违约,应承担相应的违约责任;b)第三方在提供专业服务过程中,因故意或重大过失给甲乙双方造成损失的,应承担相应的赔偿责任;c)第三方的责任限额应与第三方的专业能力、信誉及合同约定相匹配。4.第三方责权利划分4.1.第三方的权利:a)第三方有权根据合同约定,对施工过程进行监督、检查和验收;b)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合;c)第三方有权就其专业领域内的相关问题向甲乙双方提出建议。4.2.第三方的义务:a)第三方应按照合同约定,提供专业、及时的服务;b)第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范;c)第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.3.第三方与其他各方的划分说明:a)第三方与甲乙双方的关系为委托代理或合作服务关系,不构成甲乙双方的连带责任;b)第三方在履行职责过程中,对甲乙双方造成的损失,由第三方自行承担责任;c)第三方与甲乙双方之间的争议,由双方协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。5.第三方介入的程序5.1.第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签署书面协议;5.2.第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定,提供必要的资料和配合;5.3.第三方介入期间,甲乙双方应就相关事宜保持沟通,确保合同顺利履行。6.第三方介入的终止6.1.第三方介入期满或合同约定的其他终止条件成就时,第三方介入终止;6.2.第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,继续履行合同义务。7.第三方介入的费用7.1.第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定,具体包括:a)第三方提供专业服务的费用;b)第三方参与合同履行产生的其他费用。8.第三方介入的争议解决8.1.第三方介入期间发生的争议,由甲乙双方协商解决;8.2.协商不成,可提交仲裁或诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及资料要求:图纸应清晰、完整,包含所有施工所需的技术数据和信息。说明:施工图纸及资料应包含设计说明、材料清单、施工工艺流程等。2.材料设备清单要求:清单应详细列出所需材料的名称、规格、数量、品牌等信息。说明:材料设备清单应与施工图纸及资料相符,确保施工所需材料准确无误。3.施工进度计划要求:计划应明确施工阶段、时间节点、责任部门等信息。说明:施工进度计划应合理、可行,确保工程按期完成。4.施工组织机构图要求:图表应清晰展示组织结构,明确各部门职责和人员配置。说明:施工组织机构图有助于明确责任,提高施工效率。5.安全生产责任制要求:制度应明确各级人员的安全责任,制定相应的安全措施。说明:安全生产责任制是保障施工安全的重要保障。6.环境保护措施要求:措施应针对施工过程中可能产生的环境污染进行预防和治理。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。7.工程款支付申请表要求:表格应详细列出支付申请的工程内容、金额、进度等信息。说明:工程款支付申请表是工程款支付的重要依据。8.施工质量验收记录要求:记录应详细记录每次验收的时间、地点、内容、结果等信息。说明:施工质量验收记录是确保工程质量的重要手段。9.违约通知函要求:通知函应明确违约行为、违约责任、解决措施等信息。说明:违约通知函是解决违约问题的重要工具。10.争议解决协议要求:协议应明确争议解决的方式、程序、期限等信息。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程:甲方未按合同约定的时间节点完成工程。质量不合格:施工过程中出现质量问题,未达到合同约定的标准。违反合同约定:甲乙双方违反合同约定的任何条款。2.违约责任认定标准:甲方违约责任:a)未按时完成工程:每延迟一天,甲方应支付乙方违约金元。b)质量不合格:甲方应承担修复费用,并支付乙方违约金元。c)违反合同约定:甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。乙方违约责任:a)未按时完成工程:每延迟一天,乙方应支付甲方违约金元。b)质量不合格:乙方应承担修复费用,并支付甲方违约金元。c)违反合同约定:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例说明:甲方未按合同约定的时间节点完成工程,延迟工期5天。根据合同约定,甲方应支付乙方违约金5天×元/天=元。全文完。2024年度数据中心综合布线水电改造施工劳务分包合同2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的1.3施工范围及内容1.4施工工期1.5施工质量要求1.6施工安全要求1.7施工进度管理1.8施工材料及设备1.9施工人员1.10施工现场管理1.11支付方式及进度款1.12争议解决1.13违约责任1.14合同解除及终止1.15合同生效及期限1.16其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2分包方地址:[分包方详细地址]1.1.3分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.1.4总包方名称:[总包方全称]1.1.5总包方地址:[总包方详细地址]1.1.6总包方法定代表人:[总包方法定代表人姓名]第二条合同标的2.1本合同标的为2024年度数据中心综合布线水电改造施工劳务分包工程。2.2施工内容具体包括但不限于:数据中心布线系统改造、电源系统改造、接地系统改造、照明系统改造等。第三条施工范围及内容3.1施工范围:[具体施工区域及范围描述]3.2施工内容:3.2.1布线系统改造:包括网络布线、电话布线、监控布线等;3.2.2电源系统改造:包括UPS电源、配电柜、电缆桥架等;3.2.3接地系统改造:包括接地网、接地棒、接地线等;3.2.4照明系统改造:包括照明灯具、线路、配电箱等。第四条施工工期4.1施工工期自合同签订之日起计算,总工期为[具体工期天数]天。4.2.1[具体节点1]:[具体完成日期];4.2.2[具体节点2]:[具体完成日期];4.2.3[具体节点3]:[具体完成日期];4.2.4[具体节点4]:[具体完成日期]。第五条施工质量要求5.1施工质量应符合国家标准、行业标准和设计要求。5.2施工过程中,分包方应定期进行自检,并接受总包方及相关部门的监督检查。5.3施工完成后,应进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。第六条施工安全要求6.1施工过程中,分包方应严格遵守国家安全生产法律法规和施工安全操作规程。6.2分包方应建立健全安全生产责任制,加强施工现场安全管理。6.3施工现场应设置必要的安全警示标志,确保施工人员安全。第七条施工人员7.1分包方应按照合同要求,派遣具有相应资质和技能的施工人员参加施工。7.3分包方应对施工人员进行岗前培训,确保其了解施工图纸、施工工艺和安全操作规程。第八条施工现场管理8.1分包方应按照总包方要求,对施工现场进行统一管理,确保施工现场整洁、有序。8.2施工现场应设置明显的工程标识,包括工程名称、分包方名称、施工负责人等。8.3施工现场应设置安全防护设施,包括围挡、警示标志、安全通道等。8.4分包方应负责施工现场的垃圾清理和环保工作,确保施工环境符合相关环保要求。第九条支付方式及进度款9.1支付方式:本合同工程款采用按进度支付的方式。9.2进度款支付节点:9.2.1[具体节点1]:完成工程总量的[具体百分比],支付[具体金额];9.2.2[具体节点2]:完成工程总量的[具体百分比],支付[具体金额];9.2.3[具体节点3]:完成工程总量的[具体百分比],支付[具体金额];9.2.4[具体节点4]:完成工程总量的[具体百分比],支付[具体金额];9.2.5竣工验收合格后,支付剩余工程款。9.3付款时间:每节点完成后,经总包方验收合格后5个工作日内支付。第十条争议解决10.1合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条违约责任11.1分包方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应向总包方支付合同总价款的[具体百分比]作为违约金。11.2总包方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,应向分包方支付应付工程款[具体百分比]的违约金。11.3任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。第十二条合同解除及终止12.1.1另一方严重违反合同约定;12.1.2另一方被依法宣告破产或解散;12.1.3因不可抗力导致合同无法履行。第十三条合同生效及期限13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同有效期为[具体期限],自合同生效之日起计算。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所述的“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的机构或个人。第二条第三方介入的必要性及条件2.1第三方介入的必要性:2.1.1保证合同履行的专业性和公正性;2.1.2提高工程质量,确保施工安全;2.1.3协助解决合同履行过程中可能出现的争议。2.2第三方介入的条件:2.2.1双方同意并书面确认第三方介入;2.2.2第三方具备相应的资质和经验;2.2.3第三方提供的专业服务符合合同要求。第三条第三方职责及权利3.1第三方职责:3.1.1按照合同约定,对施工过程进行监理、检测、评估等;3.1.2对施工质量、安全、进度进行监督,确保符合合同要求;3.1.3收集、整理、分析施工过程中的相关信息,并提出改进建议;3.1.4协助解决合同履行过程中的争议。3.2第三方权利:3.2.1要求甲乙双方提供相关资料和配合;3.2.2对施工过程中发现的问题提出整改要求;3.2.3对施工质量、安全、进度进行独立判断和评价;3.2.4收取合同约定的服务费用。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方对甲方负责,提供专业服务;4.1.2甲方对第三方的服务质量和效果进行监督和评价;4.1.3第三方不得泄露甲方商业秘密。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方对乙方负责,确保施工质量、安全和进度;4.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的支持和协助;4.2.3第三方不得泄露乙方商业秘密。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的质量问题、安全事故或其他责任,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额:5.2.1第三方对甲方的责任限额为合同总价的[具体百分比];5.2.2第三方对乙方的责任限额为合同总价的[具体百分比]。第六条第三方介入的费用及支付6.1第三方介入的费用包括但不限于监理费、检测费、评估费等。6.2第三方费用的支付:6.2.1双方应在合同中约定第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 体育营销与可持续发展和社会责任-洞察分析
- 音乐疗法与睡眠障碍-洞察分析
- 星载资源多址接入优化-洞察分析
- 游戏产业链价值链重构-洞察分析
- 图书馆电子商务模式创新-洞察分析
- 稀土金属深加工经济效益-洞察分析
- 异步消息队列-洞察分析
- 园林生态修复策略-洞察分析
- 陶瓷技术创新与应用-洞察分析
- 遗传多样性分析-洞察分析
- GB/T 44890-2024行政许可工作规范
- 军工合作合同范例
- 【7地XJ期末】安徽省宣城市宁国市2023-2024学年七年级上学期期末考试地理试题(含解析)
- 2025年中国稀土集团总部部分岗位社会公开招聘管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 超市柜台长期出租合同范例
- 广东省广州市2025届高三上学期12月调研测试语文试题(含答案)
- 2024-2025学年深圳市初三适应性考试模拟试卷历史试卷
- 16J914-1 公用建筑卫生间
- 海拔高度与气压、空气密度、重力加速度对照表
- 《青田石雕》教学设计
- 110KV电网线路继电保护课程设计
评论
0/150
提交评论