2025年度水电预埋及安装工程合同范本（商业地产）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电预埋及安装工程合同范本（商业地产）本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同丙方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准3.工程内容3.1预埋工程3.1.1预埋管道3.1.2预埋电缆3.1.3预埋支架3.2安装工程3.2.1水表安装3.2.2电表安装3.2.3配电箱安装3.2.4照明灯具安装4.工程进度安排4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程分期进度5.工程质量要求5.1预埋工程5.2安装工程5.3工程验收标准6.工程费用6.1预埋工程费用6.2安装工程费用6.3材料费用6.4人工费用6.5其他费用7.付款方式7.1预付款7.2进度款7.3验收款7.4结算款8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2工程变更费用8.3索赔程序8.4索赔费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收资料10.保修期限及责任10.1保修期限10.2保修责任11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1保密条款14.2通知送达方式14.3合同附件14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.合同当事人基本信息1.1合同甲方甲方名称：________甲方地址：________甲方联系人：________甲方联系电话：________1.2合同乙方乙方名称：________乙方地址：________乙方联系人：________乙方联系电话：________1.3合同丙方丙方名称：________丙方地址：________丙方联系人：________丙方联系电话：________2.工程概况2.1工程名称工程名称：________2.2工程地点工程地点：________2.3工程规模工程规模：________平方米2.4工程类型工程类型：水电预埋及安装工程2.5工程建设标准工程建设标准：符合国家及行业相关标准3.工程内容3.1预埋工程3.1.1预埋管道预埋管道材质：________预埋管道直径：________mm预埋管道数量：________根3.1.2预埋电缆预埋电缆材质：________预埋电缆电压：________V预埋电缆数量：________根3.1.3预埋支架预埋支架材质：________预埋支架数量：________个3.2安装工程3.2.1水表安装水表品牌：________水表型号：________水表数量：________个3.2.2电表安装电表品牌：________电表型号：________电表数量：________个3.2.3配电箱安装配电箱品牌：________配电箱型号：________配电箱数量：________个3.2.4照明灯具安装照明灯具品牌：________照明灯具型号：________照明灯具数量：________个4.工程进度安排4.1工程开工时间工程开工时间：________年________月________日4.2工程竣工时间工程竣工时间：________年________月________日4.3工程分期进度分期进度：________5.工程质量要求5.1预埋工程预埋工程合格标准：________5.2安装工程安装工程合格标准：________5.3工程验收标准工程验收标准：________6.工程费用6.1预埋工程费用预埋工程费用：________元6.2安装工程费用安装工程费用：________元6.3材料费用材料费用：________元6.4人工费用人工费用：________元6.5其他费用其他费用：________元7.付款方式7.1预付款预付款比例：________%预付款金额：________元预付款支付时间：________年________月________日7.2进度款进度款支付比例：________%进度款支付时间：________年________月________日7.3验收款验收款支付比例：________%验收款支付时间：________年________月________日7.4结算款结算款支付比例：________%结算款支付时间：________年________月________日8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.1.1甲方提出变更甲方需在工程实施过程中，提前________天向乙方提出书面变更申请。8.1.2乙方评估变更乙方在收到甲方变更申请后，________天内完成变更评估，并将评估结果通知甲方。8.1.3变更确认双方在收到评估结果后，________天内达成书面变更协议。8.2工程变更费用变更费用按照实际发本计算，并经双方确认后，在合同规定的付款方式中支付。8.3索赔程序8.3.1索赔申请乙方在发现索赔事项后，________天内向甲方提出书面索赔申请。8.3.2索赔评估甲方在收到索赔申请后，________天内完成索赔评估，并将评估结果通知乙方。8.3.3索赔处理双方在收到评估结果后，________天内达成书面索赔协议。9.工程验收9.1验收标准验收标准按照国家及行业相关标准和合同约定执行。9.2验收程序9.2.1验收准备乙方在工程竣工前________天，向甲方提交验收报告及验收资料。9.2.2验收组织验收由甲方组织，乙方参与。9.2.3验收实施验收过程中，双方应共同检查工程质量和施工情况。9.2.4验收结论验收完成后，双方应在验收报告上签字确认。10.保修期限及责任10.1保修期限预埋工程保修期限：________年安装工程保修期限：________年10.2保修责任在保修期内，如因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。11.违约责任11.1甲方违约责任甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为________%。11.2乙方违约责任乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为________%。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构争议解决机构：________仲裁委员会12.3争议解决程序仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1工程竣工并验收合格；13.2.2双方协商一致解除合同；13.2.3法律法规规定的其他合同终止情形。14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知送达方式本合同项下的通知，可采取书面形式，通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。14.3合同附件本合同附件包括但不限于：14.3.1工程变更记录；14.3.2验收报告；14.3.3其他双方约定的文件。14.4合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工图审查机构、质量检测机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入条件15.2.1甲方或乙方提出需要第三方介入在合同履行过程中，如甲方或乙方认为需要第三方介入以保证工程质量和合同履行，可向对方提出书面申请。15.2.2双方同意第三方介入甲方和乙方应在收到对方申请后________天内，共同决定是否同意第三方介入，并签订相关协议。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1监理单位责任限额监理单位对工程质量的监督责任，其责任限额不超过监理服务合同约定的金额。16.1.2设计单位责任限额设计单位对设计文件的责任，其责任限额不超过设计服务合同约定的金额。16.1.3施工图审查机构责任限额施工图审查机构对审查意见的责任，其责任限额不超过审查服务合同约定的金额。16.1.4质量检测机构责任限额质量检测机构对检测数据的准确性负责，其责任限额不超过检测服务合同约定的金额。16.1.5保险公司责任限额保险公司对保险范围内的损失负责，其责任限额按照保险合同约定执行。16.2第三方责任承担16.2.1第三方责任判定第三方责任由甲方、乙方和第三方共同协商确定。16.2.2责任追究如第三方存在责任，由第三方承担相应责任，甲方和乙方可根据合同约定追究第三方责任。17.第三方权利17.1第三方权利行使17.1.1监督权第三方有权对工程质量和施工过程进行监督。17.1.2审查权第三方有权对设计文件、施工图等进行审查。17.1.3检测权第三方有权对工程材料、设备等进行检测。17.1.4保险权第三方有权根据保险合同约定行使保险权利。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方甲方与第三方之间签订的协议不影响本合同的履行，双方应各自履行合同义务。18.2乙方与第三方乙方与第三方之间签订的协议不影响本合同的履行，双方应各自履行合同义务。18.3第三方与第三方第三方之间的权利义务关系由其自行约定，与本合同无关。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序如第三方介入导致合同内容需要变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2合同变更生效合同变更协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后发生的争议，应按照本合同第12条规定的争议解决方式进行解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同甲方基本信息表要求：详细填写甲方名称、地址、联系人、联系电话等基本信息。说明：用于证明合同甲方身份和联系方式。2.附件二：合同乙方基本信息表要求：详细填写乙方名称、地址、联系人、联系电话等基本信息。说明：用于证明合同乙方身份和联系方式。3.附件三：合同丙方基本信息表要求：详细填写丙方名称、地址、联系人、联系电话等基本信息。说明：用于证明合同丙方身份和联系方式。4.附件四：工程概况表要求：详细填写工程名称、地点、规模、类型、建设标准等信息。说明：用于明确工程的基本情况和建设要求。5.附件五：工程内容明细表要求：详细列出预埋工程和安装工程的具体内容，包括材料、规格、数量等。说明：用于明确工程的具体实施内容和材料要求。6.附件六：工程进度安排表要求：详细列出工程开工时间、竣工时间、分期进度等信息。说明：用于明确工程的实施进度和时间节点。7.附件七：工程质量要求表要求：详细列出预埋工程和安装工程的质量要求，包括标准、指标等。说明：用于明确工程的质量标准和验收要求。8.附件八：工程费用明细表要求：详细列出预埋工程、安装工程、材料、人工、其他费用的具体金额。说明：用于明确工程的总费用和各项费用的构成。9.附件九：付款方式明细表要求：详细列出预付款、进度款、验收款、结算款的比例和支付时间。说明：用于明确工程的付款方式和时间节点。10.附件十：工程变更记录表要求：详细记录工程变更的内容、原因、费用等信息。说明：用于明确工程变更的处理过程和费用承担。11.附件十一：验收报告要求：详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明：用于证明工程已按合同约定完成并验收合格。12.附件十二：保修卡要求：详细记录保修期限、保修内容、保修联系方式等信息。说明：用于明确工程保修的相关事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为未按时支付款项；未按时提供工程所需材料；未按时提供施工场地；未按时完成工程验收。1.2乙方违约行为未按时完成工程；工程质量不符合合同约定；未按时提供工程资料；未按时完成保修工作。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为________%。甲方未按时提供工程所需材料，应承担由此造成的工期延误和费用增加。2.2乙方违约责任乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为________%。乙方工程质量不符合合同约定，应承担修复费用和相应的赔偿责任。乙方未按时提供工程资料，应承担由此造成的工期延误和费用增加。3.违约责任示例说明：3.1甲方违约示例甲方未按时支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为进度款总额的________%。3.2乙方违约示例乙方安装的照明灯具不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行修复，修复费用由乙方承担。全文完。2024年度水电预埋及安装工程合同范本（商业地产）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目范围3.1水电预埋工程3.2水电安装工程3.3工程量清单4.工程进度4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程分期进度5.工程质量要求5.1水电预埋工程质量要求5.2水电安装工程质量要求5.3质量验收标准6.工程费用6.1工程总费用6.2预付款比例及支付时间6.3进度款支付比例及支付时间6.4结算款支付比例及支付时间6.5违约责任及赔偿7.材料供应7.1材料品牌及规格要求7.2材料采购及供应责任7.3材料验收标准8.施工安全与环保8.1施工现场安全要求8.2环保措施及要求8.3事故处理及责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担方式11.3违约赔偿标准12.合同附件12.1设计图纸12.2工程量清单12.3其他相关文件13.合同签订与生效13.1合同签订时间13.2合同生效时间13.3合同备案14.其他约定事项14.1双方协商一致的其他事项14.2本合同未尽事宜，双方另行协商解决第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：水电安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号2.项目概况2.1项目名称商业地产项目水电预埋及安装工程2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积：50000平方米2.4项目类型商业地产3.项目范围3.1水电预埋工程包括但不限于：强电线路预埋、弱电线路预埋、管道预埋等。3.2水电安装工程包括但不限于：照明系统安装、插座系统安装、给排水系统安装、消防系统安装等。3.3工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.工程进度4.1工程开工时间2024年3月1日4.2工程竣工时间2024年12月31日4.3工程分期进度（1）第一阶段：2024年3月1日至2024年6月30日，完成水电预埋工程；（2）第二阶段：2024年7月1日至2024年9月30日，完成水电安装工程；（3）第三阶段：2024年10月1日至2024年12月31日，完成工程验收及保修期。5.工程质量要求5.1水电预埋工程质量要求（1）线路布局合理，符合设计规范；（2）预埋管道无破损、锈蚀、变形等现象；（3）预埋线路与建筑结构连接牢固。5.2水电安装工程质量要求（1）安装位置准确，符合设计要求；（2）线路连接牢固，无短路、断路现象；（3）安装美观，无明显瑕疵。5.3质量验收标准详见附件二《质量验收标准》。6.工程费用6.1工程总费用人民币伍佰万元整（￥5000000.00）6.2预付款比例及支付时间预付款比例为合同总金额的20%，于合同签订后5个工作日内支付。6.3进度款支付比例及支付时间（1）第一阶段完成后，支付合同总金额的30%；（2）第二阶段完成后，支付合同总金额的40%；（3）第三阶段完成后，支付合同总金额的20%。6.4结算款支付比例及支付时间工程验收合格后，支付合同总金额的10%作为结算款。6.5违约责任及赔偿（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为未付款项的千分之五；8.材料供应8.1材料品牌及规格要求甲方提供材料清单，乙方应按照甲方要求购买指定品牌及规格的材料，详见附件三《材料清单》。8.2材料采购及供应责任乙方负责材料的采购、运输、验收和保管，确保材料符合合同要求。8.3材料验收标准乙方应在材料进场后3个工作日内完成验收，如有质量问题，应及时通知甲方，并在3个工作日内协商解决。9.施工安全与环保9.1施工现场安全要求乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，制定安全生产管理制度，确保施工安全。9.2环保措施及要求乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守国家环保法规。9.3事故处理及责任发生安全事故，乙方应及时上报甲方，并按照国家相关规定进行处理，承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行。11.合同生效与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.3合同解除程序合同解除，双方应书面通知对方，并办理合同解除手续。12.违约责任12.1违约行为及认定（1）甲方未按时支付款项；（2）乙方未按时完成工程；（3）乙方使用不合格材料；（4）乙方违反安全生产规定；（5）乙方违反环保法规。12.2违约责任承担方式（1）违约方应承担违约责任，支付违约金；（2）给对方造成损失的，应赔偿损失；（3）情节严重的，可终止合同。13.合同附件13.1设计图纸详见附件四《设计图纸》。13.2工程量清单详见附件一《工程量清单》。13.3其他相关文件（1）甲方提供的材料清单；（2）乙方提交的施工组织设计；（3）双方签订的其他补充协议。14.其他约定事项14.1双方协商一致的其他事项（1）本合同未尽事宜，双方另行协商解决；（2）本合同如有修改，应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。14.2本合同未尽事宜，双方另行协商解决第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、检测机构等。15.2第三方介入原因第三方介入本合同，是为了确保工程的质量、进度、安全及环保等方面的合规性，提高合同履行的效率。16.第三方责任与权利16.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，对提供的服务或产品负责。（2）第三方在执行职责过程中，若因自身原因导致工程出现质量问题、安全事故或环保问题，应承担相应的法律责任。（3）第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保其提供的材料、设备和服务符合合同要求。16.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。（2）第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督，并提出改进意见。（3）第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。17.第三方介入程序17.1第三方介入方式第三方介入本合同，应经甲乙双方书面同意，并由双方共同签订《第三方介入协议》。17.2第三方介入流程（1）甲乙双方协商确定第三方介入事宜；（2）甲乙双方与第三方签订《第三方介入协议》；（3）第三方按照《第三方介入协议》履行职责；（4）甲乙双方对第三方的工作进行监督和评价。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因履行职责过程中出现违约行为，对甲乙双方或工程造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额计算（1）第三方责任限额为合同总金额的5%；（2）若第三方责任限额不足以赔偿损失，则第三方应承担全部赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方紧密合作，共同推进工程进度，确保工程质量。乙方应积极配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。19.3第三方与工程其他相关方的关系第三方应与工程其他相关方（如设计单位、材料供应商等）保持良好沟通，确保各方工作协调一致。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方及第三方共同协商一致，并签订书面变更协议。20.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于：第三方介入范围、职责、权利、责任限额等。20.3合同变更生效合同变更协议签订后，经甲乙双方及第三方签字盖章，合同变更即生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程量清单》详细要求：列明工程项目的具体名称、规格、数量、单价和总价，以及工程量的计算方法和依据。说明：本清单为工程量计算的依据，双方应共同确认无误。2.附件二：《质量验收标准》详细要求：明确工程质量的验收标准，包括材料、施工工艺、验收流程等。说明：本标准为工程质量验收的依据，双方应共同遵守。3.附件三：《材料清单》详细要求：列明工程所需材料的品牌、规格、型号、数量和单价。说明：本清单为材料采购的依据，双方应共同确认无误。4.附件四：《设计图纸》详细要求：提供工程项目的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：本图纸为工程施工的依据，双方应共同确认无误。5.附件五：《第三方介入协议》详细要求：明确第三方介入的范围、职责、权利、责任限额等。说明：本协议为第三方介入的依据，双方应共同遵守。6.附件六：《合同变更协议》详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方意见等。说明：本协议为合同变更的依据，双方应共同遵守。7.附件七：《工程进度报告》详细要求：定期报告工程进度，包括已完成工程量、存在问题等。说明：本报告为工程进度的监控依据，双方应共同关注。8.附件八：《工程验收报告》详细要求：记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：本报告为工程验收的依据，双方应共同确认无误。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项责任认定标准：甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的千分之五作为违约金。示例说明：若合同约定预付款为100万元，甲方逾期支付3天，则应支付违约金1500元。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。示例说明：若合同约定工程总金额为500万元，乙方逾期完成工程5天，则应支付违约金25000元。3.违约行为：乙方使用不合格材料责任认定标准：乙方使用不合格材料，导致工程质量不合格，应承担全部赔偿责任，包括修复费用、停工损失等。示例说明：若因乙方使用不合格材料导致工程返工，修复费用为10万元，则乙方应承担全部责任。4.违约行为：乙方违反安全生产规定责任认定标准：乙方违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任，包括赔偿损失、罚款等。示例说明：若因乙方违反安全生产规定导致人员受伤，赔偿金额为5万元，则乙方应承担全部责任。5.违约行为：乙方违反环保法规责任认定标准：乙方违反环保法规，导致环境污染，应承担全部责任，包括治理费用、罚款等。示例说明：若因乙方违反环保法规导致环境污染，治理费用为3万元，则乙方应承担全部责任。全文完。2024年度水电预埋及安装工程合同范本（商业地产）2本合同目录一览1.合同订立及生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程设计单位及施工单位3.工程内容3.1水电预埋工程3.1.1预埋管线规格及数量3.1.2预埋管线材质及要求3.1.3预埋管线安装位置及要求3.2水电安装工程3.2.1安装设备规格及数量3.2.2安装设备品牌及要求3.2.3安装设备安装位置及要求4.工程进度及工期4.1工程进度安排4.2工程工期及节点4.3工期延误责任5.工程质量及验收5.1工程质量要求5.2工程验收标准及程序5.3工程验收不合格处理6.工程款项及支付方式6.1工程款项总额6.2款项支付进度6.3款项支付方式6.4逾期付款违约责任7.材料供应及管理7.1材料供应要求7.2材料采购及验收7.3材料保管及使用8.保修责任8.1工程保修范围8.2工程保修期限8.3保修责任承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同变更及解除13.3合同解除后的处理13.4合同生效日期14.合同签署及附件14.1合同签署14.2合同附件签署第一部分：合同如下：1.合同订立及生效1.1合同双方基本信息1.1.1发包方：名称、地址、法定代表人、联系方式1.1.2承包方：名称、地址、法定代表人、联系方式1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间：2024年1月1日1.2.2签订地点：发包方所在地1.3合同生效时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程概况2.1工程名称2.1.1项目名称：商业地产水电预埋及安装工程2.2工程地点2.2.1项目地址：市区街道号2.3工程规模及类型2.3.1建筑面积：平方米2.3.2工程类型：商业地产水电预埋及安装工程2.4工程设计单位及施工单位2.4.1设计单位：建筑设计有限公司2.4.2施工单位：水电安装工程有限公司3.工程内容3.1水电预埋工程3.1.1预埋管线规格及数量3.1.1.1电力管线：10KV电缆，共计1000米3.1.1.2水管线：DN100自来水管，共计2000米3.1.2预埋管线材质及要求3.1.2.1电力管线：铜芯交联聚乙烯绝缘电缆，符合国家标准3.1.2.2水管线：无缝钢管，符合国家标准3.1.3预埋管线安装位置及要求3.1.3.1电力管线：沿建筑物外墙敷设，埋深0.8米3.1.3.2水管线：沿建筑物外墙敷设，埋深0.6米3.2水电安装工程3.2.1安装设备规格及数量3.2.1.1电力设备：配电箱、开关、插座等，共计100套3.2.1.2水设备：水表、阀门、水龙头等，共计200套3.2.2安装设备品牌及要求3.2.2.1电力设备：品牌，符合国家标准3.2.2.2水设备：品牌，符合国家标准3.2.3安装设备安装位置及要求3.2.3.1电力设备：配电箱安装于建筑物首层，开关、插座安装于各楼层3.2.3.2水设备：水表安装于建筑物首层，阀门、水龙头安装于各楼层卫生间4.工程进度及工期4.1工程进度安排4.1.1预埋工程：2024年1月2日至2024年2月28日4.1.2安装工程：2024年3月1日至2024年4月30日4.2工程工期及节点4.2.1总工期：90日历天4.2.2节点：预埋工程完成，安装工程完成4.3工期延误责任4.3.1因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求延长工期及相应费用。5.工程质量及验收5.1工程质量要求5.1.1预埋工程：符合国家标准及设计要求5.1.2安装工程：符合国家标准及设计要求5.2工程验收标准及程序5.2.1预埋工程：由发包方组织验收，承包方陪同5.2.2安装工程：由发包方组织验收，承包方陪同5.3工程验收不合格处理5.3.1验收不合格，承包方应进行整改，直至合格为止。6.工程款项及支付方式6.1工程款项总额6.1.1预埋工程：万元6.1.2安装工程：万元6.2款项支付进度6.2.1预埋工程：开工前支付%，验收合格后支付%，竣工后支付%6.2.2安装工程：开工前支付%，验收合格后支付%，竣工后支付%6.3款项支付方式6.3.1银行转账6.3.2现金支付6.4逾期付款违约责任6.4.1发包方逾期付款，按每日万分之五支付违约金。8.材料供应及管理8.1材料供应要求8.1.1承包方负责材料的采购、运输及保管8.1.2材料须符合国家标准及设计要求8.2材料采购及验收8.2.1承包方应提供材料供应商资质证明及产品合格证书8.2.2发包方有权对材料进行抽样检查，不合格材料不得使用8.3材料保管及使用8.3.1承包方应妥善保管材料，防止损坏、丢失或变质8.3.2材料使用前应经发包方验收合格9.保修责任9.1工程保修范围9.1.1电力系统及设备9.1.2水系统及设备9.2工程保修期限9.2.1电力系统及设备：自竣工验收合格之日起，保修期为两年9.2.2水系统及设备：自竣工验收合格之日起，保修期为两年9.3保修责任承担9.3.1发包方在保修期内发现工程存在质量问题，承包方应无偿维修9.3.2保修期内因承包方原因造成的损坏，由承包方承担修复责任及费用10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程10.1.2承包方施工质量不符合约定10.1.3发包方未按合同约定支付工程款10.2违约责任承担10.2.1承包方未按时完成工程，每延迟一天，按合同总价款的1%支付违约金10.2.2施工质量不符合约定，承包方应无偿返工或修复，并赔偿由此造成的损失10.2.3发包方未按时支付工程款，按每日万分之五支付违约金11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.3争议解决费用11.3.1仲裁费用由败诉方承担12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1发包方违约，承包方有权解除合同12.1.2承包方违约，发包方有权解除合同12.2合同解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同12.2.2解除合同后，双方应进行工程结算12.3合同终止条件12.3.1工程竣工验收合格12.3.2双方同意终止合同13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1设计图纸13.1.2工程量清单13.1.3材料清单13.1.4质量保证书13.2合同附件内容13.2.1设计图纸应详细标注工程内容及要求13.2.2工程量清单应详细列出工程量及单价13.2.3材料清单应详细列出材料名称、规格、数量及单价13.2.4质量保证书应承诺工程质量及保修责任14.合同签署及附件14.1合同签署14.1.1双方法定代表人或授权代表签字盖章14.2合同附件签署14.2.1合同附件应由双方法定代表人或授权代表签字盖章第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，指除合同双方外的，参与合同执行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1发包方或承包方可邀请第三方介入，并应提前通知对方。15.3.2第三方介入需具备相应的资质和条件，并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在执行合同过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额不得超过合同总价款的%。16.1.2第三方责任限额不包括因发包方或承包方违约行为导致的损失。17.第三方责权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和合作协议，独立开展相关工作。17.1.2第三方有权要求发包方或承包方提供必要的资料和条件。17.1.3第三方有权对发包方或承包方的行为进行监督和检查。17.2第三方责任17.2.1第三方应按照合同约定和合作协议，履行相应的职责。17.2.2第三方应确保其提供的服务符合国家标准和行业规范。17.2.3第三方应承担因自身原因导致的损失责任。17.3第三方义务17.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密。17.3.2第三方应按时提交工作成果和报告。17.3.3第三方应参与合同双方的协商和会议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与发包方18.1.1第三方应接受发包方的监督和管理。18.1.2