2025建设工程施工合同签订管理规定

合同编号：甲方：地址：联系人：联系电话：乙方：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程进度：第二条施工范围与内容2.1乙方承担本工程的施工任务，按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和施工组织设计进行施工。2.2乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和标准进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2甲方分期支付乙方工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的%；（2）工程进度达到时，支付合同总价款的%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的%；（4）剩余款项在质保期满后七个工作日内支付。3.3乙方开具合法有效的税务发票，甲方按照税法规定支付税费。第四条工程质量与验收4.1乙方应保证工程质量，不得出现质量问题。如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到时进行，最终验收在工程完工后进行。4.3验收合格标准：（1）符合国家相关法律法规、施工规范和标准；（2）满足设计文件及合同约定的要求；（3）甲乙双方确认的验收条件。第五条工期与进度5.1乙方应按照甲乙双方确认的施工组织设计，保证工程按时完成。5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第六条安全与环保6.1乙方应严格按照国家相关法律法规、施工现场安全管理规定，做好施工现场的安全防护工作。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，防止污染环境。第七条保密与知识产权7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。7.2乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。第八条违约责任8.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2乙方如违反国家相关法律法规、施工规范和标准，造成工程质量、安全事故的，应承担相应法律责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。解决办法：甲方和乙方都应熟悉并遵守上述法律法规，确保合同内容符合法律要求，如在合同履行过程中发生纠纷，应立即寻求法律咨询，并依法处理。2.合同中所涉及的工程质量、安全、进度和投资控制等目标应明确且切实可行。解决办法：甲乙双方应详细制定相关目标，并在合同中具体明确，制定相应的监控和调整机制，确保目标顺利实现。3.合同价格与支付条款应详细明确，包括支付方式、时间和数额等。解决办法：甲乙双方应仔细计算工程成本，合理设定支付条款，确保款项支付与工程进度相匹配，避免因资金问题影响工程进度。4.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和标准进行施工，确保工程质量、安全。解决办法：乙方应加强施工管理，定期对施工现场进行检查，确保施工过程中的合规性。甲方也有权对施工现场进行监督和检查。5.合同争议解决应明确，一般先通过友好协商解决，协商不成的可以向法院提起诉讼。解决办法：甲乙双方在签订合应明确争议解决方式，一旦发生争议，应寻求友好协商，如协商无果，则通过法律途径解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。解释：甲方负责提出工程需求，委托乙方进行施工，并支付合同约定的价款。2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应资质和能力的施工单位。解释：乙方负责按照合同约定完成施工任务，并承担相应的质量、安全等责任。3.工程验收：指在工程完成后，甲乙双方对工程质量、进度、投资控制等方面进行的检查和评估。解释：工程验收旨在确认工程是否达到合同约定的质量标准，是否满足使用要求。4.违约责任：指当一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。解释：违约责任可能包括继续履行、支付违约金、赔偿损失等形式。5.争议解决：指在合同履行过程中，甲乙双方对于合同条款的理解、履行情况等方面发生的分歧和争议的解决方式。解释：争议解决方式可能包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于施工单位与业主之间就施工服务达成一致的情况。3.适用于合同双方希望通过书面形式明确各自权利和义务，确保工程顺利进行的情况。补充条款：1.施工许可：双方应依法办理施工许可证等相关手续，并在合同中明确相关责任。2.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，应签订补充协议。3.不可抗力：因不可抗力导致工程进度延误或费用增加的，双方可根据实际情况协商解决。4.保险：乙方应购买工程保险，并将保险单据提交甲方备案。5.知识产权保护：双方应